2024煤礦建筑勞務(wù)分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024煤礦建筑勞務(wù)分包合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3合同分包工程內(nèi)容第二條合同價(jià)格2.1工程總價(jià)2.2價(jià)格調(diào)整條件2.3支付方式及時(shí)間第三條工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)3.1工程質(zhì)量要求3.2工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)3.3質(zhì)量保證期限第四條工期要求4.1工程開工日期4.2工程竣工日期4.3工期延誤責(zé)任第五條勞務(wù)分包范圍及責(zé)任5.1乙方分包范圍5.2乙方責(zé)任與義務(wù)5.3甲方協(xié)助事項(xiàng)第六條安全生產(chǎn)與環(huán)保6.1安全生產(chǎn)要求6.2安全事故處理6.3環(huán)保規(guī)定遵守第七條變更與解除合同7.1合同變更條件7.2合同解除條件7.3變更解除后果處理第八條違約責(zé)任8.1甲方違約責(zé)任8.2乙方違約責(zé)任8.3違約損失賠償?shù)诰艞l爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.3訴訟管轄法院第十條保密條款10.1保密信息范圍10.2保密義務(wù)與責(zé)任10.3保密期限第十一條合同的生效、修改與終止11.1合同生效條件11.2合同修改程序11.3合同終止條件第十二條其他條款12.1不可抗力12.2法律適用12.3合同附件第十三條爭(zhēng)議解決3.1爭(zhēng)議解決方式3.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)3.3訴訟管轄法院第十四條合同的生效、修改與終止14.1合同生效條件14.2合同修改程序14.3合同終止條件第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址甲方全稱為：X煤礦公司，地址為：省市區(qū)路號(hào)。1.2乙方名稱及地址乙方全稱為：X建筑勞務(wù)公司，地址為：省市區(qū)路號(hào)。1.3合同分包工程內(nèi)容本合同分包工程為X煤礦的礦井建筑勞務(wù)，包括但不限于井筒施工、巷道施工、硐室施工、通風(fēng)系統(tǒng)施工、排水系統(tǒng)施工等。第二條合同價(jià)格2.1工程總價(jià)工程總價(jià)為人民幣萬元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬元整），具體金額詳見附件一《工程量清單》。2.2價(jià)格調(diào)整條件價(jià)格調(diào)整的條件為：材料價(jià)格波動(dòng)超過合同簽訂時(shí)材料價(jià)格的10%；政策性調(diào)整導(dǎo)致的人工費(fèi)、材料費(fèi)等發(fā)生變化。2.3支付方式及時(shí)間支付方式為：按工程進(jìn)度分階段支付。支付時(shí)間為：每完成一個(gè)階段的工程，甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后七個(gè)工作日內(nèi)支付該階段工程款項(xiàng)的80%，剩余20%作為質(zhì)量保證金，待工程驗(yàn)收合格后支付。第三條工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)3.1工程質(zhì)量要求工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家煤礦安全規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保證礦井建筑的安全、可靠、耐用。3.2工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照《煤礦井巷工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB502132010執(zhí)行。3.3質(zhì)量保證期限質(zhì)量保證期限為工程竣工驗(yàn)收合格之日起兩年。第四條工期要求4.1工程開工日期工程開工日期為合同簽訂之日起十五日內(nèi)。4.2工程竣工日期工程竣工日期為合同簽訂之日起一百八十日內(nèi)。4.3工期延誤責(zé)任如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)按甲方要求支付違約金，違約金為每日工程總價(jià)款的千分之五。第五條勞務(wù)分包范圍及責(zé)任5.1乙方分包范圍乙方分包范圍包括：礦井建筑勞務(wù)施工、材料采購(gòu)、設(shè)備租賃、人員管理等。5.2乙方責(zé)任與義務(wù)乙方應(yīng)按照合同約定完成分包范圍內(nèi)的工程，保證工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的要求。5.3甲方協(xié)助事項(xiàng)甲方應(yīng)提供乙方施工所需的場(chǎng)地、道路、水電等基礎(chǔ)設(shè)施，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)。第六條安全生產(chǎn)與環(huán)保6.1安全生產(chǎn)要求乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家煤礦安全生產(chǎn)法規(guī)和甲方安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行施工，確保施工過程中的安全生產(chǎn)。6.2安全事故處理如發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)立即報(bào)告甲方，并按照甲方要求進(jìn)行事故處理。6.3環(huán)保規(guī)定遵守乙方應(yīng)遵守國(guó)家環(huán)保法規(guī)，做好施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)保工作，防止污染環(huán)境。第七條變更與解除合同7.1合同變更條件合同變更條件為：雙方協(xié)商一致，且不影響工程質(zhì)量和進(jìn)度。