2024年度商業(yè)綜合體照明工程承攬協(xié)議版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度商業(yè)綜合體照明工程承攬協(xié)議版B版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1合同雙方1.2商業(yè)綜合體照明工程1.3承攬協(xié)議第二條工程范圍與內(nèi)容2.1工程概述2.2照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)2.3照明設(shè)備供應(yīng)2.4安裝與調(diào)試2.5維護(hù)與保養(yǎng)第三條工程時(shí)間安排3.1工程啟動(dòng)時(shí)間3.2工程完成時(shí)間3.3驗(yàn)收時(shí)間第四條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1照明效果4.2設(shè)備質(zhì)量4.3安裝工藝4.4驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)第五條合同價(jià)格與支付5.1工程總價(jià)5.2價(jià)格調(diào)整5.3付款方式5.4進(jìn)度付款5.5稅金第六條合同的履行6.1承攬方的義務(wù)6.2委托方的義務(wù)6.3工程變更6.4不可抗力第七條保密條款7.1保密內(nèi)容7.2保密期限7.3違約責(zé)任第八條違約責(zé)任8.1承攬方的違約責(zé)任8.2委托方的違約責(zé)任第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2訴訟管轄第十條合同的終止與解除10.1合同終止條件10.2合同解除程序第十一條一般條款11.1合同的解釋11.2合同的修改與補(bǔ)充11.3合同的生效11.4合同的終止第十二條合同附件12.1工程設(shè)計(jì)方案12.2設(shè)備清單12.3施工圖紙第十三條其他條款13.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)13.2環(huán)境保護(hù)13.3法律法規(guī)遵守第十四條簽署與蓋章14.1合同簽署地點(diǎn)14.2合同簽署時(shí)間14.3合同正本與副本第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1合同雙方1.1.1承攬方：指具有承攬商業(yè)綜合體照明工程能力并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的法人或其他組織。1.1.2委托方：指聘請(qǐng)承攬方進(jìn)行商業(yè)綜合體照明工程的法人或其他組織。1.2商業(yè)綜合體照明工程1.2.1指在商業(yè)綜合體中進(jìn)行的照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)、設(shè)備供應(yīng)、安裝與調(diào)試、維護(hù)與保養(yǎng)等工作。1.3承攬協(xié)議1.3.1指承攬方與委托方簽訂的，具有法律效力的關(guān)于商業(yè)綜合體照明工程的書面協(xié)議。第二條工程范圍與內(nèi)容2.1工程概述2.1.1工程地點(diǎn)：_______（具體地址）。2.1.2工程規(guī)模：_______（面積或建筑數(shù)量）。2.2照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)2.2.1承攬方應(yīng)根據(jù)委托方的要求，提供照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。2.2.2照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案應(yīng)包括：照明布局、照明設(shè)備選型、照明效果圖等。2.3照明設(shè)備供應(yīng)2.3.1承攬方應(yīng)提供符合設(shè)計(jì)方案的照明設(shè)備。2.3.2設(shè)備供應(yīng)應(yīng)包括：設(shè)備本體、配件、安裝工具等。2.4安裝與調(diào)試2.4.1承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)照明設(shè)備的安裝與調(diào)試工作。2.4.2安裝與調(diào)試應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。2.5維護(hù)與保養(yǎng)2.5.1承攬方應(yīng)提供照明設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)服務(wù)。2.5.2維護(hù)與保養(yǎng)應(yīng)包括：定期檢查、故障排除、設(shè)備更換等。第三條工程時(shí)間安排3.1工程啟動(dòng)時(shí)間：自合同簽訂之日起_______日內(nèi)。3.2工程完成時(shí)間：自工程啟動(dòng)之日起_______日內(nèi)。3.3驗(yàn)收時(shí)間：自工程完成之日起_______日內(nèi)。第四條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1照明效果4.1.1照明效果應(yīng)符合設(shè)計(jì)方案要求。4.1.2照明效果應(yīng)達(dá)到委托方的使用需求。4.2設(shè)備質(zhì)量4.2.1照明設(shè)備應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.2.2照明設(shè)備應(yīng)具備合格證明。4.3安裝工藝4.3.1照明設(shè)備的安裝應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。4.3.2安裝過(guò)程中，不得損壞建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)施。4.4驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.4.1工程驗(yàn)收應(yīng)包括：工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程安全等方面。