旅游設(shè)施大清包施工合同

旅游設(shè)施大清包施工合同合同編號：__________鑒于業(yè)主擬對其旅游設(shè)施進行大清包施工，為了明確雙方的權(quán)利義務，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。一、工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程內(nèi)容：包括但不限于旅游設(shè)施的拆除、清理、修復、重建、裝修、安裝、調(diào)試等工作。1.4工程規(guī)模：____________________1.5工程預算：人民幣（大寫）：__________________元整（小寫）：__________________元。二、合同價格及支付方式2.1雙方確認，本工程的合同價格為人民幣（大寫）：__________________元整（小寫）：__________________元。2.2業(yè)主分期支付工程款，具體支付方式如下：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，業(yè)主支付乙方工程款的30%；（2）工程進度達到50%時，業(yè)主支付乙方工程款的30%；（3）工程驗收合格后，業(yè)主支付乙方工程款的20%；（4）剩余的10%作為質(zhì)量保證金，自工程驗收合格之日起一年內(nèi)無質(zhì)量問題，業(yè)主支付給乙方。2.3乙方開具等額的正規(guī)發(fā)票，業(yè)主按合同約定支付工程款。三、合同履行3.1乙方應當按照約定的工期完成工程，工程進度和質(zhì)量應當符合雙方約定的標準。3.2乙方應當遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，嚴格按照施工方案、技術(shù)規(guī)范和安全操作規(guī)程進行施工，確保施工安全。3.3乙方應當做好施工現(xiàn)場的衛(wèi)生和環(huán)境保護工作，遵守施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。3.4業(yè)主應當提供施工所需的場地、水源、電源等條件，并協(xié)助乙方解決施工過程中的有關(guān)問題。3.5業(yè)主有權(quán)對施工過程進行監(jiān)督，對不符合約定質(zhì)量標準的部分要求乙方及時整改。四、工程驗收4.1工程驗收標準：按照約定的施工方案、技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標準進行驗收。4.2工程驗收程序：（1）乙方在工程完成后向業(yè)主提交驗收申請；（2）業(yè)主在接到驗收申請后七個工作日內(nèi)組織驗收；（3）雙方共同簽署驗收報告，驗收報告應當明確工程質(zhì)量是否符合約定標準。五、違約責任5.1乙方未按照約定工期完成工程的，應當按照逾期天數(shù)向業(yè)主支付違約金，違約金計算方式為：逾期部分工程款的千分之五。5.2乙方施工質(zhì)量不符合約定標準的，乙方應當承擔整改費用，并按照整改費用的兩倍支付違約金。5.3業(yè)主未按照約定支付工程款的，應當按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：逾期部分工程款的千分之五。六、爭議解決6.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應當友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.施工方案2.技術(shù)規(guī)范3.安全操作規(guī)程4.工程預算明細表5.施工進度計劃6.驗收標準和方法7.違約金計算公式8.質(zhì)量保證金支付憑證9.工程驗收報告10.爭議解決方式的相關(guān)法律文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定工期完成工程的，認定為違約行為。2.乙方施工質(zhì)量不符合約定標準的，認定為違約行為。3.業(yè)主未按照約定支付工程款的，認定為違約行為。4.雙方其他違反合同約定的行為，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，負責提供施工場地、水源、電源等條件，并支付工程款。2.乙方：指合同中的承攬方，負責按照約定完成施工工作，并保證施工質(zhì)量和安全。3.工程驗收：指業(yè)主對乙方完成的工程進行檢查，以確認工程質(zhì)量是否符合約定標準。4.違約金：指一方違約時，按照約定向另一方支付的賠償金。5.質(zhì)量保證金：指乙方完成工程后，業(yè)主保留的一部分工程款，作為乙方保證工程質(zhì)量的擔保。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應采取措施加快施工進度，并向業(yè)主說明原因。若原因不可抗力，乙方不承擔違約責任。2.施工質(zhì)量問題：乙方應及時整改，并承擔整改費用。若整改后仍不符合約定標準，乙方應支付違約金。3.工程款支付延遲：業(yè)主應及時支付工程款，若延遲支付，應支付違約金。4.爭議解決：雙方應友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。五、所有應用場景