暖通工程承攬合同_第1頁
暖通工程承攬合同_第2頁
暖通工程承攬合同_第3頁
暖通工程承攬合同_第4頁
暖通工程承攬合同_第5頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

暖通工程承攬合同合同編號:__________地址:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:地址:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:鑒于甲方為暖通工程的業(yè)主,乙方為具備暖通工程承攬資質(zhì)的承包商,雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方暖通工程項目的承攬事宜達成如下協(xié)議:一、工程概況1.1工程名稱:__________1.2工程地點:__________1.3工程規(guī)模:__________1.4工程內(nèi)容:__________1.5工程預算:__________二、承攬范圍及要求2.1乙方負責本工程的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收及售后服務(wù)等工作。2.2乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、施工方案和技術(shù)要求進行施工,確保工程質(zhì)量符合國家標準及相關(guān)規(guī)定。2.3乙方應(yīng)保證所供設(shè)備及材料的質(zhì)量,不得使用假冒偽劣產(chǎn)品,并承擔因質(zhì)量問題導致的一切責任。2.4乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程,如有延誤,應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。2.5乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī),嚴格按照安全生產(chǎn)要求進行施工,確保工程安全。三、合同價格及支付方式3.1本合同總價款為人民幣(大寫):__________元整(小寫):__________元。3.2甲方支付乙方的款項分為四個階段,具體支付比例和時間如下:第一階段:合同簽訂后七個工作日內(nèi),支付合同總價款的30%;第二階段:工程進度達到50%時,支付合同總價款的30%;第三階段:工程進度達到70%時,支付合同總價款的20%;第四階段:工程驗收合格并交付使用后,支付合同總價款的10%。3.3乙方開具合法有效的發(fā)票后,甲方按約定時間支付相應(yīng)款項。四、工期及交付4.1本工程約定的工期為__________個月,自乙方入場施工之日起計算。4.2乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成工程,并按甲方要求進行調(diào)試、驗收。4.3工程驗收合格后,乙方應(yīng)將工程交付甲方使用,并提供必要的培訓和指導。五、違約責任5.1乙方未按照合同約定完成工程,甲方有權(quán)按照逾期天數(shù)向乙方追討違約金,違約金計算方式為:合同總價款的0.5%×逾期天數(shù)。5.2甲方未按照約定時間支付款項,乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工,并有權(quán)要求甲方支付逾期付款的違約金,違約金計算方式同上。5.3因不可抗力因素導致合同無法履行或部分履行,雙方應(yīng)立即協(xié)商解決,并根據(jù)情況部分或全部免除違約責任。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期至工程驗收合格并交付使用之日止。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________代表(簽名):__________代表(簽名):__________簽訂日期:__________一、附件列表:1.暖通工程施工圖紙2.暖通工程施工方案3.乙方提供的設(shè)備及材料清單4.乙方資質(zhì)證明文件5.安全生產(chǎn)及環(huán)保措施方案6.工程驗收標準及方法7.培訓及指導方案二、違約行為及認定:1.乙方未按照合同約定完成工程,視為違約。2.甲方未按照約定時間支付款項,視為違約。3.乙方使用假冒偽劣產(chǎn)品,或所供設(shè)備及材料質(zhì)量不合格,視為違約。4.乙方未按照合同約定的工期完成工程,視為違約。5.甲方未按照約定時間提供施工圖紙、施工方案等,視為違約。三、法律名詞及解釋:1.暖通工程:指供暖、通風、空調(diào)等工程。2.承攬資質(zhì):指乙方具備承擔暖通工程的能力和資格。3.工期:指合同約定的乙方完成工程的時間。4.違約金:指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。5.不可抗力:指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,如自然災害、社會事件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.工程進度延誤:雙方協(xié)商調(diào)整工期,如需乙方加班或增加人員,甲方應(yīng)承擔相應(yīng)費用。2.質(zhì)量問題:乙方應(yīng)及時整改,直至符合合同要求。如涉及更換設(shè)備或材料,乙方承擔相應(yīng)費用。3.付款延誤:甲方應(yīng)及時支付款項,如逾期支付,應(yīng)支付違約金。4.施工中發(fā)生安全事故:乙方應(yīng)立即采取措施防止事故擴大,并及時報告甲方。乙方承擔相應(yīng)責任。5.工程驗收不合格:乙方應(yīng)按照驗收意見進行整改,直至符合合同要求。五、所有應(yīng)用場景:1.甲方為暖通工程業(yè)主,乙方為具備承攬資質(zhì)的承包商。2.甲方需要乙方承擔暖通工程的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收及售后服務(wù)等工作。

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論