標準工程項目承包合同范例

合同編號：__________標準工程項目承包合同范例甲方（發(fā)包方）：__________乙方（承包方）：__________一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預(yù)算：__________二、合同工期2.1工期自____年__月__日起至____年__月__日止，共計____天。2.2乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的工期完成工程。如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)當(dāng)承擔(dān)由此增加的費用，并支付甲方因此造成的損失。三、質(zhì)量標準3.1工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)定。3.2乙方應(yīng)當(dāng)保證工程質(zhì)量，確保工程安全。如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)修復(fù)費用，并支付甲方因此造成的損失。四、合同價款及支付4.1雙方同意，本合同工程款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。4.2甲方分期支付乙方工程款，具體支付方式如下：（1）工程開工前，甲方支付乙方工程總價款的30%；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價款的30%；（3）工程進度達到100%時，甲方支付乙方工程總價款的20%；（4）剩余的10%作為質(zhì)量保證金，工程驗收合格后支付。4.3甲方支付工程款時，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提供等額的發(fā)票。五、合同的履行5.1乙方應(yīng)當(dāng)按照約定時間和要求，完成工程。5.2乙方應(yīng)當(dāng)保證工程質(zhì)量，確保工程安全。5.3甲方應(yīng)當(dāng)按照約定時間支付工程款。六、違約責(zé)任6.1乙方未按照約定時間和要求完成工程的，應(yīng)當(dāng)按照違約部分工程價款的2%向甲方支付違約金。6.2甲方未按照約定時間支付工程款的，應(yīng)當(dāng)按照未支付部分工程價款的2%向乙方支付違約金。七、爭議解決雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且款項結(jié)清之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：____年__月__日注意事項及解決辦法：1.注意事項：（1）甲乙雙方在簽訂合同時，應(yīng)當(dāng)詳細閱讀合同內(nèi)容，確保雙方權(quán)益。（2）工程質(zhì)量、安全、進度等方面應(yīng)當(dāng)符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)定。（3）甲方應(yīng)當(dāng)按照約定時間支付工程款，乙方應(yīng)當(dāng)按照約定時間和要求完成工程。（4）如需修改或補充合同內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并書面確認。（5）乙方應(yīng)當(dāng)保證工程質(zhì)量，如發(fā)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)修復(fù)費用，并支付甲方因此造成的損失。2.解決辦法：（1）如甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，通過友好協(xié)商解決。（2）如協(xié)商不成，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：是指調(diào)整平等主體之間合同關(guān)系的法律規(guī)范總稱，包括合同的訂立、履行、變更、解除等方面的規(guī)定。2.建筑法：是指調(diào)整建筑活動關(guān)系的法律規(guī)范總稱，包括建筑許可、建筑工程質(zhì)量、安全、建筑企業(yè)等方面的規(guī)定。3.違約金：是指一方違反合同約定，應(yīng)當(dāng)按照違約部分工程價款的一定比例支付給對方的經(jīng)濟補償。4.質(zhì)量保證金：是指保留在工程款中的一部分，作為乙方保證工程質(zhì)量的一種經(jīng)濟措施。工程驗收合格后，質(zhì)量保證金應(yīng)當(dāng)支付給乙方。5.訴訟：是指當(dāng)事人因合同糾紛向人民法院提起的民事訴訟，要求法院對糾紛進行審理和判決。特殊應(yīng)用場合及補充條款：1.場合：工程項目的規(guī)模較大，涉及多個子項目，乙方需要分階段提交成果。補充條款：雙方約定每個子項目的完成時間節(jié)點，乙方需按照約定的時間節(jié)點提交相應(yīng)子項目的成果。若乙方未能按照約定時間提交成果，應(yīng)當(dāng)按照違約部分工程價款的2%向甲方支付違約金。2.場合：工程項目涉及的設(shè)計、施工、采購等環(huán)節(jié)，乙方需分包給第三方完成。補充條款：乙方在分包過程中，應(yīng)當(dāng)確保分包單位具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。分包單位的行為視為乙方的行為，由乙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。若分包單位導(dǎo)致工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)修復(fù)費用，并支付甲方因此造成的損失。3.場合：工程項目因不可抗力因素導(dǎo)致延期。補充條款：如工程項目因不可抗力因素導(dǎo)致延期，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商合理調(diào)整工期。若延期導(dǎo)致甲方損失，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)損失的責(zé)任。不可抗力因素包括自然災(zāi)害、社會事件等無法預(yù)見、無法避免且無法克服的情況。4.場合：甲方對工程質(zhì)量有特殊要求，需進行額外質(zhì)量檢測。補充條款：雙方約定工程質(zhì)量檢測的標準和程序。若乙方未能達到約定質(zhì)量標準，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)修復(fù)費用，并支付甲方因此造成的損失。額外質(zhì)量檢測費用由甲方承