2024標準裝修工程轉(zhuǎn)包協(xié)議樣式版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024標準裝修工程轉(zhuǎn)包協(xié)議樣式版本合同目錄一覽1.定義與術語解釋1.1合同雙方1.2轉(zhuǎn)包工程1.3工程款項1.4工期1.5質(zhì)量標準2.合同主體資格2.1轉(zhuǎn)包方資格2.2承接方資格3.轉(zhuǎn)包工程范圍與內(nèi)容3.1工程范圍3.2工程內(nèi)容4.轉(zhuǎn)包價格與支付方式4.1轉(zhuǎn)包價格4.2支付方式4.3款項支付時間5.工期與進度5.1工期承諾5.2進度報告5.3工期延誤6.工程質(zhì)量與驗收6.1質(zhì)量標準6.2驗收程序6.3質(zhì)量問題處理7.安全責任與保險7.1安全責任7.2保險責任8.合同的變更與解除8.1變更條件8.2解除條件9.違約責任9.1轉(zhuǎn)包方違約9.2承接方違約10.爭議解決10.1協(xié)商解決10.2調(diào)解解決10.3訴訟解決11.合同的生效、終止與解除11.1合同生效11.2合同終止11.3合同解除12.保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3泄密責任13.合同的附件13.1附件列表13.2附件的有效性14.其他條款14.1法律法規(guī)14.2不可抗力14.3合同的修訂與補充第一部分：合同如下：第一條定義與術語解釋1.1合同雙方甲方：（轉(zhuǎn)包方全稱）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系方式：乙方：（承接方全稱）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系方式：1.2轉(zhuǎn)包工程轉(zhuǎn)包工程是指甲方將其所承攬的裝修工程的一部分或全部，按照本合同的約定轉(zhuǎn)包給乙方進行施工的行為。1.3工程款項工程款項是指甲方按照本合同的約定，向乙方支付的轉(zhuǎn)包工程的價款。1.4工期工期是指甲方承諾的轉(zhuǎn)包工程的完成時間，包括合同約定的工期起始時間和終止時間。1.5質(zhì)量標準質(zhì)量標準是指本合同約定的轉(zhuǎn)包工程的質(zhì)量要求，包括國家和行業(yè)的相關標準。第二條合同主體資格2.1轉(zhuǎn)包方資格甲方應具備本合同約定的轉(zhuǎn)包工程的承攬資格，且應提供相關資質(zhì)證書和合法經(jīng)營證明。2.2承接方資格乙方應具備本合同約定的承接轉(zhuǎn)包工程的施工資格，且應提供相關資質(zhì)證書和合法經(jīng)營證明。第三條轉(zhuǎn)包工程范圍與內(nèi)容3.1工程范圍甲方轉(zhuǎn)包給乙方的工程范圍包括但不限于：（1）施工圖設計；（2）施工；（3）材料采購；（4）工程驗收；（5）售后服務等。3.2工程內(nèi)容甲方轉(zhuǎn)包給乙方的工程內(nèi)容包括但不限于：（1）土建工程；（2）水電安裝工程；（3）裝飾工程；（4）家具采購及安裝；（5）其他與工程相關的各項內(nèi)容。第四條轉(zhuǎn)包價格與支付方式4.1轉(zhuǎn)包價格本合同轉(zhuǎn)包價格根據(jù)工程的實際情況，按照約定的單價或總價進行計算。具體價格見附件一。4.2支付方式（1）按工程進度分階段支付；（2）工程完成后一次性支付。4.3款項支付時間甲方應按照本合同約定的支付方式和時間，向乙方支付工程款項。具體支付時間見附件二。第五條工期與進度5.1工期承諾甲方承諾本工程按約定的工期完成，具體工期見附件三。5.2進度報告乙方應按照甲方的要求，定期向甲方報告工程進度。5.3工期延誤如乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，應按照本合同的約定承擔違約責任。第六條工程質(zhì)量與驗收6.1質(zhì)量標準本工程的質(zhì)量標準應符合國家和行業(yè)的相關標準，具體質(zhì)量要求見附件四。6.2驗收程序工程完成后，乙方應按照本合同約定的驗收程序，向甲方提交驗收申請。甲方應在約定的時間內(nèi)進行驗收。6.3質(zhì)量問題處理如工程存在質(zhì)量問題，乙方應按照本合同的約定承擔修復責任。第八條安全責任與保險8.1安全責任乙方在施工過程中應嚴格遵守國家和行業(yè)的安全規(guī)定，確保施工現(xiàn)場的安全。如因乙方原因?qū)е掳踩鹿?，乙方應承擔相應的法律責任?.2保險責任乙方應為其施工人員購買工傷保險，并承擔施工過程中發(fā)生的意外傷害保險責任。