2024年高速公路路基施工承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年高速公路路基施工承包合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承包人定義1.2發(fā)包人定義1.3高速公路路基施工定義第二條合同范圍及內(nèi)容2.1施工范圍2.2施工內(nèi)容2.3施工標(biāo)準(zhǔn)和要求第三條合同價(jià)格及支付3.1合同價(jià)格3.2支付方式3.3支付時(shí)間第四條施工期限4.1施工開(kāi)始時(shí)間4.2施工結(jié)束時(shí)間4.3施工延期及違約責(zé)任第五條施工質(zhì)量保證5.1施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2質(zhì)量檢查與驗(yàn)收5.3質(zhì)量問(wèn)題處理第六條安全生產(chǎn)及環(huán)保要求6.1安全生產(chǎn)責(zé)任6.2安全生產(chǎn)措施6.3環(huán)保要求及措施第七條合同變更及解除7.1合同變更條件7.2合同解除條件7.3變更及解除的程序第八條違約責(zé)任及賠償8.1違約行為及責(zé)任8.2賠償方式及金額第九條爭(zhēng)議解決方式9.1爭(zhēng)議解決方式9.2訴訟或仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約保密條款第十一條合同的生效、無(wú)效及終止11.1合同生效條件11.2合同無(wú)效條件11.3合同終止條件第十二條其他條款12.1不可抗力12.2法律適用12.3合同附件第十三條合同的簽署與備案13.1簽署日期13.2簽署地點(diǎn)13.3備案程序第十四條合同正本與副本14.1正本份數(shù)14.2副本份數(shù)14.3正本與副本的法律效力第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承包人定義承包人是指按照本合同約定，承擔(dān)高速公路路基施工任務(wù)的企業(yè)，具有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和相關(guān)的施工資質(zhì)。1.2發(fā)包人定義發(fā)包人是指按照本合同約定，負(fù)責(zé)提供施工場(chǎng)地、協(xié)調(diào)施工相關(guān)事宜并支付合同價(jià)款的企業(yè)，是高速公路路基施工項(xiàng)目的所有者。1.3高速公路路基施工定義高速公路路基施工是指按照合同約定的施工內(nèi)容、施工標(biāo)準(zhǔn)和施工要求，對(duì)高速公路路基進(jìn)行土方開(kāi)挖、填筑、排水、加固等工程活動(dòng)。第二條合同范圍及內(nèi)容2.1施工范圍施工范圍包括但不限于：路基土方工程、排水工程、防護(hù)工程、加固工程等與高速公路路基施工相關(guān)的內(nèi)容。2.2施工內(nèi)容施工內(nèi)容包括但不限于：路基土方開(kāi)挖、填筑、壓實(shí)、排水設(shè)施安裝、防護(hù)設(shè)施施工、加固結(jié)構(gòu)施工等。2.3施工標(biāo)準(zhǔn)和要求施工應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件的要求進(jìn)行，確保施工質(zhì)量符合預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求。第三條合同價(jià)格及支付3.1合同價(jià)格合同價(jià)格為本合同約定的高速公路路基施工工程的預(yù)算總價(jià)，具體金額在合同附件中列明。3.2支付方式合同價(jià)款的支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，發(fā)包人按照合同約定的支付時(shí)間將款項(xiàng)支付給承包人。3.3支付時(shí)間發(fā)包人應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付合同價(jià)款，具體支付時(shí)間及比例在合同附件中列明。第四條施工期限4.1施工開(kāi)始時(shí)間施工開(kāi)始時(shí)間為本合同簽訂后，承包人獲得施工許可和相關(guān)批準(zhǔn)文件之日起計(jì)算。4.2施工結(jié)束時(shí)間施工結(jié)束時(shí)間為按照合同約定的施工內(nèi)容完成所有施工任務(wù)，并通過(guò)發(fā)包人、監(jiān)理人和設(shè)計(jì)人驗(yàn)收合格之日起。4.3施工延期及違約責(zé)任如因承包人原因?qū)е率┕ぱ悠?，承包人?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，具體違約金計(jì)算方式在合同附件中列明。第五條施工質(zhì)量保證5.1施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件的要求，并通過(guò)發(fā)包人、監(jiān)理人和設(shè)計(jì)人的驗(yàn)收。5.2質(zhì)量檢查與驗(yàn)收施工過(guò)程中，承包人應(yīng)定期進(jìn)行質(zhì)量自檢，發(fā)包人、監(jiān)理人和設(shè)計(jì)人有權(quán)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。5.3質(zhì)量問(wèn)題處理如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，承包人應(yīng)立即采取措施予以修復(fù)，并承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用。如質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致工程返工，承包人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的返工費(fèi)用。第六條安全生產(chǎn)及環(huán)保要求6.1安全生產(chǎn)責(zé)任承包人應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)管理，確保施工安全。