2024承攬合同建設(shè)施工合同書

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024承攬合同建設(shè)施工合同書本合同目錄一覽第一條合同主體1.1承攬人信息1.2委托人信息第二條工程概述2.1工程名稱2.2工程地點(diǎn)2.3工程內(nèi)容2.4工程量第三條合同金額3.1總金額3.2付款方式3.3付款進(jìn)度第四條工期要求4.1開工日期4.2竣工日期4.3工期延誤第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1工程質(zhì)量要求5.2質(zhì)量驗(yàn)收5.3質(zhì)量爭議解決第六條材料與設(shè)備6.1材料供應(yīng)6.2設(shè)備供應(yīng)6.3材料與設(shè)備驗(yàn)收第七條施工組織與管理7.1施工方案7.2施工人員7.3安全管理第八條變更與調(diào)整8.1變更條件8.2變更程序8.3變更費(fèi)用第九條違約責(zé)任9.1承攬人違約9.2委托人違約9.3違約責(zé)任免除第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.3訴訟管轄第十一條合同的解除和終止11.1解除條件11.2終止條件11.3解除和終止后的處理第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3違約保密條款第十三條其他條款13.1不可抗力13.2法律適用13.3合同修改與補(bǔ)充第十四條合同的生效、修改和解除14.1合同生效條件14.2合同修改程序14.3合同解除程序第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1承攬人信息承攬人全稱：X工程有限公司注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)法人代表：X聯(lián)系電話：X1.2委托人信息委托人全稱：X建設(shè)發(fā)展有限公司注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)法人代表：X聯(lián)系電話：X第二條工程概述2.1工程名稱：X住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目2.2工程地點(diǎn)：省市區(qū)路號(hào)2.3工程內(nèi)容：包括但不限于土建工程、裝飾裝修工程、給排水工程、電氣工程、暖通工程等。2.4工程量：按照雙方確認(rèn)的工程量清單進(jìn)行。第三條合同金額3.1總金額：人民幣,X,X元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬玖仟玖佰玖拾玖元整）3.2付款方式：按工程進(jìn)度分階段支付。3.3付款進(jìn)度：詳見附件《付款進(jìn)度表》。第四條工期要求4.1開工日期：年月日4.2竣工日期：年月日4.3工期延誤：每延誤一天，承攬人應(yīng)支付違約金人民幣X元整，累計(jì)違約金不超過合同總金額的5%。第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1工程質(zhì)量要求：符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。5.2質(zhì)量驗(yàn)收：按照附件《質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行。5.3質(zhì)量爭議解決：雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條材料與設(shè)備6.1材料供應(yīng)：承攬人負(fù)責(zé)提供工程所需的主要材料和設(shè)備，并保證材料和設(shè)備符合合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6.2設(shè)備供應(yīng)：承攬人負(fù)責(zé)提供施工所需的全部設(shè)備，并保證設(shè)備正常運(yùn)行。6.3材料與設(shè)備驗(yàn)收：委托人有權(quán)對(duì)承攬人提供的材料和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，不符合合同規(guī)定的，承攬人應(yīng)予以更換或修復(fù)。第八條變更與調(diào)整8.1變更條件：在合同執(zhí)行過程中，如因設(shè)計(jì)變更、工程量增減等原因?qū)е潞贤痤~、工程內(nèi)容發(fā)生變化的，雙方可協(xié)商變更。8.2變更程序：變更事項(xiàng)需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議，作為本合同的附件。8.3變更費(fèi)用：因變更產(chǎn)生的費(fèi)用，雙方協(xié)商解決。如變更導(dǎo)致合同金額增加，則增加部分按原付款方式支付。第九條違約責(zé)任9.1承攬人違約：承攬人未按合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因此給委托人造成的損失。9.2委托人違約：委托人未按合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因此給承攬人造成的損失。9.3違約責(zé)任免除：不可抗力因素導(dǎo)致一方不能履行合同的，該方免予承擔(dān)違約責(zé)任。第十條爭議解決10.1爭議解決方式：雙方發(fā)生合同爭議的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機(jī)構(gòu)：合同簽訂地人民法院。10.3訴訟管轄：雙方同意，本合同引起的任何訴訟均由合同簽訂地人民法院管轄。第十一條合同的解除和終止11.1解除條件：合同履行過程中，如一方違約，對(duì)方有權(quán)解除合同。11.2終止條件：合同約定的工程竣工并驗(yàn)收合格后，本合同終止。11.3解除和終止后的處理：合同解除或終止后，承攬人應(yīng)按合同約定完成工程收尾工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過程中獲知的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營秘密等。12.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或解除之日止。12.3違約保密條款：違反保密條款的一方，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因此給守約方造成的損失。第十三條其他條款13.1不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，受影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。13.2法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。13.3合同修改與補(bǔ)充：本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十四條合同的生效、修改和解除14.1合同生效條件：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2合同修改程序：合同修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。14.3合同解除程序：合同解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《付款進(jìn)度表》詳細(xì)說明了合同付款的各個(gè)階段及其對(duì)應(yīng)的付款金額和付款時(shí)間。附件二：《質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》詳細(xì)列出了工程質(zhì)量驗(yàn)收的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，包括材料、設(shè)備及施工工藝等。附件三：《工程量清單》詳細(xì)列出了工程所需的所有材料、設(shè)備和施工項(xiàng)目的數(shù)量和單價(jià)。附件四：《施工方案》詳細(xì)說明了施工過程中的施工方法、施工順序、施工人員配置等。附件五：《施工人員名單》列出了承攬人為本項(xiàng)目配備的施工人員名單，包括工種、姓名、身份證號(hào)碼等信息。附件六：《材料和設(shè)備供應(yīng)合同》詳細(xì)說明了材料和設(shè)備供應(yīng)的具體條款，包括供應(yīng)商信息、供應(yīng)范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。附件七：《保密協(xié)議》詳細(xì)說明了雙方在合同履行過程中應(yīng)遵守的保密條款，包括保密內(nèi)容、保密期限等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承攬人未能按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)完成工程。2.委托人未能按照合同約定的時(shí)間、金額支付款項(xiàng)。3.雙方未能按照合同約定的時(shí)間、方式履行合同義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的損失賠償責(zé)任。2.違約方應(yīng)支付合同總金額一定比例的違約金。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的額外費(fèi)用。示例說明：若承攬人未能按照合同約定的時(shí)間完成工程，則應(yīng)按照合同總金額的5%支付違約金，并承擔(dān)因工程延期導(dǎo)致的額外費(fèi)用。說明三：法律名詞及解釋：1.承攬人：指承擔(dān)工程建設(shè)施工任務(wù)的企業(yè)或個(gè)人。2.委托人：指委托承攬人進(jìn)行工程建設(shè)施工的企業(yè)或個(gè)人。3.工期：指合同約定的工程開始施工至工程竣工交付的時(shí)間段。4.質(zhì)量：指工程符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的程度。5.違約金：指違約方應(yīng)支付給守約方的一定金額，作為違約的懲罰和賠償。6.不可抗力：指無法預(yù)見、無法避免并且無法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。1.承攬人和委托人是本合同