2024年籃球場土地平整施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年籃球場土地平整施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3丙方名稱及地址第二條工程概述2.1工程名稱：2024年籃球場土地平整施工項目2.2工程地點：具體施工地點2.3工程內(nèi)容：土地平整、地面硬化、籃球場設施安裝等第三條合同工期3.1工程開工日期：具體開工日期3.2工程竣工日期：具體竣工日期第四條工程質(zhì)量標準4.1土地平整要求：按照國家相關(guān)標準執(zhí)行4.2地面硬化要求：按照國家相關(guān)標準執(zhí)行4.3籃球場設施安裝要求：按照國家相關(guān)標準執(zhí)行第五條合同價格及支付方式5.1合同總價：人民幣具體金額5.2支付方式：分期支付5.3支付時間：按照工程進度分階段支付第六條乙方義務6.1施工資質(zhì)：乙方須具備國家規(guī)定的相應施工資質(zhì)6.2施工人員：乙方應保證施工人員的技能和經(jīng)驗6.3施工材料：乙方應保證施工材料的質(zhì)量第七條丙方義務7.1設計方案：丙方應提供符合甲方要求的施工設計方案7.2技術(shù)支持：丙方應提供施工過程中的技術(shù)支持7.3質(zhì)量監(jiān)督：丙方應對施工質(zhì)量進行監(jiān)督第八條甲方義務8.1提供施工場地：甲方應保證施工場地的暢通與安全8.2配合施工：甲方應積極配合乙方的施工工作8.3支付合同價款：甲方應按時支付合同價款第九條合同變更9.1合同變更的條件：合同執(zhí)行過程中，如遇不可抗力等因素，需對合同內(nèi)容進行變更9.2合同變更的程序：雙方協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議第十條違約責任10.1甲方違約：甲方未按約定支付合同價款，應承擔違約責任10.2乙方違約：乙方未按約定完成施工，或施工質(zhì)量不符合要求，應承擔違約責任10.3丙方違約：丙方未按約定提供設計方案或技術(shù)支持，應承擔違約責任第十一條爭議解決11.1爭議解決方式：雙方發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條合同的簽訂、生效和解除12.1合同簽訂：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效12.2合同解除：雙方協(xié)商一致，可以解除本合同第十三條其他約定13.1環(huán)境保護：施工過程中，乙方應遵守國家環(huán)境保護法規(guī)，確保施工環(huán)境符合要求13.2保險：乙方應按照國家規(guī)定辦理相關(guān)保險手續(xù)第十四條合同附件14.1施工設計方案14.2施工預算清單14.3施工進度計劃14.4相關(guān)法律法規(guī)及標準文件第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址甲方名稱：X籃球場管理有限責任公司甲方地址：省市區(qū)路號1.2乙方名稱及地址乙方名稱：X建筑工程有限公司乙方地址：省市區(qū)路號1.3丙方名稱及地址丙方名稱：X體育設施設計研究院丙方地址：省市區(qū)路號第二條工程概述2.1工程名稱：2024年籃球場土地平整施工項目2.2工程地點：省市區(qū)籃球場2.3工程內(nèi)容：包括但不限于土地平整、地面硬化、籃球場設施安裝、排水系統(tǒng)施工、照明系統(tǒng)施工等。第三條合同工期3.1工程開工日期：2024年X月X日3.2工程竣工日期：2024年X月X日第四條工程質(zhì)量標準4.1土地平整要求：按照國家相關(guān)標準執(zhí)行，保證土地平整度、排水性能等滿足籃球場施工要求。4.2地面硬化要求：按照國家相關(guān)標準執(zhí)行，保證地面硬化層厚度、強度等滿足籃球場使用要求。4.3籃球場設施安裝要求：按照國家相關(guān)標準執(zhí)行，保證籃球架、籃板、地面標識等設施安裝穩(wěn)固、安全、符合規(guī)范。4.4排水系統(tǒng)施工要求：按照國家相關(guān)標準執(zhí)行，保證排水系統(tǒng)設計合理、施工質(zhì)量滿足籃球場使用要求。4.5照明系統(tǒng)施工要求：按照國家相關(guān)標準執(zhí)行，保證照明系統(tǒng)亮度、均勻度、節(jié)能性能等滿足籃球場夜間使用要求。第五條合同價格及支付方式5.1合同總價：人民幣萬元整（大寫：人民幣陸佰萬元整）5.2支付方式：分三次支付5.3支付時間5.3.1第一次支付：合同簽訂后七個工作日內(nèi)，支付合同總價款的30%。5.3.2第二次支付：工程進度達到50%時，支付合同總價款的30%。5.3.3第三次支付：工程竣工驗收合格后，支付合同總價款的40%。第六條乙方義務6.1施工資質(zhì)：乙方須具備國家規(guī)定的相應施工資質(zhì)，并在合同簽訂前向甲方提供相關(guān)資質(zhì)證明文件。