6.2安全生產(chǎn)措施承包人應(yīng)制定并落實(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)措施，包括安全防護(hù)、消防、臨時(shí)設(shè)施等。6.3環(huán)保要求及措施承包人應(yīng)遵守國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境保護(hù)，采取有效措施防止污染。第八條違約責(zé)任及賠償8.1違約行為及責(zé)任承包人如違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體違約行為及責(zé)任如下：（1）未按約定時(shí)間完成施工任務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照延遲交付部分的工程價(jià)款的2%支付違約金。（2）未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工的，應(yīng)當(dāng)按照修復(fù)費(fèi)用或者重新施工費(fèi)用的2%支付違約金。（3）其他違反合同約定的行為，應(yīng)當(dāng)按照合同約定的違約責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)的違約金。8.2賠償方式及金額承包人因違約行為給發(fā)包人造成損失的，應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際損失金額進(jìn)行賠償，賠償金額最高不超過(guò)合同總價(jià)款的10%。第九條爭(zhēng)議解決方式9.1爭(zhēng)議解決方式合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2訴訟或仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)訴訟或仲裁地點(diǎn)為合同簽訂地，訴訟或仲裁機(jī)構(gòu)為合同簽訂地人民法院。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，均應(yīng)予以保密。10.2保密期限保密期限自合同簽訂之日起算，至合同履行完畢之日止。10.3違約保密條款如任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十一條合同的生效、無(wú)效及終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同無(wú)效條件本合同無(wú)效的條件如下：（1）雙方同意解除合同；（2）法律規(guī)定合同無(wú)效的其他情形。11.3合同終止條件合同終止的條件如下：（1）合同約定的施工內(nèi)容全部完成，并通過(guò)驗(yàn)收；（2）雙方同意提前終止合同；（3）法律規(guī)定合同終止的其他情形。第十二條其他條款12.1不可抗力因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成損失的，雙方均不承擔(dān)責(zé)任。不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。12.2法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律。12.3合同附件合同附件包括：施工圖紙、施工方案、工程量清單、合同價(jià)款明細(xì)表等。第十三條合同的簽署與備案13.1簽署日期本合同簽署日期為2024年。13.2簽署地點(diǎn)本合同簽署地點(diǎn)為中華人民共和國(guó)。13.3備案程序合同簽署后，雙方應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定將合同備案。第十四條合同正本與副本14.1正本份數(shù)本合同正本一式肆份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。14.2副本份數(shù)本合同副本肆份，分別歸檔于承包人、發(fā)包人、監(jiān)理人和設(shè)計(jì)人。14.3正本與副本的法律效力正本和副本具有同等法律效力，但涉及修改、補(bǔ)充合同內(nèi)容的，應(yīng)以正本為準(zhǔn)。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義及范圍1.1第三方定義第三方是指除甲乙方以外的其他主體，包括但不局限于中介方、監(jiān)理方、設(shè)計(jì)方、政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入范圍第三方介入的范圍包括合同履行過(guò)程中的監(jiān)督、管理、協(xié)調(diào)、檢查、審計(jì)等行為。第二條第三方介入的程序及責(zé)任2.1第三方介入程序第三方介入應(yīng)遵循合同約定的程序，包括但不限于通知、協(xié)商、審查等環(huán)節(jié)。2.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定，履行其監(jiān)督、管理、協(xié)調(diào)、檢查、審計(jì)等職責(zé)。2.3第三方權(quán)利第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和法律規(guī)定，對(duì)合同履行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評(píng)估等。第三條第三方與甲乙方的關(guān)系3.1第三方與甲乙方的權(quán)益劃分第三方介入不影響甲乙方的權(quán)益劃分，甲乙方的權(quán)利義務(wù)不受第三方介入的影響。3.2第三方與甲乙方的責(zé)任劃分第三方對(duì)甲乙方的責(zé)任劃分具有獨(dú)立的判斷權(quán)，甲乙方應(yīng)尊重第三方的判斷。3.3第三方與甲乙方的溝通協(xié)作第四條第三方介入后的合同變更4.1合同變更條件當(dāng)合同履行過(guò)程中出現(xiàn)需第三方介入的情形時(shí)，甲乙方可以根據(jù)合同約定和法律規(guī)定，進(jìn)行合同變更。4.2合同變更程序合同變更應(yīng)遵循雙方協(xié)商、第三方審核、備案等程序。