第九條合同的變更與解除9.1變更條件如雙方同意變更合同內(nèi)容，應簽訂書面變更協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章生效。9.2解除條件（1）雙方協(xié)商一致；（2）合同約定的工期完成后；（3）不可抗力導致合同無法履行。第十條違約責任10.1轉(zhuǎn)包方違約如甲方違反本合同的約定，乙方有權要求甲方承擔違約責任，包括但不限于延期賠償、質(zhì)量賠償?shù)取?0.2承接方違約如乙方違反本合同的約定，甲方有權要求乙方承擔違約責任，包括但不限于延期賠償、質(zhì)量賠償?shù)?。第十一條爭議解決11.1協(xié)商解決雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過協(xié)商解決。11.2調(diào)解解決如協(xié)商未果，雙方可以請求相關行業(yè)協(xié)會或?qū)I(yè)調(diào)解機構進行調(diào)解。11.3訴訟解決如調(diào)解未果，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十二條合同的生效、終止與解除12.1合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同終止（1）合同約定的工期完成后；（2）雙方協(xié)商一致；（3）不可抗力導致合同無法履行。12.3合同解除（1）雙方協(xié)商一致；（2）合同約定的工期完成后；（3）不可抗力導致合同無法履行。第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以保密。13.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同終止或解除之日止。13.3泄密責任如一方違反保密義務，導致對方遭受損失，違約方應承擔相應的法律責任。第十四條其他條款14.1法律法規(guī)本合同的簽訂、履行、變更、解除及爭議解決等，均適用中華人民共和國法律法規(guī)。14.2不可抗力因不可抗力導致一方無法履行合同，遭受不可抗力影響的一方應立即通知對方，并采取合理措施減輕損失。14.3合同的修訂與補充本合同未盡事宜，雙方可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：轉(zhuǎn)包價格表詳細列出轉(zhuǎn)包工程的各項價格，包括材料費、人工費、管理費等。附件二：支付時間安排表詳細列出甲方應支付乙方的工程款項的時間節(jié)點。附件三：工期計劃表詳細列出本工程的工期計劃，包括各階段工作的開始時間和完成時間。附件四：質(zhì)量標準和要求詳細列出本工程的質(zhì)量標準和要求，包括材料要求、施工工藝要求等。附件五：安全規(guī)定和措施詳細列出乙方在施工過程中應遵守的安全規(guī)定和措施。附件六：保險證明文件乙方提供的保險證明文件，包括保險單據(jù)和保險條款。附件七：保密協(xié)議詳細列出雙方在合同履行過程中應保密的信息內(nèi)容。附件八：補充協(xié)議對合同未盡事宜進行補充的協(xié)議。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定：甲方如未按約定時間支付工程款項，應承擔遲延付款的違約責任，具體違約金計算方式見附件九。如甲方未按照約定提供施工條件，導致乙方無法正常施工，甲方應承擔相應的違約責任。如甲方違反保密義務，泄露乙方商業(yè)秘密，甲方應承擔泄露秘密的違約責任。示例說明：如果甲方未按照約定的時間支付工程款項，根據(jù)附件九的計算方式，乙方可以要求甲方支付違約金。2.乙方違約行為及責任認定：如乙方未按照約定的工期完成工程，應承擔工期延誤的違約責任，具體違約金計算方式見附件十。如乙方施工質(zhì)量不符合約定，乙方應承擔返修或賠償?shù)呢熑巍Ｈ缫曳竭`反保密義務，泄露甲方商業(yè)秘密，乙方應承擔泄露秘密的違約責任。示例說明：如果乙方未按照約定的工期完成工程，根據(jù)附件十的計算方式，甲方可以要求乙方支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.轉(zhuǎn)包：指甲方將其所承攬的裝修工程的一部分或全部，按照本合同的約定轉(zhuǎn)包給乙方進行施工的行為。2.工期：指甲方承諾的轉(zhuǎn)包工程的完成時間，包括合同約定的工期起始時間和終止時間。3.質(zhì)量標準：指本合同約定的轉(zhuǎn)包工程的質(zhì)量要求，包括國家