6.2施工人員：乙方應保證施工人員的技能和經(jīng)驗，確保施工安全、進度和質(zhì)量。6.3施工材料：乙方應保證施工材料的質(zhì)量，并提供相關(guān)材料合格證明文件。6.4工程保險：乙方應按照國家規(guī)定辦理工程保險手續(xù)，確保施工過程中的人員和財產(chǎn)安全。6.5工程驗收：乙方應按照合同約定，配合甲方進行工程驗收。第八條甲方義務8.1提供施工場地：甲方應保證施工場地的暢通與安全，提供施工所需的水、電等基礎設施。8.2配合施工：甲方應積極配合乙方的施工工作，確保施工順利進行。8.3支付合同價款：甲方應按時支付合同價款，逾期支付的，應按照中國人民銀行同期貸款利率支付違約金。8.4現(xiàn)場管理：甲方應對施工現(xiàn)場進行有效管理，確保施工過程中的安全、環(huán)保等符合國家相關(guān)規(guī)定。第九條合同變更9.1合同變更的條件：合同執(zhí)行過程中，如遇不可抗力等因素，需對合同內(nèi)容進行變更。9.2合同變更的程序：雙方協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，并報相關(guān)部門批準。第十條違約責任10.1甲方違約：甲方未按約定支付合同價款，應承擔違約責任，向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金額×同期貸款利率×逾期天數(shù)。10.2乙方違約：乙方未按約定完成施工，或施工質(zhì)量不符合要求，應承擔違約責任，向甲方支付違約金，并承擔返工、維修等費用。10.3丙方違約：丙方未按約定提供設計方案或技術(shù)支持，應承擔違約責任，向甲方支付違約金，并承擔由此產(chǎn)生的損失。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式：雙方發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條合同的簽訂、生效和解除12.1合同簽訂：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同解除：雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。第十三條其他約定13.1環(huán)境保護：施工過程中，乙方應遵守國家環(huán)境保護法規(guī)，確保施工環(huán)境符合要求。13.2安全防護：乙方應按照國家規(guī)定進行安全防護措施，確保施工過程中的安全。13.3知識產(chǎn)權(quán)：乙方應保證施工過程中不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)，如發(fā)生侵權(quán)行為，由乙方承擔全部責任。13.4保密條款：雙方應對合同內(nèi)容和簽訂過程中的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。第十四條合同附件14.1施工設計方案14.2施工預算清單14.3施工進度計劃14.4施工技術(shù)要求14.5相關(guān)法律法規(guī)及標準文件本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與范圍1.1第三方定義：本合同中所稱的第三方，包括但不限于合同審查機構(gòu)、監(jiān)理機構(gòu)、審計機構(gòu)、金融機構(gòu)、保險公司等，以及合同中明確提到的丙方。1.2第三方范圍：第三方包括但不限于與甲乙雙方有業(yè)務往來的單位和個人，以及本合同涉及的丙方。第二條第三方介入程序2.1第三方介入條件：當甲乙雙方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，且雙方無法通過友好協(xié)商解決時，可協(xié)商一致選擇合適的第三方介入。2.2第三方介入方式：第三方介入可以通過調(diào)解、仲裁或訴訟等方式進行。2.3第三方介入程序：甲乙雙方應將爭議事項提交第三方，第三方根據(jù)事實和法律作出裁決或判決。第三條第三方責任3.1第三方責任限額：第三方對甲乙雙方的合同糾紛承擔有限責任，第三方作出的裁決或判決應為最終結(jié)果。3.2第三方義務：第三方應保持獨立、公正、客觀的立場，按照法律規(guī)定和合同約定履行職責。3.3第三方權(quán)利：第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供與爭議有關(guān)的證據(jù)，并對證據(jù)進行審查。第四條第三方費用4.1第三方費用承擔：第三方介入所需費用由甲乙雙方按約定分擔。4.2第三方費用支付：甲乙雙方應在第三方作出裁決或判決前支付相應費用。第五條第三方裁決或判決的執(zhí)行5.1第三方裁決或判決的效力：第三方作出的裁決或判決對甲乙雙方具有法律約束力。5.2裁決或判決的執(zhí)行：甲乙雙方應按照第三方作出的裁決或判決執(zhí)行，如有爭議，可依法向人民法院申請強制執(zhí)行。