4.4.2驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)：符合設(shè)計(jì)方案、國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及委托方要求。第五條合同價(jià)格與支付5.1工程總價(jià)5.1.1工程總價(jià)根據(jù)工程概述、工程范圍與內(nèi)容、工程時(shí)間安排等因素，由雙方共同商定。5.1.2工程總價(jià)以人民幣計(jì)價(jià)，精確到元。5.2價(jià)格調(diào)整5.2.1合同執(zhí)行過(guò)程中，如遇不可抗力等因素導(dǎo)致工程成本變動(dòng)，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價(jià)格。5.2.2價(jià)格調(diào)整應(yīng)遵循公平、合理的原則。5.3付款方式5.3.1雙方約定采用_______（預(yù)付款、進(jìn)度付款、驗(yàn)收付款等）方式進(jìn)行付款。5.3.2付款比例和付款時(shí)間由雙方在合同中約定。5.4進(jìn)度付款5.4.1進(jìn)度付款按照工程完成進(jìn)度，分階段進(jìn)行。5.4.2進(jìn)度付款比例和付款時(shí)間由雙方在合同中約定。5.5稅金5.5.1合同價(jià)格不包括稅金。5.5.2稅金按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第八條違約責(zé)任8.1承攬方的違約責(zé)任8.1.1承攬方未按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、效果完成工程的，應(yīng)向委托方支付違約金。8.1.2承攬方未按照合同約定提供設(shè)備或設(shè)備的質(zhì)量不符合合同約定的，應(yīng)承擔(dān)更換、維修、賠償?shù)蓉?zé)任。8.1.3承攬方在合同履行過(guò)程中，違反國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2委托方的違約責(zé)任8.2.1委托方未按照合同約定的時(shí)間、方式支付價(jià)款的，應(yīng)向承攬方支付違約金。8.2.2委托方未按照合同約定提供工程相關(guān)資料或要求的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。8.2.3委托方在合同履行過(guò)程中，違反國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.1.1雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2訴訟管轄9.2.1雙方約定合同簽訂地人民法院為本案的管轄法院。第十條合同的終止與解除10.1合同終止條件10.1.1工程驗(yàn)收合格，雙方履行完畢合同約定的義務(wù)。10.1.2雙方協(xié)商一致解除合同。10.1.3因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方協(xié)商一致解除合同。10.2合同解除程序10.2.1雙方協(xié)商一致解除合同的，應(yīng)簽訂解除合同協(xié)議書，明確解除合同的原因、時(shí)間、責(zé)任等內(nèi)容。10.2.2合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，互相返還已收到的款項(xiàng)、物品等。第十一條一般條款11.1合同的解釋11.1.1本合同未盡事宜，應(yīng)依照國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和雙方共同商定的原則辦理。11.1.2本合同條款的解釋權(quán)歸雙方共同所有。11.2合同的修改與補(bǔ)充11.2.1合同履行過(guò)程中，如遇國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范發(fā)生變化，雙方可協(xié)商修改或補(bǔ)充本合同。11.2.2合同的修改或補(bǔ)充應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。11.3合同的生效11.3.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.3.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。11.4合同的終止11.4.1合同終止后，除本合同另有約定外，雙方不再承擔(dān)合同約定的權(quán)利和義務(wù)。第十二條合同附件12.1工程設(shè)計(jì)方案12.1.1設(shè)計(jì)方案應(yīng)包括：照明布局、照明設(shè)備選型、照明效果圖等。12.2設(shè)備清單12.2.1設(shè)備清單應(yīng)包括：設(shè)備名稱、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等。12.3施工圖紙12.3.1施工圖紙應(yīng)包括：照明設(shè)備安裝位置、線路布局、施工細(xì)節(jié)等。第十三條其他條款13.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)13.1.1雙方在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，歸雙方共同所有。13.1.2未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得使用對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。13.2環(huán)境保護(hù)13.2.1雙方應(yīng)遵守國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，共同保護(hù)環(huán)境。13.2.2雙方在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行處理。13.3法律法規(guī)遵守13.3.1雙方在合同履行過(guò)程中，應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范。13.3.2如合同約定與法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范不符，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整。