建房工地施工合同范例

建房工地施工合同范例第一篇范文：合同編號：__________

本合同編號為__________，以下簡稱“本合同”，由以下雙方于____年__月__日簽訂。

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

鑒于甲方擬在__________（地址）建設(shè)一棟建筑面積為__________平方米的建筑物，乙方愿意承接該建筑物的施工任務，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程規(guī)模：建筑面積__________平方米，占地面積__________平方米。

4.工程結(jié)構(gòu)：__________

5.工程類型：__________

二、工程承包內(nèi)容

1.乙方負責本工程的全部施工任務，包括但不限于土建、安裝、裝飾等。

2.乙方應按照甲方要求，確保工程質(zhì)量、安全、進度和文明施工。

3.乙方應按照國家和地方有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和標準進行施工。

三、工程承包方式及工期

1.本工程采用__________承包方式。

2.工程總工期為____個月，自合同簽訂之日起計算。

四、工程款支付方式

1.甲方按以下進度支付工程款：

（1）開工前支付合同總價的____%作為預付款；

（2）主體結(jié)構(gòu)封頂后支付合同總價的____%；

（3）工程竣工驗收合格后支付合同總價的____%；

（4）保修期滿后支付合同總價的____%。

2.甲方支付工程款時，乙方應向甲方提供相應的發(fā)票和結(jié)算資料。

五、工程竣工驗收

1.工程竣工驗收合格后，甲方應按照國家有關(guān)法律法規(guī)和標準進行驗收。

2.工程驗收合格后，甲方應在____日內(nèi)向乙方支付合同約定的工程款。

六、工程保修

1.乙方對工程承擔____年保修責任，保修期內(nèi)，因乙方施工原因造成的質(zhì)量問題，乙方應負責無償維修。

2.保修期滿后，乙方應按照國家有關(guān)法律法規(guī)和標準，對工程質(zhì)量進行終身負責。

七、違約責任

1.甲方未按合同約定支付工程款的，應向乙方支付____%的違約金。

2.乙方未按合同約定完成工程任務的，應向甲方支付____%的違約金。

3.任何一方違反合同約定的，應承擔相應的法律責任。

八、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。

附件：

1.工程設(shè)計圖紙

2.工程施工圖紙

3.工程量清單

4.工程預算書

5.工程合同專用條款

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：____年__月__日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于甲方擬在__________（地址）建設(shè)一棟建筑面積為__________平方米的建筑物，乙方愿意承接該建筑物的施工任務，丙方作為項目監(jiān)管方，為保障工程質(zhì)量和進度，經(jīng)三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程規(guī)模：建筑面積__________平方米，占地面積__________平方米。

4.工程結(jié)構(gòu)：__________

5.工程類型：__________

二、工程承包內(nèi)容

1.乙方負責本工程的全部施工任務，包括但不限于土建、安裝、裝飾等。

2.乙方應按照甲方要求，確保工程質(zhì)量、安全、進度和文明施工。

3.乙方應按照國家和地方有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和標準進行施工。

三、第三方責任

1.丙方作為項目監(jiān)管方，負責對工程進行全面監(jiān)管，確保工程質(zhì)量和進度。

2.丙方應定期對工程進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時通知甲方和乙方，并督促整改。

3.丙方有權(quán)對乙方的施工方案、施工過程和施工成果進行審核，并提出合理化建議。

四、工程承包方式及工期

1.本工程采用__________承包方式。

2.工程總工期為____個月，自合同簽訂之日起計算。

五、工程款支付方式

1.甲方按以下進度支付工程款：

（1）開工前支付合同總價的____%作為預付款；

（2）主體結(jié)構(gòu)封頂后支付合同總價的____%；

（3）工程竣工驗收合格后支付合同總價的____%；

（4）保修期滿后支付合同總價的____%。

2.甲方支付工程款時，乙方應向甲方提供相應的發(fā)票和結(jié)算資料。

六、工程竣工驗收

1.工程竣工驗收合格后，甲方應按照國家有關(guān)法律法規(guī)和標準進行驗收。

2.工程驗收合格后，甲方應在____日內(nèi)向乙方支付合同約定的工程款。

七、工程保修

1.乙方對工程承擔____年保修責任，保修期內(nèi)，因乙方施工原因造成的質(zhì)量問題，乙方應負責無償維修。

2.保修期滿后，乙方應按照國家有關(guān)法律法規(guī)和標準，對工程質(zhì)量進行終身負責。

八、違約責任及限制條款

1.乙方未按合同約定完成工程任務的，應向甲方支付____%的違約金，并承擔因違約造成的損失。

2.乙方在施工過程中出現(xiàn)重大安全事故或質(zhì)量問題，導致工程停工或延誤的，乙方應承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

