專屬私房施工承攬2024年協(xié)議模板版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL專屬私房施工承攬2024年協(xié)議模板版本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1承攬方1.2委托方1.3私房施工2.施工內容與要求2.1施工項目2.2施工標準2.3施工時間3.合同價格與支付3.1合同總價3.2支付方式3.3支付時間表4.施工質量與保修4.1施工質量標準4.2保修期限4.3保修范圍5.合同的履行與驗收5.1施工進度5.2驗收標準5.3驗收時間6.合同的變更與解除6.1變更條件6.2解除條件6.3變更與解除的程序7.違約責任與爭議解決7.1違約責任7.2爭議解決方式8.保密條款8.1保密內容8.2保密期限9.合同的生效、終止與解除9.1生效條件9.2終止條件9.3解除條件10.法律適用與爭議解決10.1法律適用10.2爭議解決方式11.其他約定11.1施工材料供應11.2施工人員管理12.合同附件12.1施工設計圖紙12.2施工預算表13.合同的簽訂與備案13.1簽訂時間13.2備案時間14.雙方簽字蓋章14.1承攬方簽字蓋章14.2委托方簽字蓋章第一部分：合同如下：1.合同主體及定義1.1承攬方1.1.1本合同承攬方為（承攬方全稱），具有合法的施工資質，承攬私房施工業(yè)務。1.2委托方1.2.1本合同委托方為（委托方全稱），具有私房所有權或使用權。1.3私房施工1.3.1私房施工指委托方擁有的私房按照雙方約定的施工內容、標準和時間進行的建設活動。2.施工內容與要求2.1施工項目2.1.1承攬方應按照委托方提供的施工設計圖紙和預算表進行施工。2.1.2施工內容包括但不限于土建、裝修、水電安裝、通風空調等。2.2施工標準2.2.1承攬方應按照國家和行業(yè)的施工標準進行施工，確保施工質量。2.2.2施工過程中應遵守安全操作規(guī)程，確保施工安全。2.3施工時間2.3.1施工期限自（開工日期）至（竣工日期），共計（工期天數(shù)）天。2.3.2承攬方應按照雙方約定的時間表完成施工，如有延期，應提前通知委托方，并按約定承擔違約責任。3.合同價格與支付3.1合同總價3.1.1合同總價根據(jù)施工內容、工程量及市場行情確定，為本合同附件中的預算表所列金額（大寫：____元整）。3.2支付方式3.2.1委托方支付方式可以為現(xiàn)金、轉賬等方式。3.2.2支付時應提供相應的付款憑證。3.3支付時間表3.3.1委托方應在合同簽訂后七個工作日內支付合同總價的30%作為預付款。3.3.2余下的70%作為工程進度款，在施工過程中按照承攬方提交的進度報告和驗收合格證明進行支付。4.施工質量與保修4.1施工質量標準4.1.1承攬方應保證施工質量符合國家及行業(yè)的質量標準。4.1.2施工完成后，委托方應組織驗收，承攬方應配合并提供必要的資料和協(xié)助。4.2保修期限4.2.1保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算，為（保修期限）年。4.2.2保修期限內，因施工質量問題導致的故障或損壞，承攬方應負責修復或更換，所產生的費用由承攬方承擔。4.3保修范圍4.3.1保修范圍包括施工過程中出現(xiàn)的質量問題以及施工材料和設備的質量問題。5.合同的履行與驗收5.1施工進度5.1.1承攬方應按照約定的施工進度計劃進行施工，確保工程按期完成。5.2驗收標準5.2.1委托方和承攬方應共同遵守國家及行業(yè)的驗收標準進行工程驗收。5.2.2工程驗收不合格的，承攬方應按照驗收意見進行整改，直至達到驗收標準。5.3驗收時間5.3.1工程完成后，承攬方應提前通知委托方進行驗收。5.3.2委托方應在接到驗收通知后七個工作日內組織驗收。8.保密條款8.1保密內容8.1.1雙方在合同執(zhí)行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、運營秘密等非公開信息，包括但不限于客戶信息、施工工藝、財務數(shù)據(jù)等。8.2保密期限8.2.1雙方應對保密內容承擔無限期保密義務，除非依法解除或終止本合同。9.合同的生效、終止與解除9.1生效條件9.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2終止條件9.2.1在合同履行過程中，如遇不可抗力因素導致合同無法履行，雙方可協(xié)商終止合同。9.2.2委托方有權提前終止合同，但應賠償承攬方因此造成的合理損失。9.3解除條件9.3.1雙方同意解除合同的，可協(xié)商一致解除合同。