家庭裝修承攬合同(2025年)

家庭裝修承攬合同精選(2025年)合同編號：__________地址：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系電話：一、工程內(nèi)容1.1工程地點(diǎn)：__________1.2工程名稱：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程預(yù)算：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元1.5工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________二、承攬方式2.1承包方按照委托方的要求，對工程進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、材料采購、驗(yàn)收等全權(quán)負(fù)責(zé)，并保證工程的順利進(jìn)行和按時(shí)完成。2.2委托方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和金額支付工程款項(xiàng)。三、合同價(jià)格及支付3.1合同總價(jià)：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2支付方式：3.2.1委托方自合同簽訂之日起支付合同總價(jià)款的30%，即人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元；3.2.2工程進(jìn)度過半時(shí)，委托方支付合同總價(jià)款的30%，即人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元；3.2.3工程竣工驗(yàn)收合格后，委托方支付合同總價(jià)款的40%，即人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.3支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等方式。四、工程進(jìn)度及質(zhì)量4.1承包方應(yīng)按照雙方約定的工期完成工程，工程期限為：__________天。4.2承包方應(yīng)保證工程質(zhì)量，確保工程驗(yàn)收合格。4.3工程驗(yàn)收不合格的，承包方應(yīng)負(fù)責(zé)整改，直至驗(yàn)收合格。五、材料供應(yīng)5.1委托方負(fù)責(zé)提供工程所需的主要材料，包括但不限于：__________。5.2承包方負(fù)責(zé)采購工程所需的其他輔助材料，并保證材料質(zhì)量。六、違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2承包方如未按照約定工期完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：__________。6.3委托方如未按照約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)，應(yīng)按照逾期天數(shù)向承包方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：__________。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。8.3本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)方案2.工程預(yù)算明細(xì)表3.主要材料供應(yīng)清單4.輔助材料采購憑證5.工程進(jìn)度計(jì)劃表6.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法7.違約金計(jì)算公式8.爭議解決方式的相關(guān)法律文件二、違約行為及認(rèn)定：1.承包方未按約定工期完成工程：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)際完成時(shí)間與約定完成時(shí)間不符，逾期天數(shù)超過合同約定的允許誤差范圍。2.委托方未按約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)際支付時(shí)間與約定支付時(shí)間不符，逾期天數(shù)超過合同約定的允許誤差范圍。3.工程驗(yàn)收不合格：認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為工程質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)整改后仍不符合要求。三、法律名詞及解釋：1.承攬方式：指承包方按照委托方的要求，對工程進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、材料采購、驗(yàn)收等全權(quán)負(fù)責(zé)，并保證工程的順利進(jìn)行和按時(shí)完成。2.違約金：指一方未履行合同約定義務(wù)時(shí)，按照約定或法律規(guī)定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。3.工程驗(yàn)收：指工程完成后，委托方對工程的質(zhì)量、安全、功能等方面進(jìn)行檢查，以確認(rèn)工程是否符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法為雙方協(xié)商調(diào)整工期，如協(xié)商不成，按合同約定扣除違約金。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法為承包方負(fù)責(zé)整改，直至驗(yàn)收合格，如整改后仍不合格，按合同約定扣除違約金。3.材料供應(yīng)不及時(shí)：解決辦法為委托方提前準(zhǔn)備充足的主要材料，確保工程順利進(jìn)行。4.支付款項(xiàng)延誤：