7.2合同解除條件合同解除條件為：一方違約導(dǎo)致合同無法履行；不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。7.3變更解除后果處理如因雙方協(xié)商一致變更或解除合同，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并按照協(xié)議約定處理合同變更或解除后的相關(guān)事項(xiàng)。如因乙方違約導(dǎo)致合同解除，乙方應(yīng)支付甲方違約金，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的其他損失。如因不可抗力導(dǎo)致合同解除，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。第八條違約責(zé)任8.1甲方違約責(zé)任甲方如未按約定支付工程款項(xiàng)，應(yīng)支付乙方違約金，違約金為應(yīng)付款項(xiàng)的千分之五。甲方如未按約定提供施工場(chǎng)地、基礎(chǔ)設(shè)施等，導(dǎo)致乙方無法正常施工的，應(yīng)承擔(dān)乙方因此產(chǎn)生的實(shí)際損失。8.2乙方違約責(zé)任乙方如未按約定工期完成工程，應(yīng)支付甲方違約金，違約金為工程總價(jià)款的千分之五。乙方如未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，應(yīng)承擔(dān)返工、修復(fù)等費(fèi)用。8.3違約損失賠償違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的對(duì)方直接經(jīng)濟(jì)損失賠償。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式（1）向甲方所在地的人民法院提起訴訟；（2）向乙方所在地的人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)雙方選擇訴訟解決爭(zhēng)議的，應(yīng)以人民法院的判決為準(zhǔn)。9.3訴訟管轄法院如雙方選擇向甲方所在地的人民法院提起訴訟，甲方所在地的人民法院具有管轄權(quán)；如雙方選擇向乙方所在地的人民法院提起訴訟，乙方所在地的人民法院具有管轄權(quán)。第十條保密條款10.1保密信息范圍雙方在合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，均屬于保密信息。10.2保密義務(wù)與責(zé)任雙方對(duì)保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方泄露。如因違反保密義務(wù)導(dǎo)致對(duì)方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10.3保密期限雙方對(duì)保密信息的保密義務(wù)至合同解除或終止之日起五年。第十一條合同的生效、修改與終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。11.2合同修改程序合同修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。11.3合同終止條件合同終止的條件為：工程竣工并驗(yàn)收合格；雙方協(xié)商一致解除合同；不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。第十二條其他條款12.1不可抗力不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。如因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決。12.2法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律。12.3合同附件本合同附件包括：《工程量清單》、《施工方案》、《安全生產(chǎn)管理制度》等。附件與合同具有同等法律效力。第十三條爭(zhēng)議解決（1）向甲方所在地的人民法院提起訴訟；（2）向乙方所在地的人民法院提起訴訟。第十四條合同的生效、修改與終止本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。合同終止的條件為：工程竣工并驗(yàn)收合格；雙方協(xié)商一致解除合同；不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與范圍1.1第三方定義第三方是指本合同之外，與甲方或乙方具有合同關(guān)系或法律關(guān)系的自然人、法人或其他組織。1.2第三方范圍第三方包括但不限于：中介機(jī)構(gòu)、咨詢單位、檢測(cè)機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、擔(dān)保公司等。第二條第三方介入的條件2.1第三方介入條件第三方介入的條件為：甲方或乙方根據(jù)本合同約定，需要第三方提供專業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持或法律協(xié)助等。2.2第三方介入程序第三方介入應(yīng)由甲方或乙方提出，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書面協(xié)議，明確第三方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。第三條第三方責(zé)任3.1第三方責(zé)任限額第三方對(duì)甲方或乙方承擔(dān)的責(zé)任限額，按照雙方與第三方簽訂的書面協(xié)議確定。如第三方責(zé)任限額低于本合同約定的，以本合同約定為準(zhǔn)。3.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照甲方或乙方的要求，提供專業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持或法律協(xié)助，并確保服務(wù)或協(xié)助的質(zhì)量、安全、可靠性。3.3第三方權(quán)利第三方在本合同約定的范圍內(nèi)，享有提供服務(wù)、獲取報(bào)酬等權(quán)利。