移動通信電線電纜施工合同

移動通信電線電纜施工合同合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________一、工程概況1.1工程名稱：__________移動通信電線電纜施工項目1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：包括但不限于__________（具體工程內(nèi)容詳細列舉）1.4工程進度：按照雙方約定的時間表進行，乙方應(yīng)保證工程按時完成。1.5工程質(zhì)量：乙方應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)標準和規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良等級。二、合同價格及支付方式2.1本工程合同總價為人民幣__________元（大寫：_________________________元整），其中包括：（1）工程款：人民幣__________元；（2）材料款：人民幣__________元；（3）施工人員工資及福利：人民幣__________元；（4）其他費用：人民幣__________元。2.2甲方分期支付乙方工程款，具體支付方式如下：（1）工程開工前，甲方支付乙方工程款的30%；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程款的30%；（3）工程完工并經(jīng)驗收合格后，甲方支付乙方工程款的20%；（4）剩余的10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期結(jié)束后無質(zhì)量問題，甲方一次性支付給乙方。2.3乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按照稅務(wù)規(guī)定進行支付。三、施工及驗收3.1乙方應(yīng)按照雙方約定的施工方案和施工圖紙進行施工，確保工程質(zhì)量。3.2乙方應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)和安全操作規(guī)程進行施工，確保施工安全。3.3乙方應(yīng)保證施工現(xiàn)場的清潔和秩序，施工完畢后清理現(xiàn)場，達到甲方要求。3.4工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提供完整的施工資料和質(zhì)保書。四、違約責(zé)任4.1乙方未按照約定時間完成工程的，每延遲一天，應(yīng)向甲方支付合同總價款的千分之一作為違約金。4.2乙方工程質(zhì)量未達到約定標準的，甲方有權(quán)要求乙方重新施工，乙方應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的全部費用。4.3甲方未按照約定時間支付工程款的，應(yīng)向乙方支付應(yīng)付款項的千分之一作為滯納金。五、爭議解決5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。六、其他約定6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工方案2.施工圖紙3.施工資質(zhì)證明4.工程量清單5.材料采購合同6.施工人員名單7.安全操作規(guī)程8.質(zhì)保書9.付款憑證10.驗收報告二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程，屬于違約行為。2.乙方工程質(zhì)量未達到約定標準，屬于違約行為。3.甲方未按照約定時間支付工程款，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.移動通信電線電纜施工合同：指甲方為移動通信運營商，乙方具備相關(guān)施工資質(zhì)，雙方達成協(xié)議，由乙方承攬甲方的移動通信電線電纜施工項目的合同。2.工程款：指甲方按照雙方約定的價格，支付給乙方的人工費、材料費等費用。3.質(zhì)保金：指甲方按照約定比例預(yù)留的，用于保證工程質(zhì)量的款項。4.違約金：指違約方按照約定支付給守約方的，因違約行為產(chǎn)生的賠償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整施工計劃，確保工程按時完成。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：乙方負責(zé)整改，直至達到約定標準；如需重新施工，乙方承擔(dān)全部費用。3.付款延誤：解決辦法：甲方按時支付工程款，如有延誤，支付滯納金。4.施工安全事故：解決辦法：立即停工，排查事故原因，加強安全管理，確保施工安全。五、所有應(yīng)用場景：1.移動通信運營商新建或擴建