施工合同糾紛處理

合同編號(hào)：__________施工合同糾紛處理協(xié)議名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________第一條糾紛解決方式1.1本協(xié)議糾紛的解決方式采用__________（選擇：協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟）解決。1.2雙方應(yīng)友好協(xié)商解決糾紛，如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第二條調(diào)解2.1如雙方同意通過調(diào)解解決糾紛，應(yīng)共同向__________（填寫：調(diào)解組織、第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)）申請(qǐng)調(diào)解。2.2調(diào)解不成的，雙方同意按照本協(xié)議第一條第1.2款的方式解決糾紛。第三條仲裁3.1如雙方同意通過仲裁解決糾紛，應(yīng)共同向__________（填寫：仲裁委員會(huì)）申請(qǐng)仲裁。3.2仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均具有法律約束力。第四條訴訟4.1如雙方同意通過訴訟解決糾紛，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。4.2訴訟期間，本協(xié)議繼續(xù)履行，除非法院作出停止履行的裁定。第五條證據(jù)和文件5.1雙方應(yīng)按照原合同和本協(xié)議的約定，提供必要的證據(jù)和文件，以證明自己的權(quán)利和履行義務(wù)。5.2雙方應(yīng)對(duì)對(duì)方的證據(jù)進(jìn)行審查，如有異議，應(yīng)及時(shí)提出。5.3雙方應(yīng)按照法院、仲裁機(jī)構(gòu)或調(diào)解組織的要求，提供必要的證據(jù)和文件。第六條保密6.1雙方在解決糾紛過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)秘密等，應(yīng)對(duì)其保密。6.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至糾紛解決之日止。第七條費(fèi)用7.1雙方應(yīng)承擔(dān)解決糾紛過程中發(fā)生的費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、調(diào)解費(fèi)等。7.2除非法院、仲裁機(jī)構(gòu)或調(diào)解組織有明確規(guī)定，雙方同意按照原合同和本協(xié)議的約定承擔(dān)各自費(fèi)用。第八條強(qiáng)制執(zhí)行8.1如一方不履行本協(xié)議的約定，另一方有權(quán)向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。8.2申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行時(shí)，應(yīng)提供本協(xié)議、原合同及其它必要的證據(jù)。第九條變更和解除9.1本協(xié)議的變更和解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。9.2本協(xié)議的變更和解除不影響雙方在原合同和本協(xié)議中的權(quán)利和義務(wù)。第十條違約責(zé)任10.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照原合同和本協(xié)議的約定履行義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.2違約責(zé)任的承擔(dān)方式包括但不限于賠償損失、支付違約金、繼續(xù)履行等。第十一條爭議解決11.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。11.2本協(xié)議未盡事宜，雙方應(yīng)按照原合同和有關(guān)法律規(guī)定協(xié)商解決。11.3本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：______年______月______日合同注意事項(xiàng)及解決辦法：1.注意事項(xiàng)：（1）甲乙雙方在簽訂合同時(shí)，應(yīng)認(rèn)真閱讀合同全文，確保對(duì)合同條款的理解和認(rèn)同。（2）甲乙雙方應(yīng)按照合同約定履行各自義務(wù)，確保施工項(xiàng)目的順利進(jìn)行。（3）甲乙雙方應(yīng)妥善保管合同副本，以便在發(fā)生糾紛時(shí)可供查閱。（4）在合同履行過程中，如發(fā)生糾紛，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可按照合同約定的解決方式處理。（5）甲乙雙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得擅自變更、解除合同。2.解決辦法：（1）協(xié)商：甲乙雙方在發(fā)生糾紛時(shí)，可通過友好協(xié)商的方式進(jìn)行解決。（2）調(diào)解：甲乙雙方可以共同向第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)申請(qǐng)調(diào)解，調(diào)解不成的，可繼續(xù)采取其他解決方式。（3）仲裁：甲乙雙方同意將糾紛提交仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁，仲裁裁決對(duì)雙方具有法律約束力。（4）訴訟：甲乙雙方有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟，訴訟期間，本合同繼續(xù)履行，除非法院作出停止履行的裁定。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.甲方：指合同中的委托人，即施工項(xiàng)目的業(yè)主。2.乙方：指合同中的受托人，即承擔(dān)施工任務(wù)的施工方。3.施工合同：是指甲方委托乙方進(jìn)行施工，乙方承諾按照甲方的要求完成施工任務(wù)，并支付約定價(jià)款的合同。4.糾紛：指合同履行過程中，甲乙雙方在權(quán)利、義務(wù)等方面發(fā)生的爭議。5.友好協(xié)商：指甲乙雙方在發(fā)生糾紛時(shí)，通過相互溝通、協(xié)商，達(dá)成一致意見的過程。6.調(diào)解：由第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)對(duì)甲乙雙方的糾紛進(jìn)行調(diào)解，協(xié)助雙方達(dá)成和解。7.仲裁：指甲乙雙方將糾紛提交仲裁委員會(huì)進(jìn)行審理，仲裁委員會(huì)作出的裁決具有法律效力。8.訴訟：指甲乙雙方將糾紛提交法院進(jìn)行審理，法院作出的判決具有法律效力。9.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，具有商業(yè)價(jià)值并經(jīng)甲乙雙方采取保密措施的信息。10.違約金：指甲乙一方未履行合同約定義務(wù)時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。11.強(qiáng)制執(zhí)行：指法院根據(jù)甲乙雙方的申請(qǐng)，對(duì)不履行法院判決、裁定、調(diào)解書等法律文書的一方采取強(qiáng)制措施，迫使其履行義務(wù)。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及補(bǔ)充條款：1.應(yīng)用場(chǎng)合：施工項(xiàng)目延期補(bǔ)充條款：如因乙方原因?qū)е率┕ろ?xiàng)目延期，乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的甲方損失，具體損失賠償金額雙方協(xié)商確定。2.應(yīng)用場(chǎng)合：工程質(zhì)量問題補(bǔ)充條款：如乙方施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在甲方要求的時(shí)間內(nèi)予以修復(fù)，并承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用。如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題，乙方還應(yīng)支付甲方因此產(chǎn)生的其他損失。3.應(yīng)用場(chǎng)合：材料供應(yīng)問題補(bǔ)充條款：如乙方供應(yīng)的材料不符合合同約定或國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)承擔(dān)更換材料、修復(fù)工程等費(fèi)用，并支付甲方因此產(chǎn)生的其他損失。4.應(yīng)用場(chǎng)合：人員傷亡事故補(bǔ)充條款：如施工過程中發(fā)生人員傷亡事故，乙方應(yīng)立即報(bào)告甲方，并按照相關(guān)法律法規(guī)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.應(yīng)用場(chǎng)合：不可抗力補(bǔ)充條款：如因不可抗力導(dǎo)致施工項(xiàng)目無法正常進(jìn)行，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整合同履行期限和方式。附件列