第十四條簽署與蓋章14.1合同簽署地點(diǎn)：_______（具體地點(diǎn)）。14.2合同簽署時(shí)間：_______年_______月_______日。14.3合同正本與副本14.3.1合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份。14.3.2合同副本應(yīng)報(bào)相關(guān)部門備案。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：工程設(shè)計(jì)方案1.1照明布局：詳細(xì)說(shuō)明照明設(shè)備在商業(yè)綜合體各個(gè)區(qū)域的布局，包括照明設(shè)備的位置、類型、數(shù)量等。1.2照明設(shè)備選型：詳細(xì)列出所需照明設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、性能參數(shù)等，包括設(shè)備的品牌、生產(chǎn)廠家等。1.3照明效果圖：展示照明設(shè)計(jì)完成后的預(yù)期效果，包括不同區(qū)域的照明效果示意圖。附件二：設(shè)備清單2.1設(shè)備名稱、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等詳細(xì)信息，包括設(shè)備的品牌、生產(chǎn)廠家等。2.2設(shè)備配件清單：詳細(xì)列出所需設(shè)備的配件名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等信息。附件三：施工圖紙3.1照明設(shè)備安裝位置：明確指出照明設(shè)備在商業(yè)綜合體各個(gè)區(qū)域的具體安裝位置。3.2線路布局：詳細(xì)說(shuō)明照明設(shè)備的電源線路布局，包括線路的走向、規(guī)格、材料等。3.3施工細(xì)節(jié)：詳細(xì)列出施工過(guò)程中的注意事項(xiàng)，包括施工標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求等。附件四：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法4.1工程質(zhì)量：詳細(xì)說(shuō)明工程質(zhì)量的要求，包括照明效果、設(shè)備性能、安裝工藝等。4.2驗(yàn)收程序：明確驗(yàn)收的時(shí)間、流程、參與人員等。4.3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：列出工程驗(yàn)收的具體標(biāo)準(zhǔn)，包括各項(xiàng)指標(biāo)的要求和評(píng)分方法。附件五：維護(hù)與保養(yǎng)服務(wù)內(nèi)容5.1維護(hù)內(nèi)容：詳細(xì)說(shuō)明維護(hù)過(guò)程中需要檢查和處理的項(xiàng)目，包括設(shè)備運(yùn)行狀況、線路安全等。5.2保養(yǎng)內(nèi)容：列出保養(yǎng)過(guò)程中需要進(jìn)行的各項(xiàng)工作，包括設(shè)備清潔、更換燈泡等。5.3服務(wù)時(shí)間：明確維護(hù)與保養(yǎng)服務(wù)的時(shí)間安排，包括定期檢查的周期、響應(yīng)時(shí)間等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.承攬方未按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、效果完成工程的。2.承攬方未按照合同約定提供設(shè)備或設(shè)備的質(zhì)量不符合合同約定的。3.承攬方在合同履行過(guò)程中，違反國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或合同約定的。4.委托方未按照合同約定的時(shí)間、方式支付價(jià)款的。5.委托方未按照合同約定提供工程相關(guān)資料或要求的。6.委托方在合同履行過(guò)程中，違反國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或合同約定的。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的計(jì)算方式按照合同約定或雙方協(xié)商確定。2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的損失賠償責(zé)任，賠償金額根據(jù)實(shí)際損失計(jì)算。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的額外費(fèi)用，包括修復(fù)費(fèi)用、更換費(fèi)用等。4.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的工期延誤的違約責(zé)任，包括支付逾期完工的違約金等。示例說(shuō)明：1.如果承攬方未能在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成工程，導(dǎo)致工程延期，則承攬方應(yīng)承擔(dān)工期延誤的違約責(zé)任，向委托方支付逾期完工的違約金。2.如果承攬方提供的設(shè)備質(zhì)量不符合合同約定，導(dǎo)致設(shè)備損壞或無(wú)法正常使用，則承攬方應(yīng)承擔(dān)設(shè)備更換的費(fèi)用，并向委托方支付因此產(chǎn)生的額外損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.合同：指承攬方與委托方簽訂的，具有法律效力的關(guān)于商業(yè)綜合體照明工程的書面協(xié)議。2.承攬方：指具有承攬商業(yè)綜合體照明工程能力并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的法人或其他組織。3.委托方：指聘請(qǐng)承攬方進(jìn)行商業(yè)綜合體照明工程的法人或其他組織。4.工程設(shè)計(jì)方案：指承攬方根據(jù)委托方的要求，提供的照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。5.設(shè)備清單：指承攬方提供的，詳細(xì)列出所需照明設(shè)備的名