二零二五年度LED顯示屏安裝與LED照明工程合同樣本

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度LED顯示屏安裝與LED照明工程合同樣本1本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同名稱1.2合同編號1.3合同簽訂日期1.4合同雙方2.工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程內(nèi)容3.合同工期3.1工期開始時間3.2工期結(jié)束時間3.3工期延誤責(zé)任4.工程款項4.1合同總價4.2付款方式4.3付款進度4.4預(yù)付款4.5結(jié)算方式5.工程材料與設(shè)備5.1材料供應(yīng)方式5.2材料質(zhì)量要求5.3設(shè)備供應(yīng)方式5.4設(shè)備質(zhì)量要求6.施工組織與管理6.1施工方案6.2施工進度計劃6.3施工安全管理6.4施工現(xiàn)場管理7.工程驗收7.1驗收標(biāo)準(zhǔn)7.2驗收程序7.3驗收時間7.4驗收不合格處理8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.3違約金計算9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決程序9.3爭議解決地點10.合同解除10.1合同解除條件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同終止程序12.保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3保密責(zé)任13.法律適用與管轄13.1法律適用13.2管轄法院14.其他約定14.1其他條款14.2附件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名稱：本合同名稱為“二零二四年度LED顯示屏安裝與LED照明工程合同”。1.2合同編號：本合同編號為______。1.3合同簽訂日期：本合同簽訂日期為______年______月______日。1.4合同雙方：1.4.1甲方（建設(shè)單位）：____________________1.4.2乙方（施工單位）：____________________2.工程概況2.1工程名稱：____________________2.2工程地點：____________________2.3工程規(guī)模：____________________2.4工程內(nèi)容：2.4.1LED顯示屏安裝工程2.4.2LED照明工程3.合同工期3.1工期開始時間：______年______月______日。3.2工期結(jié)束時間：______年______月______日。3.3工期延誤責(zé)任：3.3.1乙方未按時完成工程，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付______元違約金。3.3.2甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，由甲方負(fù)責(zé)彌補延誤時間。4.工程款項4.1合同總價：人民幣______元整。4.2付款方式：4.2.1預(yù)付款：合同簽訂后____個工作日內(nèi)，甲方支付合同總價的_____%作為預(yù)付款。4.2.2進度款：按照實際完成工程量，每完成一定比例的工程，甲方支付相應(yīng)比例的工程款。4.2.3結(jié)算款：工程驗收合格后，甲方支付合同總價的_____%作為結(jié)算款。4.3付款進度：4.3.1預(yù)付款：______元。4.3.2進度款：______元。4.3.3結(jié)算款：______元。4.4預(yù)付款：4.4.1甲方應(yīng)在合同簽訂后____個工作日內(nèi)支付預(yù)付款。4.4.2乙方在收到預(yù)付款后，應(yīng)向甲方提供收款憑證。4.5結(jié)算方式：4.5.1甲方應(yīng)在工程驗收合格后____個工作日內(nèi)支付結(jié)算款。4.5.2乙方在收到結(jié)算款后，應(yīng)向甲方提供收款憑證。5.工程材料與設(shè)備5.1材料供應(yīng)方式：5.1.1甲方提供材料清單，乙方根據(jù)清單進行采購。5.1.2乙方應(yīng)在材料到貨后____個工作日內(nèi)向甲方報驗。5.2材料質(zhì)量要求：5.2.1乙方應(yīng)確保所采購的材料符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。5.2.2乙方應(yīng)提供材料合格證明文件。5.3設(shè)備供應(yīng)方式：5.3.1甲方提供設(shè)備清單，乙方根據(jù)清單進行采購。5.3.2乙方應(yīng)在設(shè)備到貨后____個工作日內(nèi)向甲方報驗。5.4設(shè)備質(zhì)量要求：5.4.1乙方應(yīng)確保所采購的設(shè)備符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。5.4.2乙方應(yīng)提供設(shè)備合格證明文件。6.施工組織與管理6.1施工方案：6.1.1乙方應(yīng)根據(jù)工程特點和現(xiàn)場條件，制定合理的施工方案。6.1.2乙方應(yīng)將施工方案報甲方備案。