3.乙方不得擅自更換工程材料或設(shè)備，如因更換導致質(zhì)量不合格，乙方應承擔相應責任。

4.丙方在監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)乙方存在違規(guī)行為，有權(quán)要求乙方立即整改，否則可暫停工程進度，并追究乙方責任。

九、甲方權(quán)益條款

1.甲方有權(quán)要求乙方提供施工過程中涉及的技術(shù)參數(shù)、施工方案、進度報告等資料。

2.甲方有權(quán)要求乙方對施工過程中的質(zhì)量問題進行整改，并對整改情況進行驗收。

3.甲方有權(quán)要求乙方對施工過程中的安全事故進行整改，并對整改情況進行驗收。

4.甲方有權(quán)對乙方在施工過程中的違規(guī)行為進行處罰，包括但不限于罰款、停工、解除合同等。

十、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十一、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式____份，甲乙丙三方各執(zhí)____份。

附件：

1.工程設(shè)計圖紙

2.工程施工圖紙

3.工程量清單

4.工程預算書

5.工程合同專用條款

第三方介入的意義和目的在于對工程進行全程監(jiān)管，確保工程質(zhì)量、安全、進度和文明施工，為甲方提供保障。甲方權(quán)益主導的目的和意義在于通過明確乙方的責任和權(quán)利，確保工程順利進行，保障甲方的投資回報。本合同的簽訂，旨在維護甲乙丙三方的合法權(quán)益，實現(xiàn)工程項目的順利進行。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于甲方擬在__________（地址）進行一項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，乙方作為承包商，負責項目的施工任務，丙方作為監(jiān)理單位，負責項目的質(zhì)量監(jiān)督，為保障乙方權(quán)益，經(jīng)三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程規(guī)模：投資額__________萬元，建設(shè)周期____年。

4.工程類型：__________

二、工程承包內(nèi)容

1.乙方負責本工程的全部施工任務，包括但不限于土建、安裝、裝飾等。

2.乙方應按照國家有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和標準進行施工。

3.乙方有權(quán)按照設(shè)計圖紙和施工方案調(diào)整施工工藝，確保工程質(zhì)量。

三、第三方責任

1.丙方作為監(jiān)理單位，負責對工程進行全過程質(zhì)量、進度和安全的監(jiān)督。

2.丙方應定期對工程進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時通知甲方和乙方，并督促整改。

3.丙方有權(quán)對乙方的施工方案、施工過程和施工成果進行審核，并提出合理化建議。

四、工程承包方式及工期

1.本工程采用__________承包方式。

2.工程總工期為____個月，自合同簽訂之日起計算。

五、工程款支付方式

1.甲方按以下進度支付工程款：

（1）開工前支付合同總價的____%作為預付款；

（2）主體結(jié)構(gòu)封頂后支付合同總價的____%；

（3）工程竣工驗收合格后支付合同總價的____%；

（4）保修期滿后支付合同總價的____%。

2.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定及時支付工程款，并對延誤支付承擔違約責任。

六、工程竣工驗收

1.工程竣工驗收合格后，甲方應按照國家有關(guān)法律法規(guī)和標準進行驗收。

2.乙方有權(quán)要求甲方在驗收合格后及時支付工程款。

七、工程保修

1.乙方對工程承擔____年保修責任，保修期內(nèi)，因乙方施工原因造成的質(zhì)量問題，乙方應負責無償維修。

2.保修期滿后，乙方應按照國家有關(guān)法律法規(guī)和標準，對工程質(zhì)量進行終身負責。

八、違約責任及限制條款

1.甲方未按合同約定支付工程款的，應向乙方支付____%的違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。

2.甲方在施工過程中出現(xiàn)重大安全事故或質(zhì)量問題，導致工程停工或延誤的，甲方應承擔全部責任，并賠償乙方因此遭受的損失。

3.甲方不得擅自更改工程設(shè)計和施工方案，如因更改導致乙方利益受損，甲方應予以賠償。

九、乙方權(quán)益條款

1.乙方有權(quán)要求甲方提供施工過程中涉及的技術(shù)參數(shù)、設(shè)計圖紙等資料。

2.乙方有權(quán)要求甲方對施工過程中的質(zhì)量問題進行整改，并對整改情況進行驗收。

3.乙方有權(quán)對施工過程中的安全事故進行整改，并對整改情況進行驗收。

4.乙方有權(quán)要求甲方對乙方在施工過程中的違規(guī)行為進行處罰，包括但不限于罰款、停工、解除合同等。

十、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十一、其他

1.