第六條第三方與甲乙雙方的關(guān)系6.1第三方與甲乙雙方獨立：第三方與甲乙雙方不存在任何隸屬或利害關(guān)系。6.2第三方獨立裁決：第三方應獨立行使職權(quán)，不受甲乙雙方的不當影響。第七條第三方介入與合同變更7.1第三方介入不影響合同其他條款的執(zhí)行：第三方介入解決爭議不影響本合同其他條款的執(zhí)行。7.2合同變更：如第三方介入導致合同內(nèi)容發(fā)生變更，甲乙雙方應簽訂書面變更協(xié)議，并報相關(guān)部門批準。第八條第三方介入與違約責任8.1第三方介入不影響違約責任的認定：第三方介入不影響甲乙雙方違約責任的認定。8.2第三方介入不影響違約金的計算：第三方介入不影響甲乙雙方違約金的計算。第九條第三方介入與爭議解決9.1第三方介入為爭議解決的一種方式：甲乙雙方在合同中約定的爭議解決方式包括但不限于第三方介入。9.2第三方介入不影響其他爭議解決方式的適用：甲乙雙方同意，在第三方介入無法解決爭議時，可選擇其他爭議解決方式，如友好協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。第十條第三方介入與合同解除10.1第三方介入不影響合同解除：甲乙雙方同意，第三方介入不影響合同的解除。10.2合同解除后的第三方介入：合同解除后，如甲乙雙方就解除合同后的爭議尋求第三方介入，應重新簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務。第十一條第三方介入與保密條款11.1第三方介入不影響保密條款的執(zhí)行：第三方介入不影響甲乙雙方對保密條款的執(zhí)行。11.2第三方保密義務：第三方應對在介入過程中獲得的甲乙雙方的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得向第三方披露。第十二條第三方介入與知識產(chǎn)權(quán)保護12.1第三方介入不影響知識產(chǎn)權(quán)保護：第三方介入不影響甲乙雙方對知識產(chǎn)權(quán)的保護。12.2第三方知識產(chǎn)權(quán)保護義務：第三方應對在介入過程中涉及的知識產(chǎn)權(quán)予以保護，不得侵犯甲乙雙方的知識產(chǎn)權(quán)。本部分修正條款與本合同具有同等法律效力，如有沖突，以本部分修正條款為準。本部分修正條款的解釋權(quán)歸甲乙雙方所有。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：施工設計方案詳細要求：施工設計方案應包括籃球場的平面布局、立面設計、剖面設計、施工圖等，并要求方案符合國家相關(guān)標準和規(guī)范。附件說明：施工設計方案是施工的依據(jù)，應由丙方提供，并經(jīng)甲方審核批準。附件2：施工預算清單詳細要求：施工預算清單應詳細列出工程項目的各項費用，包括材料費、人工費、機械使用費等，并注明費用計算依據(jù)。附件說明：施工預算清單是合同價款支付的依據(jù)，乙方應按照清單提交費用明細。附件3：施工進度計劃詳細要求：施工進度計劃應明確工程的各個階段及完成時間，并包括關(guān)鍵節(jié)點和milestones。附件說明：施工進度計劃是工程進度控制的依據(jù)，乙方應按照計劃完成施工。附件4：施工技術(shù)要求詳細要求：施工技術(shù)要求應包括施工過程中的各項技術(shù)標準，如土地平整、地面硬化、設施安裝等。附件說明：施工技術(shù)要求是施工質(zhì)量控制的依據(jù)，乙方應嚴格按照要求施工。附件5：相關(guān)法律法規(guī)及標準文件詳細要求：相關(guān)法律法規(guī)及標準文件應包括國家關(guān)于建筑施工、土地使用、環(huán)境保護等方面的法律法規(guī)和標準。附件說明：相關(guān)法律法規(guī)及標準文件是合同執(zhí)行的依據(jù)，各方應遵守相關(guān)規(guī)定。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.甲方未按約定支付合同價款。2.乙方未按約定完成施工，或施工質(zhì)量不符合要求。3.丙方未按約定提供設計方案或技術(shù)支持。違約責任認定：1.甲方違約：甲方應承擔違約金，違約金計算方式為：違約金額×同期貸款利率×逾期天數(shù)。2.乙方違約：乙方應承擔違約金，并承擔返工、維修等費用。3.丙方違約：丙方應承擔違約金，并承擔由此產(chǎn)生的損失。示例說明：如甲方未按約定支付合同價款，乙方可以要求甲方支付違約金，違約金的計算以合同總價款的30%為上限。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。3.合同解除：指合同雙方協(xié)商一致，提前終止合同關(guān)系。4.知識產(chǎn)權(quán)：指權(quán)利人對其創(chuàng)作的智力成果依法享有的專有權(quán)利。5.保密義務：指合同各方對在合同履行過程中獲得的對方商