6.2施工進度計劃：6.2.1乙方應(yīng)制定詳細的施工進度計劃，包括各階段的工期安排。6.2.2乙方應(yīng)將施工進度計劃報甲方備案。6.3施工安全管理：6.3.1乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。6.3.2乙方應(yīng)制定安全生產(chǎn)管理制度，并落實到位。6.4施工現(xiàn)場管理：6.4.1乙方應(yīng)確保施工現(xiàn)場整潔、有序。6.4.2乙方應(yīng)設(shè)立施工現(xiàn)場安全警示標(biāo)志，并加強現(xiàn)場安全巡查。8.違約責(zé)任8.1違約情形：8.1.1乙方未按合同約定時間完成工程；8.1.2乙方提供的材料或設(shè)備不符合合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；8.1.3甲方未按合同約定支付款項；8.1.4任何一方違反合同約定的保密條款；8.1.5任何一方違反合同約定的其他條款。8.2違約責(zé)任承擔(dān)：8.2.1乙方違約，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。8.2.2甲方違約，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。8.3違約金計算：8.3.1乙方每延誤一日工期，應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于合同總價_____%的違約金。8.3.2甲方每延誤一日支付款項，應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于延誤款項_____%的違約金。9.爭議解決9.1爭議解決方式：9.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議；9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決程序：9.2.1雙方應(yīng)在收到爭議通知之日起____個工作日內(nèi)協(xié)商解決；9.2.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3爭議解決地點：9.3.1本合同爭議解決地點為合同簽訂地。10.合同解除10.1合同解除條件：10.1.1一方違約，經(jīng)對方書面通知后____個工作日內(nèi)仍未糾正的；10.1.2發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行的；10.1.3雙方協(xié)商一致解除合同的。10.2合同解除程序：10.2.1一方提出解除合同，應(yīng)書面通知對方；10.2.2雙方應(yīng)在收到解除合同通知之日起____個工作日內(nèi)辦理合同解除手續(xù)。10.3合同解除后果：10.3.1合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理結(jié)算手續(xù)；10.3.2合同解除后，雙方應(yīng)相互返還已收款項；10.3.3合同解除后，雙方應(yīng)相互承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。11.合同生效與終止11.1合同生效條件：11.1.1合同雙方簽字蓋章；11.1.2甲方支付預(yù)付款；11.1.3乙方提交施工方案和進度計劃。11.2合同終止條件：11.2.1合同約定的工期屆滿；11.2.2合同解除；11.2.3合同約定的其他終止條件。11.3合同終止程序：11.3.1合同終止前，雙方應(yīng)辦理合同終止手續(xù)；11.3.2合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理結(jié)算手續(xù)。12.保密條款12.1保密內(nèi)容：12.1.1雙方的商業(yè)秘密；12.1.2合同內(nèi)容；12.1.3任何一方在履行合同過程中獲取的對方信息。12.2保密期限：12.2.1自合同簽訂之日起____年。12.3保密責(zé)任：12.3.1雙方應(yīng)采取合理措施保護保密信息；12.3.2違反保密條款的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。13.法律適用與管轄13.1法律適用：13.1.1本合同適用中華人民共和國法律。13.2管轄法院：13.2.1本合同爭議由合同簽訂地人民法院管轄。14.其他約定14.1其他條款：14.1.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充；14.1.2本合同如有修改，應(yīng)以書面形式進行。14.2附件：14.2.1本合同附件包括但不限于：工程圖紙、材料清單、設(shè)備清單、施工方案等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念：15.1.1本合同所稱第三方，是指除甲方、乙方以外的，在合同履行過程中提供專業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持或進行監(jiān)督管理的第三方機構(gòu)或個人。15.1.2第三方包括但不限于：監(jiān)理單位、檢測機構(gòu)、設(shè)計單位、咨詢公司、保險機構(gòu)等。