9.3.2合同解除后，承攬方應按照委托方的要求妥善處理施工現(xiàn)場，并承擔相應費用。10.法律適用與爭議解決10.1法律適用10.1.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.2爭議解決方式10.2.1雙方應通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。10.2.2若協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.其他約定11.1施工材料供應11.1.1委托方負責提供施工所需的主要材料，包括但不限于建筑材料、設備等。11.1.2承攬方應按照委托方的要求及質量標準使用施工材料。11.2施工人員管理11.2.1承攬方應自行負責施工人員的管理工作，確保施工人員具備相應的資質和技能。11.2.2承攬方應對施工人員的違法行為承擔責任。12.合同附件12.1施工設計圖紙12.1.1施工設計圖紙作為本合同的重要組成部分，應由雙方共同確認。12.2施工預算表12.2.1施工預算表詳細列明工程項目的各項費用，應由雙方共同審核確認。13.合同的簽訂與備案13.1簽訂時間13.1.1本合同自（簽訂日期）起生效。13.2備案時間13.2.1雙方應在合同簽訂后七個工作日內將合同副本送交相關備案機關備案。14.雙方簽字蓋章14.1承攬方簽字蓋章14.1.1本合同一式兩份，承攬方簽字蓋章后，雙方各執(zhí)一份。14.2委托方簽字蓋章14.2.1本合同一式兩份，委托方簽字蓋章后，雙方各執(zhí)一份。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：施工設計圖紙附件二：施工預算表附件一：施工設計圖紙的詳細要求和說明1.施工設計圖紙應包含但不限于建筑物的平面布局、立面圖、剖面圖、細部圖等。2.施工設計圖紙應明確標注施工要求、材料種類、尺寸、構造等詳細信息。3.施工設計圖紙應由具有相應資質的設計單位出具，并經(jīng)過相關審批手續(xù)。4.施工設計圖紙的修改和變更應由原設計單位出具，并經(jīng)雙方確認。附件二：施工預算表的詳細要求和說明1.施工預算表應詳細列明工程項目的各項費用，包括材料費、人工費、機械使用費等。2.施工預算表中的各項費用應準確反映實際施工成本，不得有虛報、漏報等情況。3.施工預算表應由具有相應資質的造價咨詢機構出具，并經(jīng)過雙方確認。4.施工預算表的修改和變更應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方未按照約定的施工進度完成工程。2.承攬方使用不符合合同約定的施工材料或設備。3.承攬方未按照施工設計圖紙進行施工。4.委托方未按照約定時間支付合同款項。5.委托方未提供施工所需的場地、材料等。違約責任認定標準：1.承攬方未按照約定的施工進度完成工程的，應按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計算方式為合同總價的0.5%乘以逾期天數(shù)。2.承攬方使用不符合合同約定的施工材料或設備的，應承擔更換材料或設備的費用，并賠償因此造成的損失。3.承攬方未按照施工設計圖紙進行施工的，應按照設計圖紙進行整改，并承擔由此產生的費用。4.委托方未按照約定時間支付合同款項的，應按照逾期天數(shù)向承攬方支付違約金，違約金計算方式同上。5.委托方未提供施工所需的場地、材料等的，應承擔因此造成的承攬方損失。示例說明：如果承攬方未能按照約定的施工進度完成工程，導致工程延期，根據(jù)違約責任認定標準，承攬方應按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金。例如，如果合同總價為100萬元，延期10天，則承攬方應支付違約金為100萬元0.5%10天=5000元。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.合同總價：指雙方約定的工程完成后的最終交易金額，包括工程款、材料費、人工費等。3.違約金：指一方違反合同約定時，應向另一方支付的賠償金。4.保修期限：指合同雙方約定的工程質量保證期限。5.施工進度：指工程按照約定的時間節(jié)點進行施工的過程。6.驗收標準：指雙方約定的工程質量驗收的標準和程序。7.保密義務：指合同雙方對合同執(zhí)行過程中獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密等非公開信息承擔的保密責任。1.不可抗力條款應用于合同履行過程中因不可抗力因素導致合同無法履行的情況。2.合同總價是雙方