油漆工程承攬協(xié)議書

油漆工程承攬協(xié)議書合同編號：__________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________第一條工程內容1.1本工程的名稱：____________________1.2本工程的內容：____________________1.3本工程的地點：____________________1.4本工程的工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。第二條承攬方式2.1承攬方應按照委托方的要求，采用合適的工藝和材料，完成本工程。2.2承攬方應確保工程的質量和安全，并承擔由于自身原因導致工程質量不合格、安全事故等的責任。2.3承攬方應在合同約定的工期內完成本工程，如因承攬方原因導致工程延期，應承擔相應的違約責任。第三條合同價格3.1本工程的合同總價為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。3.2委托方應在合同簽訂后____個工作日內支付合同總價款的____%，即人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元。3.3承攬方應在工程驗收合格后，向委托方提供正式的發(fā)票。第四條工程驗收4.1本工程驗收標準為：____________________4.2委托方應在工程完成后____個工作日內組織驗收，承攬方應予以配合。4.3工程驗收合格的，委托方應在驗收合格后____個工作日內支付剩余的合同總價款。4.4工程驗收不合格的，承攬方應按照委托方的要求進行整改，并重新驗收。第五條保密條款5.1承攬方應對在合同履行過程中獲得的委托方的商業(yè)秘密、技術秘密等予以保密。5.2未經(jīng)委托方同意，承攬方不得將合同項下的權利和義務轉讓給第三方。第六條違約責任6.1承攬方如未按照約定完成工程，應承擔違約責任，向委托方支付違約金，違約金為合同總價款的____%。6.2委托方如未按照約定支付合同價款，應承擔違約責任，向承攬方支付違約金，違約金為應付款項的____%。第七條爭議解決7.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第八條其他條款8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（委托方）：____________________乙方（承攬方）：____________________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程設計圖紙2.材料規(guī)格書3.施工方案4.安全防護措施5.驗收標準和方法6.合同價款支付證明7.違約金計算公式8.保密協(xié)議9.工程變更協(xié)議二、違約行為及認定：1.承攬方未按照約定時間完成工程，或工程質量不符合約定標準的，視為違約。2.委托方未按照約定時間支付合同價款，視為違約。3.未經(jīng)對方同意，一方不得將合同項下的權利和義務轉讓給第三方，否則視為違約。4.違反保密條款，泄露對方商業(yè)秘密、技術秘密的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.承攬方：指承擔油漆工程責任，按照委托方要求完成工程的企業(yè)或個人。2.委托方：指委托承攬方進行油漆工程的企業(yè)或個人。3.違約金：指一方違約時，根據(jù)合同約定向對方支付的賠償金。4.保密協(xié)議：指雙方約定對合同履行過程中獲得的商業(yè)秘密、技術秘密等予以保密的協(xié)議。5.工程驗收：指委托方對承攬方完成的工程進行質量、安全等方面的檢查，以確認工程是否符合合同約定。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：承攬方應采取措施加快工程進度，委托方可視情況給予適當延長工期。2.工程質量問題：承攬方應按照委托方要求進行整改，直至達到合同約定的質量標準。3.合同價款支付糾紛：雙方應按照合同約定履行支付義務，如有爭議，可通過協(xié)商解決。4.保密協(xié)議違反：違約方應承擔相應的法律責任，賠償對方損失。5.工程變更：雙方可簽訂工程變更協(xié)議，明確變更內容、工期、價款等事項。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑物的內外