施工合同補充協(xié)議范本(2025年)

施工合同補充協(xié)議范本最新(2025年)合同編號：__________施工合同補充協(xié)議范本最新（2025年）甲方：__________乙方：__________一、工程范圍及內(nèi)容：（1）__________（2）__________（3）__________（4）__________1.3乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標準，完成本項目的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收等工作。二、合同價款及支付：2.1乙方在本補充協(xié)議簽訂后，應(yīng)按照原合同約定的價格，完成本項目。2.2甲方應(yīng)按照原合同約定的付款方式和付款時間，向乙方支付合同價款。2.3雙方同意，如本項目實際發(fā)生的工程量與原合同約定的工程量有較大差異，雙方可按照實際情況協(xié)商調(diào)整合同價款。三、工程質(zhì)量及驗收：3.1乙方應(yīng)保證本項目的設(shè)計、施工、設(shè)備安裝、調(diào)試等各項工作符合國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標準以及甲方的要求。3.2乙方應(yīng)按照原合同約定的時間節(jié)點，完成本項目的各個階段工作，并接受甲方的驗收。3.3甲方應(yīng)按照原合同約定的時間節(jié)點，對乙方完成的工作進行驗收，并將驗收結(jié)果通知乙方。3.4雙方同意，如乙方完成的工作不符合原合同約定的質(zhì)量要求，甲方有權(quán)要求乙方重新施工或予以修復(fù)，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。四、工期及延期：4.1乙方應(yīng)按照原合同約定的工期完成本項目。4.2如乙方因自身原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)按照原合同約定的違約責任承擔相應(yīng)的違約責任。4.3如甲方因自身原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)與乙方協(xié)商調(diào)整工期，并承擔乙方因延期產(chǎn)生的合理費用。五、違約責任：5.1任何一方違反本補充協(xié)議的約定，應(yīng)承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц对贤s定的違約金。5.2乙方如未按照約定時間完成工作，甲方有權(quán)按照原合同約定要求乙方支付違約金。5.3甲方如未按照約定時間支付合同價款，乙方有權(quán)按照原合同約定要求甲方支付違約金。六、爭議解決：6.1雙方在履行本補充協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他：7.1本補充協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，與原合同具有同等法律效力。7.2本補充協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.原施工合同2.本補充協(xié)議3.設(shè)計圖紙和技術(shù)規(guī)范4.工程量清單5.驗收標準和方法6.付款憑證和轉(zhuǎn)賬記錄7.違約金計算公式8.法院訴訟文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定的時間完成工程：指乙方未按照合同約定的工期完成本項目。2.乙方工程質(zhì)量不符合約定：指乙方完成的工作不符合原合同約定的質(zhì)量要求。3.甲方未按照約定時間支付合同價款：指甲方未按照原合同約定的付款方式和付款時間，向乙方支付合同價款。4.甲方延遲驗收：指甲方未按照原合同約定的時間節(jié)點，對乙方完成的工作進行驗收。5.甲方未按照約定時間支付違約金：指甲方未按照原合同約定時間向乙方支付違約金。三、法律名詞及解釋：1.施工合同：指甲方和乙方簽訂的，關(guān)于乙方完成本項目施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收等工作，甲方支付合同價款的協(xié)議。2.補充協(xié)議：指對原合同內(nèi)容進行補充、修改或完善的協(xié)議。3.工程范圍：指乙方在合同中承諾完成的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收等工作內(nèi)容。4.合同價款：指甲方按照合同約定，向乙方支付的工程款項。5.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向另一方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程延期：乙方應(yīng)與甲方協(xié)商，制定合理的調(diào)整方案，并承擔因延期產(chǎn)生的合理費用。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)按照約定標準進行修復(fù)或重新施工，并承擔相應(yīng)費用。3.付款糾紛：雙方應(yīng)核對付款憑證和轉(zhuǎn)賬記錄，確保合同價款的正確支付。4.爭議解決：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于甲方為工程項目業(yè)主，乙方為施工方的場景。2.適用于乙方需要按照甲方要求和國家相關(guān)法律法規(guī)完成施工、設(shè)備安裝、調(diào)試