城市綠化景觀錨桿格梁施工合同

城市綠化景觀錨桿格梁施工合同合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方：（全稱）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于甲方為實施城市綠化景觀工程，需要進行錨桿格梁施工，乙方具有相關(guān)施工資質(zhì)和經(jīng)驗，自愿承攬該工程施工；雙方經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內(nèi)容1.1工程名稱：城市綠化景觀錨桿格梁施工工程1.2工程地點：（具體地址）1.3工程規(guī)模及施工內(nèi)容：按照甲方提供的施工圖紙和工程量清單，完成錨桿格梁的施工，包括但不限于錨桿鉆孔、桿體安裝、注漿、格梁施工等。第二條合同價格2.1本工程合同總價為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2乙方報價已包含施工圖紙、工程量清單所列的全部工程內(nèi)容，以及合同期內(nèi)的一切費用，包括但不限于人工費、材料費、設(shè)備費、交通費、臨時設(shè)施費、保險費、稅費等。2.3合同價格如需調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確定。第三條合同工期3.1合同工期自雙方簽訂合同之日起至工程驗收合格之日止。3.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，確保工程按時完成，如有延期，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、技術(shù)要求及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行施工，確保工程質(zhì)量。4.2工程驗收不合格的，乙方應(yīng)負責(zé)整改，直至達到驗收標(biāo)準(zhǔn)。第五條付款方式5.1本工程采用進度付款方式，具體付款進度如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價款的30%；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價款的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程總價款的20%；（4）剩余的20%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后無息退還。5.2乙方開具等額的正規(guī)發(fā)票，甲方按照財務(wù)規(guī)定予以報銷。第六條違約責(zé)任6.1乙方未按照約定時間完成工程的，每延期一天，乙方應(yīng)支付甲方工程總價款的1%作為違約金。6.2甲方未按照約定時間支付工程款的，每延期一天，甲方應(yīng)支付乙方工程總價款的1%作為違約金。6.3雙方因不可抗力導(dǎo)致不能履行合同的，根據(jù)實際情況協(xié)商解決。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且質(zhì)保期滿之日止。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：______________一、附件列表：1.施工圖紙2.工程量清單3.乙方資質(zhì)證明文件4.合同履行過程中的相關(guān)correspondence5.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)及方法6.付款憑證7.質(zhì)保金退還憑證二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程：根據(jù)合同約定的工期，乙方未能按時完成工程，即為違約行為。2.甲方未按照約定時間支付工程款：根據(jù)合同約定的付款進度，甲方未能按時支付工程款，即為違約行為。3.工程驗收不合格：工程驗收不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，即為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中作為發(fā)包方的城市綠化景觀工程實施單位。2.乙方：指合同中作為承包方的具有錨桿格梁施工資質(zhì)的單位。3.合同總價：指雙方約定的完成工程所需支付的金額，包括全部工程內(nèi)容的價格。4.違約金：指一方違約時，根據(jù)合同約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。5.質(zhì)保金：指作為工程質(zhì)量保證的預(yù)留款項，待質(zhì)保期滿后無息退還。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：如乙方因故導(dǎo)致工程進度延誤，應(yīng)與甲方溝通，制定合理的整改計劃，并按約定支付違約金。2.工程質(zhì)量問題：如工程驗收不合格，乙方應(yīng)負責(zé)整改，直至達到驗收標(biāo)準(zhǔn)。3.工程款支付延誤：如甲方未按約定時間支付工程款，乙方可以與甲方溝通，要求按時支付，如有必要，可依法追討欠款。4.爭議解決：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.城