施工承包合同書-工程承包合同范本

合同編號(hào)：__________施工承包合同書合同雙方：名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________第一條工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點(diǎn)：_______1.3工程規(guī)模：_______1.4工程內(nèi)容：_______1.5工程總價(jià)：_______元（大寫：_______________________元整）。第二條合同范圍與內(nèi)容2.1承包方應(yīng)按本合同約定的工程內(nèi)容、工程量、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和安全生產(chǎn)等要求，完成本工程的施工。2.2承包方應(yīng)按照委托方提供的施工圖紙、施工方案、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行施工，并保證工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.3委托方應(yīng)按照本合同約定的付款方式和時(shí)間支付工程款。第三條合同價(jià)格與支付3.1本工程的合同總價(jià)為人名幣_(tái)______元（大寫：_______________________元整）。（1）合同簽訂后_______日內(nèi)，委托方支付工程總價(jià)款的_______%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到_______%時(shí)，委托方支付工程總價(jià)款的_______%；（3）工程竣工驗(yàn)收合格后，委托方支付工程總價(jià)款的_______%；（4）剩余工程款在承包方開具正式發(fā)票后支付。3.3委托方支付的工程款，承包方應(yīng)及時(shí)開具正規(guī)發(fā)票。第四條工程質(zhì)量與保修4.1承包方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本合同約定的質(zhì)量要求。4.2工程竣工驗(yàn)收合格后，承包方應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定承擔(dān)_______個(gè)月的質(zhì)保期。4.3質(zhì)保期內(nèi)，因承包方原因造成的工程質(zhì)量問題，承包方應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)修復(fù)，并承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用。第五條工程進(jìn)度與工期5.1承包方應(yīng)按照本合同約定的工期完成施工。5.2工程延期違約責(zé)任：（1）因承包方原因?qū)е鹿こ萄悠?，承包方?yīng)支付延期違約金，延期違約金為本合同總價(jià)款的_______‰；（2）因不可抗力等不可歸責(zé)于雙方的原因?qū)е鹿こ萄悠?，雙方應(yīng)協(xié)商解決。第六條安全生產(chǎn)與環(huán)保6.1承包方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家安全生產(chǎn)法規(guī)和本合同約定的安全生產(chǎn)要求進(jìn)行施工，確保施工現(xiàn)場(chǎng)安全。6.2承包方應(yīng)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)保工作，確保施工過程中不對(duì)周邊環(huán)境造成污染。第七條合同的變更與解除7.1合同的變更：（1）雙方同意變更合同內(nèi)容的，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議；（2）變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，成為本合同的組成部分。7.2合同的解除：（1）因不可抗力等不可歸責(zé)于雙方的原因?qū)е潞贤瑹o法履行，雙方協(xié)商一致可以解除本合同；（2）合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理善后事宜。第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；8.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程竣工驗(yàn)收合格之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)與解決辦法：1.注意事項(xiàng)：（1）合同簽訂前，雙方應(yīng)充分了解對(duì)方的主體資格、信譽(yù)等情況，確保合同雙方的合法性；（2）明確工程范圍、工程量、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度等關(guān)鍵條款，避免因理解不一致導(dǎo)致的爭(zhēng)議；（3）注意合同價(jià)格與支付條款，確保工程款的支付與收取符合雙方利益；（4）關(guān)注工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)與環(huán)保要求，確保施工現(xiàn)場(chǎng)的安全與環(huán)保；（5）明確合同變更、解除的條件和程序，以便在實(shí)際履行過程中處理可能出現(xiàn)的變更與解除情況；（6）注意爭(zhēng)議解決方式，選擇合適的爭(zhēng)議解決途徑，以便在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)能夠及時(shí)解決。2.解決辦法：（1）雙方在履行合同過程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；（2）如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟；（3）在訴訟過程中，雙方應(yīng)按照法律規(guī)定和合同約定，提供證據(jù)，證明自己的主張；（4）法院根據(jù)雙方提供的證據(jù)和合同約定，依法作出判決，解決爭(zhēng)議。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同：合同是平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.甲方：指委托方，即工程項(xiàng)目的發(fā)包方。3.乙方：指承包方，即接受委托方委托進(jìn)行工程施工的企業(yè)或個(gè)人。4.工程范圍：指承包方在合同約定的范圍內(nèi)應(yīng)完成的施工任務(wù)。5.工程量：指承包方在合同約定的范圍內(nèi)應(yīng)完成的工程量。6.工程質(zhì)量：指工程符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的質(zhì)量要求。7.工程進(jìn)度：指承包方按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程施工的程度。8.質(zhì)保期：指承包方在工程竣工驗(yàn)收合格后，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定承擔(dān)的工程質(zhì)量保修期限。9.延期違約金：指因承包方原因?qū)е鹿こ萄悠跁r(shí)，承包方應(yīng)支付的違約金。10.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。11.爭(zhēng)議解決：指在合同履行過程中，雙方因合同內(nèi)容、履行情況等發(fā)生的糾紛的處理方式。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及補(bǔ)充條款：1.特殊應(yīng)用場(chǎng)合：工程項(xiàng)目的施工過程中，乙方發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖紙或施工方案存在問題，可能導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤或工程質(zhì)量受到影響。補(bǔ)充條款：如乙方在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖紙或施工方案存在問題，應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，甲方應(yīng)在接到通知后的_______日內(nèi)給予明確答復(fù)，并根據(jù)實(shí)際情況提供修改圖紙或方案。若因甲方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤或工程質(zhì)量受到影響，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.特殊應(yīng)用場(chǎng)合：工程項(xiàng)目施工過程中，遇到不可抗力因素，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤。補(bǔ)充條款：如工程項(xiàng)目施工過程中遇到不可抗力因素，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，雙方應(yīng)立即協(xié)商解決辦法，根據(jù)實(shí)際情況合理調(diào)整工程進(jìn)度和工期。若因不可抗力因素導(dǎo)致工程無法繼續(xù)進(jìn)行，雙方可協(xié)商解除合同，并根據(jù)實(shí)際情況約定解除合同后的處理事宜。3.特殊應(yīng)用場(chǎng)合：工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)工程質(zhì)量問題。補(bǔ)充條款：工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)修復(fù)