2023年農(nóng)村建房施工合同糾紛民事判決書

2023年農(nóng)村建房施工合同糾紛民事判決書甲方：_______________________地址：_______________________聯(lián)系人：_______________________聯(lián)系電話：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________聯(lián)系人：_______________________聯(lián)系電話：_______________________簽訂日期：_______________________簽訂地址：_______________________第一條合同背景及目的a.甲方因農(nóng)村建房需要，決定委托乙方進行施工建設(shè)。b.乙方具備相應(yīng)的施工資質(zhì)和經(jīng)驗，愿意接受甲方的委托。第二條施工內(nèi)容與范圍a.乙方負(fù)責(zé)甲方農(nóng)村建房的全部施工工作，包括但不限于地基處理、主體結(jié)構(gòu)、內(nèi)外裝修、水電安裝等。b.施工范圍包括甲方指定的農(nóng)村建房用地，具體施工圖紙及要求由甲方提供。c.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙及要求進行施工，確保工程質(zhì)量。第三條施工期限與進度a.施工期限自合同簽訂之日起至甲方農(nóng)村建房竣工之日止，具體工期為____個月。b.乙方應(yīng)按照甲方要求的進度計劃進行施工，確保按期完成。c.如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第四條工程質(zhì)量與驗收a.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行施工，確保工程質(zhì)量。b.施工過程中，甲方有權(quán)對工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，乙方應(yīng)予以配合。c.工程竣工后，甲方組織驗收，乙方應(yīng)提供必要的驗收資料。第五條工程款支付與結(jié)算a.甲方按照合同約定支付工程款，支付方式為分期支付。b.乙方在施工過程中，應(yīng)向甲方提供工程進度報告和工程量清單，甲方根據(jù)實際情況支付工程款。c.工程竣工后，雙方進行工程結(jié)算，乙方應(yīng)提供完整的結(jié)算資料。第六條違約責(zé)任a.乙方未按合同約定完成施工任務(wù)，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。b.甲方未按合同約定支付工程款，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。c.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。第七條爭議解決a.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。b.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條保密條款a.雙方對本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。b.本保密條款自合同簽訂之日起生效，至合同履行完畢后____年止。第九條其他約定a.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。b.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。________________