15.2第三方介入目的：15.2.1確保工程質(zhì)量和安全；15.2.2提高工程效率；15.2.3保障合同雙方的合法權(quán)益。16.第三方介入程序16.1第三方選定：16.1.1第三方的選定由合同雙方協(xié)商確定，或由甲方委托乙方推薦。16.1.2第三方選定后，合同雙方應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確第三方的工作內(nèi)容、責(zé)任和義務(wù)。16.2第三方職責(zé)：16.2.1第三方應(yīng)根據(jù)合同約定，對工程進行監(jiān)督管理，包括但不限于質(zhì)量、進度、安全等方面的檢查。16.2.2第三方應(yīng)向合同雙方提供獨立的檢查報告，并對檢查結(jié)果負(fù)責(zé)。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任范圍：17.1.1第三方的責(zé)任限于其根據(jù)合同約定所提供的專業(yè)服務(wù)或技術(shù)支持范圍。17.1.2第三方對因其自身原因造成的損失承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。17.2責(zé)任限額：17.2.1第三方的責(zé)任限額為合同總價的_____%。17.2.2任何因第三方責(zé)任造成的損失，超過責(zé)任限額的部分，由合同雙方按照各自的責(zé)任承擔(dān)。18.第三方與其他方的責(zé)任劃分18.1甲方責(zé)任：18.1.1甲方應(yīng)按照合同約定支付第三方服務(wù)費用。18.1.2甲方應(yīng)配合第三方開展工作，提供必要的條件和支持。18.2乙方責(zé)任：18.2.1乙方應(yīng)按照合同約定，為第三方提供必要的配合和協(xié)助。18.2.2乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量和進度，符合第三方的要求。18.3第三方責(zé)任：18.3.1第三方應(yīng)按照合同約定，提供專業(yè)、高效的服務(wù)。18.3.2第三方應(yīng)遵守職業(yè)道德和行業(yè)規(guī)范，確保其工作不損害甲方和乙方的合法權(quán)益。19.第三方介入的變更和解除19.1變更：19.1.1合同雙方可協(xié)商一致，對第三方的職責(zé)、服務(wù)內(nèi)容等進行變更。19.1.2變更應(yīng)書面通知第三方，并簽訂補充協(xié)議。19.2解除：19.2.1如第三方違反合同約定，合同雙方可協(xié)商一致解除第三方協(xié)議。19.2.2解除第三方協(xié)議后，合同雙方應(yīng)按照合同約定，處理相關(guān)事宜。20.爭議解決20.1第三方介入引起的爭議，由合同雙方與第三方協(xié)商解決。20.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。21.其他21.1本合同條款未規(guī)定的第三方介入事宜，由合同雙方另行協(xié)商確定。21.2本條款作為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程圖紙及設(shè)計文件要求：圖紙應(yīng)清晰、完整，符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。說明：工程圖紙是施工的依據(jù)，必須保證其準(zhǔn)確性和完整性。2.材料清單要求：清單應(yīng)詳細列出所需材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等信息。說明：材料清單是采購和驗收材料的依據(jù)，必須保證其準(zhǔn)確性。3.設(shè)備清單要求：清單應(yīng)詳細列出所需設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。說明：設(shè)備清單是采購和驗收設(shè)備的依據(jù)，必須保證其準(zhǔn)確性。4.施工方案及進度計劃要求：方案應(yīng)詳細描述施工方法、施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進度安排等。說明：施工方案是指導(dǎo)施工的重要文件，必須保證其合理性和可行性。5.質(zhì)量保證文件要求：文件應(yīng)包括材料、設(shè)備的質(zhì)量保證書、合格證等。說明：質(zhì)量保證文件是保證工程質(zhì)量的重要依據(jù)，必須保證其真實性和有效性。6.安全生產(chǎn)管理制度要求：制度應(yīng)包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等。說明：安全生產(chǎn)管理制度是保障施工安全的重要手段，必須嚴(yán)格執(zhí)行。7.合同簽訂及付款憑證要求：憑證應(yīng)包括合同文本、付款憑證、收據(jù)等。說明：合同簽訂及付款憑證是合同履行的重要證明，必須妥善保管。8.工程驗收報告要求：報告應(yīng)詳細記錄驗收時間、驗收人員、驗收結(jié)果等。說明：工程驗收報告是確認(rèn)工程是否達到合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的重要文件。9.爭議解決相關(guān)文件要求：文件應(yīng)包括爭議解決協(xié)議、判決書、調(diào)解書等。說