4.3合同變更內(nèi)容合同變更內(nèi)容應(yīng)包括但不限于第三方介入的范圍、職責(zé)、權(quán)利等。第五條第三方介入后的違約責(zé)任5.1第三方違約行為及責(zé)任第三方如違反合同約定和法律規(guī)定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2甲乙方對(duì)第三方的追償權(quán)甲乙方因第三方的違約行為遭受損失的，可以向第三方追償。5.3第三方對(duì)甲乙方的賠償責(zé)任第三方對(duì)甲乙方的賠償責(zé)任應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定執(zhí)行。第六條第三方介入后的爭(zhēng)議解決6.1爭(zhēng)議解決方式第三方介入引起的爭(zhēng)議，甲乙方可以通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.2訴訟或仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)訴訟或仲裁地點(diǎn)為合同簽訂地，訴訟或仲裁機(jī)構(gòu)為合同簽訂地人民法院。第七條第三方介入后的保密義務(wù)7.1保密內(nèi)容甲乙方和第三方在合同履行過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，均應(yīng)予以保密。7.2保密期限保密期限自合同簽訂之日起算，至合同履行完畢之日止。7.3違約保密條款如任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第八條第三方介入后的合同終止8.1合同終止條件合同終止的條件如下：（1）合同約定的施工內(nèi)容全部完成，并通過(guò)驗(yàn)收；（2）甲乙方協(xié)商一致提前終止合同；（3）法律規(guī)定合同終止的其他情形。8.2第三方介入的終止第三方介入的終止應(yīng)遵循合同約定和法律規(guī)定，甲乙方應(yīng)尊重第三方的意見(jiàn)。第九條第三方介入后的其他條款9.1不可抗力不可抗力對(duì)第三方介入的影響，按照合同約定和法律規(guī)定處理。9.2法律適用本合同及第三方介入的相關(guān)條款適用中華人民共和國(guó)法律。9.3附件合同附件包括：第三方介入的具體事項(xiàng)、第三方職責(zé)范圍、第三方權(quán)利義務(wù)等。第十條合同的簽署與備案10.1簽署日期本合同簽署日期為2024年。10.2簽署地點(diǎn)本合同簽署地點(diǎn)為中華人民共和國(guó)。10.3備案程序合同簽署后，雙方應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定將合同備案。第十一條合同正本與副本11.1正本份數(shù)本合同正本一式肆份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。11.2副本份數(shù)本合同副本肆份，分別歸檔于甲乙方、第三方、監(jiān)理人和設(shè)計(jì)人。11.3正本與副本的法律效力正本和副本具有同等法律效力，但涉及修改、補(bǔ)充合同內(nèi)容的，應(yīng)以正本為準(zhǔn)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：施工圖紙?jiān)敿?xì)描述：施工圖紙是本合同的重要組成部分，包括高速公路路基施工的平面圖、立面圖、剖面圖等，詳細(xì)展示了施工區(qū)域、施工內(nèi)容、施工標(biāo)準(zhǔn)等信息。附件二：施工方案詳細(xì)描述：施工方案是承包人根據(jù)施工圖紙制定的施工計(jì)劃，包括施工步驟、施工方法、施工工藝等，用于指導(dǎo)施工過(guò)程中的具體操作。附件三：工程量清單詳細(xì)描述：工程量清單是列出施工工程中各項(xiàng)工程量及其相應(yīng)數(shù)量的清單，用于計(jì)算工程總價(jià)款和進(jìn)行施工進(jìn)度管理。附件四：合同價(jià)款明細(xì)表詳細(xì)描述：合同價(jià)款明細(xì)表是詳細(xì)列出合同總價(jià)款及其構(gòu)成的表格，包括工程款、材料款、人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)等。附件五：第三方介入的具體事項(xiàng)詳細(xì)描述：第三方介入的具體事項(xiàng)包括第三方介入的范圍、職責(zé)、權(quán)利等，用于明確第三方的角色和地位。附件六：第三方職責(zé)范圍詳細(xì)描述：第三方職責(zé)范圍是明確第三方在合同履行過(guò)程中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)，包括監(jiān)督、管理、協(xié)調(diào)、檢查、審計(jì)等。附件七：第三方權(quán)利義務(wù)詳細(xì)描述：第三方權(quán)利義務(wù)是明確第三方在合同履行過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù)，包括對(duì)施工過(guò)程的監(jiān)督權(quán)、對(duì)合同條款的解釋權(quán)等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定時(shí)間完成施工任務(wù)；2.未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工；3.未經(jīng)許可擅自變更施工內(nèi)容；4.未按照合同約定履行安全生產(chǎn)義務(wù)；5.泄露合同保密信息等。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.按照延遲交付部分的工程價(jià)款的2%支付違約金；2.按照修復(fù)費(fèi)用或者重新施工費(fèi)用的2%支付違約金；3.因違約行為導(dǎo)致工程返工的，承包人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的返工費(fèi)用；4.泄露合同保密信息的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例說(shuō)明：如果承包人未按約定時(shí)間完成施工任務(wù)，發(fā)包人可以按照延遲交付部