紙箱印刷承攬加工合同樣板范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

紙箱印刷承攬加工合同樣板范本本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬方名稱：1.2委托方名稱：1.3紙箱：指本合同約定的用于印刷加工的包裝箱。第二條合同標的2.1承攬內容：承攬方根據(jù)委托方的要求，對紙箱進行印刷加工。2.2數(shù)量：紙箱的數(shù)量按雙方約定的數(shù)量執(zhí)行。2.3質量標準：紙箱的印刷質量應符合委托方的要求，具體質量標準在本合同附件一中詳細列明。第三條合同價格3.1單價：紙箱的印刷加工單價按本合同附件二中的價格執(zhí)行。3.2總價：紙箱的印刷加工總價=數(shù)量×單價。3.3付款方式：委托方在本合同約定的付款期限內，按照本合同約定的付款方式支付合同款項。第四條交貨期限4.1承攬方應在委托方指定的交貨期限內完成紙箱的印刷加工。4.2交貨地點：紙箱的交貨地點按委托方的要求執(zhí)行。第五條質量保證5.1承攬方應對印刷加工的紙箱質量負責，確保紙箱質量符合本合同約定的質量標準。5.2質量爭議的處理：如發(fā)生質量爭議，雙方可按照本合同附件三中的質量爭議處理方式解決。第六條保密條款6.1承攬方應對委托方的商業(yè)秘密保密，未經(jīng)委托方許可，不得向第三方泄露。第七條違約責任7.1承攬方未按約定時間完成印刷加工的，應按照逾期交貨的違約金計算方式向委托方支付違約金。7.2委托方未按約定時間支付合同款項的，應按照逾期付款的違約金計算方式向承攬方支付違約金。第八條不可抗力8.1因不可抗力導致承攬方無法按約定時間完成印刷加工的，承攬方應及時通知委托方，并采取合理措施減少損失。8.2不可抗力事件結束后，承攬方應繼續(xù)履行本合同，并根據(jù)實際情況調整交貨時間。第九條合同的變更和解除9.1合同的變更：合同的變更需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。9.2合同的解除：合同的解除需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。第十條爭議解決10.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一條合同的生效、終止和解除11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2在合同約定的期限內，雙方履行完畢合同約定的義務，本合同自然終止。11.3合同的解除需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。第十二條合同附件本合同附件包括：附件一：紙箱印刷加工單價及明細附件二：付款方式及期限附件三：質量爭議處理方式第十三條其他約定雙方在簽訂合同時，對本合同的內容進行了充分溝通，對合同的履行具有明確的理解和共識。第十四條簽字蓋章本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.3紙箱：指本合同約定的用于印刷加工的包裝箱，具體規(guī)格、數(shù)量、尺寸等詳見附件一。第二條合同標的2.1承攬內容：承攬方根據(jù)委托方的要求，對紙箱進行印刷加工，加工內容包括但不限于印刷、上色、燙金等。2.2數(shù)量：紙箱的數(shù)量為_____________個，具體數(shù)量以委托方提供的《裝箱單》為準。2.3質量標準：紙箱的印刷質量應符合委托方的要求，具體質量標準在本合同附件一中詳細列明。第三條合同價格3.1單價：紙箱的印刷加工單價為人民幣（大寫）：____元/個，單價包括但不限于印刷費、上色費、燙金費等。3.2總價：紙箱的印刷加工總價為人民幣（大寫）：____元，總價=數(shù)量×單價。3.3付款方式：委托方在本合同約定的付款期限內，按照本合同約定的付款方式支付合同款項。3.4付款期限：委托方應在本合同簽訂后的________天內支付合同款項的50%作為預付款，剩余款項在紙箱交付后驗收合格后支付。第四條交貨期限4.1承攬方應在委托方指定的交貨期限內完成紙箱的印刷加工，交貨期限為________天。4.2交貨地點：紙箱的交貨地點為委托方指定的地點，具體地點詳見附件二。第五條質量保證5.1承攬方應對印刷加工的紙箱質量負責，確保紙箱質量符合本合同約定的質量標準。5.2質量檢驗：委托方在收到紙箱后，應按照本合同附件三中的質量檢驗標準進行檢驗。5.3質量爭議的處理：如發(fā)生質量爭議，雙方可按照本合同附件三中的質量爭議處理方式解決。第六條保密條款6.1承攬方應對委托方的商業(yè)秘密保密，未經(jīng)委托方許可，不得向第三方泄露。6.2保密期限：本合同簽訂后的________年內，承攬方應繼續(xù)對委托方的商業(yè)秘密保密。第七條違約責任7.1承攬方未按約定時間完成印刷加工的，應按照逾期交貨的違約金計算方式向委托方支付違約金，違約金計算方式為本合同附件四。7.2委托方未按約定時間支付合同款項的，應按照逾期付款的違約金計算方式向承攬方支付違約金，違約金計算方式為本合同附件四。7.3如因承攬方的原因導致紙箱質量不符合本合同約定的質量標準，承攬方應負責免費返工或更換。7.4如因委托方的原因導致合同無法履行，承攬方有權解除本合同，并要求委托方支付違約金。第八條不可抗力8.1因不可抗力導致承攬方無法按約定時間完成印刷加工的，承攬方應及時通知委托方，并采取合理措施減少損失。8.2不可抗力事件結束后，承攬方應繼續(xù)履行本合同，并根據(jù)實際情況調整交貨時間。8.3不可抗力包括但不限于自然災害（如地震、洪水、臺風等）、社會事件（如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等）以及技術故障（如設備故障、網(wǎng)絡故障等）。