2024木工承包施工合同樣本

?合同編號：__________第一條工程概況1.1工程名稱：________________1.2工程地點(diǎn)：________________1.3工程內(nèi)容：根據(jù)甲方的要求，乙方負(fù)責(zé)完成合同約定的木工工程施工，包括但不限于木材加工、木作制作、木制品安裝等工作。1.4工程工期：合同約定的工程開工日期至工程竣工交付日期。具體工期按照甲乙雙方協(xié)商確定的施工進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行。第二條合同價(jià)格2.1合同總價(jià)：本合同約定的工程總價(jià)款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2價(jià)格調(diào)整：合同履行過程中，如遇材料價(jià)格變動、政策調(diào)整等不可抗力因素，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價(jià)格。2.3付款方式：雙方約定按照工程進(jìn)度、完成情況等支付相應(yīng)款項(xiàng)。具體支付方式和進(jìn)度由甲乙雙方在合同附件中約定。第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1工程質(zhì)量：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。3.2質(zhì)量保修：乙方對施工的工程承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任，保修期限自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，保修期限按照國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。第四條違約責(zé)任4.1乙方未按照約定時(shí)間、質(zhì)量完成工程的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金按照合同總價(jià)款的約定比例計(jì)算。4.2甲方未按照約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)的，乙方有權(quán)要求甲方支付滯納金，滯納金按照同期銀行貸款利率計(jì)算。第五條爭議解決5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗(yàn)收合格且乙方支付完畢合同價(jià)款之日終止。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________代表（簽名）：________________代表（簽名）：________________簽訂日期：________________注意事項(xiàng)及解決辦法：1.合同的簽訂和履行應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保合同的有效性和合法性。解決辦法：在簽訂合同前，雙方應(yīng)仔細(xì)閱讀合同條款，確保條款內(nèi)容符合法律法規(guī)的要求，必要時(shí)可咨詢專業(yè)法律人士。2.明確工程范圍和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保乙方按照約定的標(biāo)準(zhǔn)完成工程。解決辦法：在合同中詳細(xì)列明工程內(nèi)容和質(zhì)量要求，雙方可共同商定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并在工程完成后進(jìn)行驗(yàn)收。3.約定好付款方式和進(jìn)度，確保甲方按時(shí)支付工程款項(xiàng)。解決辦法：在合同中明確付款方式和進(jìn)度，約定好付款的時(shí)間點(diǎn)和金額，甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間和金額支付工程款。4.約定好違約責(zé)任，確保雙方在違約時(shí)能夠有明確的解決辦法。解決辦法：在合同中明確違約責(zé)任，包括違約金的比例和計(jì)算方式，以及在違約時(shí)的解決辦法。5.約定好爭議解決方式，確保在發(fā)生爭議時(shí)能夠有明確的解決途徑。解決辦法：在合同中明確爭議解決方式，可以是友好協(xié)商，也可以是向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。法律名詞及名詞解釋：1.合同法：是指調(diào)整合同關(guān)系的法律規(guī)范總稱，包括合同的訂立、履行、變更、解除和終止等方面的法律規(guī)范。2.建筑法：是指調(diào)整建筑活動的法律規(guī)范，包括建筑工程的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等方面的法律規(guī)范。3.不可抗力：是指不能預(yù)見、不能避免并且不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。4.違約金：是指一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。5.質(zhì)量保修：是指施工方對施工的工程承擔(dān)一定期限的質(zhì)量保證責(zé)任，確保工程在保修期限內(nèi)達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6.管轄權(quán)：是指法院對特定案件的審判權(quán)限，有管轄權(quán)的法院可以對案件進(jìn)行審理和判決。應(yīng)用場合：1.適用于甲方（委托方）與乙方（承包方）之間就木工工程項(xiàng)目的承包施工合同。2.適用于雙方在建筑項(xiàng)目、裝修工程、家具制作等領(lǐng)域內(nèi)的木工施工合作。3.適用于各類企業(yè)和個(gè)體工商戶之間的木工工程施工合同。補(bǔ)充條款：1.工程變更：如甲方在合同履行過程中提出工程變更，乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求進(jìn)行調(diào)整，并就變更部分簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.材料供應(yīng)：如乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)材料，應(yīng)明確材料質(zhì)量、供應(yīng)時(shí)間等要求，并在合同附件中列明材料清單。3.施工人員管理：乙方應(yīng)按照甲方要求，確保施工人員具備相應(yīng)的技能和資質(zhì)，并遵守施工現(xiàn)場的規(guī)章制度。4.工程保險(xiǎn)：乙方應(yīng)根據(jù)工程需要，辦理相應(yīng)的工程保險(xiǎn)，確保工程在施工過程中的安全。5.環(huán)境保護(hù)：乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)，做好施工現(xiàn)場的環(huán)境保護(hù)工作，確保工程環(huán)保達(dá)標(biāo)。附件列表：1.工程圖紙和技術(shù)