裝飾裝修工程承攬合同及報(bào)價(jià)

裝飾裝修工程承攬合同及報(bào)價(jià)合同編號(hào)：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程面積：__________1.5工程預(yù)算：__________第二條工程報(bào)價(jià)2.1乙方根據(jù)甲方提供的工程概況，結(jié)合市場(chǎng)行情，向甲方報(bào)價(jià)。2.2乙方報(bào)價(jià)包含但不限于材料費(fèi)、人工費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)等。2.3乙方報(bào)價(jià)為一次性報(bào)價(jià)，如有變動(dòng)，需雙方協(xié)商一致。2.4甲方應(yīng)在收到乙方報(bào)價(jià)后五個(gè)工作日內(nèi)予以確認(rèn)或提出修改意見。第三條合同的履行3.1乙方應(yīng)按照雙方確認(rèn)的工程內(nèi)容和報(bào)價(jià)，按時(shí)完成工程。3.2乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，確保工程符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.3乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成工程，如有延期，需提前通知甲方，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.4甲方應(yīng)按照雙方約定的付款方式及時(shí)支付工程款。3.5甲方應(yīng)提供乙方施工所需的現(xiàn)場(chǎng)條件，包括但不限于場(chǎng)地、水電、通風(fēng)等。第四條合同的變更和解除4.1合同履行過程中，如一方提出變更或解除合同，需提前書面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。4.2合同變更或解除后，乙方應(yīng)按照雙方確認(rèn)的工程內(nèi)容和報(bào)價(jià)，繼續(xù)完成工程。4.3合同變更或解除導(dǎo)致的額外費(fèi)用，由雙方按照實(shí)際情況承擔(dān)。第五條違約責(zé)任5.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為合同總價(jià)的__________%。5.2甲方未按照約定支付工程款，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工，并要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金為應(yīng)付款的__________%。5.3雙方因違約行為給對(duì)方造成的損失，應(yīng)予以賠償。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1雙方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，不得從事違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。7.2合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________個(gè)月。7.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)方案2.工程預(yù)算明細(xì)3.材料品牌及規(guī)格說明書4.施工進(jìn)度計(jì)劃5.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6.付款憑證7.變更訂單8.違約金計(jì)算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定完成工程，包括但不限于工期延誤、工程質(zhì)量不符合約定等。2.甲方未按照約定支付工程款，包括但不限于逾期付款、少付款等。3.甲方未提供乙方施工所需的現(xiàn)場(chǎng)條件，導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行。4.乙方使用不符合約定的材料或工藝，導(dǎo)致工程質(zhì)量問題。5.乙方未按照約定時(shí)間提交工程進(jìn)度報(bào)告或隱瞞工程實(shí)際情況。三、法律名詞及解釋：1.裝飾裝修工程：指對(duì)建筑物內(nèi)部空間進(jìn)行裝飾、裝修的活動(dòng)，包括設(shè)計(jì)、施工、材料供應(yīng)等。2.承攬方：指承擔(dān)裝飾裝修工程設(shè)計(jì)和施工的單位或個(gè)人。3.委托方：指委托承攬方進(jìn)行裝飾裝修工程的單位或個(gè)人。4.工程預(yù)算：指根據(jù)工程設(shè)計(jì)方案和施工要求，預(yù)先計(jì)算出的工程所需費(fèi)用的總額。5.工期：指雙方約定的完成工程的期限。6.違約金：指一方未履行合同義務(wù)時(shí)，應(yīng)支付給對(duì)方的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：與乙方溝通，制定補(bǔ)救措施，如加班、增加人員等，確保工程按期完成。2.工程質(zhì)量問題：要求乙方及時(shí)整改，嚴(yán)重情況下可要求乙方支付違約金或重新施工。3.甲方逾期付款：提醒甲方履行合同義務(wù)，逾期付款的違約金按約定計(jì)算。4.現(xiàn)場(chǎng)條件不足：與甲方溝通，要求甲方提供必要的現(xiàn)場(chǎng)條件，確保工程正常進(jìn)行。5.材料不符合要求：要求乙方更換符合約定的材料，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.適用于各類建筑物的裝飾裝修工程，如住宅、辦公樓、商業(yè)場(chǎng)所等。2.適用于裝修公司、