第九條合同的變更和解除9.1合同的變更：合同的變更需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。變更內容應明確、具體，并加蓋雙方公章。9.2合同的解除：合同的解除需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。解除合同后，雙方應按照本合同約定的方式處理已發(fā)生的費用和責任。第十條爭議解決10.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2訴訟期間，雙方應繼續(xù)履行本合同，并遵守法院的判決。第十一條合同的生效、終止和解除11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2在合同約定的期限內，雙方履行完畢合同約定的義務，本合同自然終止。11.3合同的解除需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。第十二條合同附件本合同附件包括：附件一：紙箱印刷加工單價及明細附件二：付款方式及期限附件三：質量爭議處理方式附件四：違約金計算方式附件五：合同變更和解除協(xié)議第十三條其他約定雙方在簽訂合同時，對本合同的內容進行了充分溝通，對合同的履行具有明確的理解和共識。第十四條簽字蓋章本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入1.1當本合同的履行需要第三方的介入時，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、檢驗方等，雙方應與第三方充分溝通，確保合同的順利履行。1.2第三方應具備相應的資質和能力，雙方應在合同中明確第三方的責任、權利和義務。1.3第三方介入的費用由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。第二條第三方責任2.1第三方應按照合同約定履行其職責，保證合同的順利進行。2.2第三方應對其提供的服務質量和效果負責，如因其原因導致合同無法履行，應承擔相應的違約責任。2.3第三方不得無故拖延合同履行，如因第三方原因導致合同延期，應按合同約定承擔違約責任。第三條第三方權利3.1第三方有權按照合同約定獲得相應的報酬和服務費用。3.2第三方有權要求雙方提供必要的資料和信息，以便其順利履行合同義務。3.3第三方在合同履行過程中發(fā)現(xiàn)合同約定不明確或者有誤，有權要求雙方及時更正。第四條第三方義務4.1第三方應按照合同約定提供服務，并保證服務的質量和效果。4.2第三方應遵守國家的法律法規(guī)，不得違法亂紀。4.3第三方應保守合同雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給第三方。第五條第三方與其他各方的關系5.1第三方與雙方之間是獨立的法律關系，第三方不對雙方的其他業(yè)務和合同負責。5.2雙方與第三方之間的合同關系，不影響雙方之間的合同關系。5.3第三方在合同履行過程中，如與其他第三方發(fā)生糾紛，由第三方自行解決。第六條第三方責任限額6.1雙方應在合同中明確第三方的責任限額，包括但不限于賠償限額、責任期限等。6.2第三方在合同履行過程中，如因其原因導致合同無法履行，應按照合同約定承擔責任。6.3第三方在合同履行過程中，如發(fā)生侵權行為，應承擔相應的法律責任。第七條合同的變更和解除7.1合同的變更和解除應按照本合同第十條的約定進行。7.2第三方對合同的變更和解除沒有決定權，但第三方有權要求雙方對其進行通知。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2第三方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，如第三方為被告，應由第三方承擔相應的法律責任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：紙箱印刷加工單價及明細詳細要求和說明：本附件應詳細列明紙箱印刷加工的單價，包括印刷費、上色費、燙金費等各項費用的詳細金額。同時，應列明各項費用的明細，以便雙方清楚了解費用的具體構成。附件二：付款方式及期限詳細要求和說明：本附件應明確付款方式，如現(xiàn)金支付、轉賬支付、信用支付等。同時，應詳細列明付款的期限，包括預付款的期限、尾款的支付期限等。附件三：質量爭議處理方式詳細要求和說明：本附件應詳細列明質量爭議的處理方式，包括雙方協(xié)商解決、第三方鑒定、法律途徑解決等。同時，應明確質量爭議的處理程序，以便在發(fā)生爭議時雙方能夠按照程序進行處理。附件四：違約金計算方式詳細要求和說明：本附件應詳細列明違約金的計算方式，包括逾期交貨的違約金計算方式、逾期付款的違約金計算方式等。同時，應明確違約金的計算標準和計算基數(shù)，以便在發(fā)生違約行為時雙方能夠按照計算方式進行計算。附件五：合同變更和解除協(xié)議詳細要求和說明：本附件應詳細列明合同變更和解除的協(xié)議內容，包括變更和解除的條件、程序、通知方式等。同時，應明確變更和解除后的責任處理方式，以便在發(fā)生變更和解除時雙方能夠按照協(xié)議進行處理。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：違約行為包括但不限于未按約定時間完成印刷加工、未按約定時間支付合同款項、提供的紙箱質量不符合質量標準等。違約的責任認定標準：1.逾期交貨的違約金計算方式：按照本合同附件四的計算方式進行計算。示例說明：如承攬方未按