第四條甲乙方的義務(wù)4.1甲方義務(wù)甲方應(yīng)按照本合同約定，向乙方支付工程款項(xiàng)；提供施工場(chǎng)地、基礎(chǔ)設(shè)施等，確保乙方正常施工；履行合同約定的其他義務(wù)。4.2乙方義務(wù)乙方應(yīng)按照本合同約定，完成分包范圍內(nèi)的工程；保證工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的要求；履行合同約定的其他義務(wù)。第五條第三方介入后的協(xié)調(diào)與管理5.1協(xié)調(diào)機(jī)制甲方、乙方與第三方應(yīng)建立協(xié)調(diào)機(jī)制，確保工程順利進(jìn)行。協(xié)調(diào)機(jī)制包括但不限于：定期會(huì)議、聯(lián)絡(luò)人制度、信息共享等。5.2管理職責(zé)甲方、乙方與第三方應(yīng)明確各自的管理職責(zé)，確保各自履行合同約定的義務(wù)。第六條第三方介入后的變更與解除合同6.1變更條件第三方介入后，如因客觀原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容需要變更的，應(yīng)經(jīng)甲方、乙方、第三方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。6.2解除條件第三方介入后，如因客觀原因?qū)е潞贤枰獬?，?yīng)經(jīng)甲方、乙方、第三方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。6.3變更解除后果處理如因甲方、乙方、第三方協(xié)商一致變更或解除合同，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并按照協(xié)議約定處理合同變更或解除后的相關(guān)事項(xiàng)。第七條第三方介入后的違約責(zé)任7.1第三方違約責(zé)任第三方如未按約定提供服務(wù)、技術(shù)支持或法律協(xié)助，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：支付違約金、賠償損失等。7.2甲方、乙方違約責(zé)任甲方、乙方如未按約定履行合同義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：支付違約金、賠償損失等。第八條第三方介入后的爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式（1）向甲方所在地的人民法院提起訴訟；（2）向乙方所在地的人民法院提起訴訟。8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)雙方選擇訴訟解決爭(zhēng)議的，應(yīng)以人民法院的判決為準(zhǔn)。第九條第三方介入后的保密條款9.1保密信息范圍第三方介入后，雙方知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，均屬于保密信息。9.2保密義務(wù)與責(zé)任第三方介入后，雙方對(duì)保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方泄露。如因違反保密義務(wù)導(dǎo)致對(duì)方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。9.3保密期限第三方介入后，雙方對(duì)保密信息的保密義務(wù)至合同解除或終止之日起五年。第十條第三方介入后的合同生效、修改與終止10.1合同生效條件第三方介入后，本合同自甲方、乙方、第三方簽字或蓋章之日起生效。10.2合同修改程序第三方介入后，合同修改應(yīng)由甲方、乙方、第三方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。10.3合同終止條件第三方介入后，合同終止的條件為：工程竣工并驗(yàn)收合格；雙方協(xié)商一致解除合同；不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。第十一條第三方介入后的其他條款11.1不可抗力第三方介入后，不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。如因第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《工程量清單》詳細(xì)列出分包工程的所有工程量，包括井筒、巷道、硐室、通風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng)等，以及相應(yīng)的工程量計(jì)算依據(jù)和工程量報(bào)價(jià)。附件二：《施工方案》詳細(xì)闡述分包工程的施工流程、施工方法、施工組織設(shè)計(jì)等，包括施工中的安全措施、質(zhì)量控制措施等。附件三：《安全生產(chǎn)管理制度》詳細(xì)列出乙方在施工過程中應(yīng)遵守的安全生產(chǎn)管理制度，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全事故應(yīng)急預(yù)案等。附件四：《材料采購(gòu)清單》詳細(xì)列出乙方在施工過程中需要采購(gòu)的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、供應(yīng)商等信息。附件五：《設(shè)備租賃清單》詳細(xì)列出乙方在施工過程中需要租賃的設(shè)備名稱、規(guī)格、數(shù)量、租賃費(fèi)用等信息。附件六：《人員名單》詳細(xì)列出乙方在施工過程中參與工程的人員名單，包括工種、職稱、身份證號(hào)碼等信息。附件七：《付款申請(qǐng)表》詳細(xì)列出甲方支付乙方工程款項(xiàng)的申請(qǐng)事項(xiàng)，包括付款金額、付款原因、付款時(shí)間等信息。附件八：《變更申請(qǐng)表》詳細(xì)列出合同變更的事項(xiàng)，包括變更內(nèi)容、變更原因、變更時(shí)間等信息。附件九：《違約金計(jì)算公式》詳細(xì)列出違約金的計(jì)算公式，包括計(jì)算依據(jù)和計(jì)算方法。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按約定支付工程款項(xiàng)，乙方未按約定完成工程。2.甲方未按約定提供施工場(chǎng)地、基礎(chǔ)設(shè)施等，導(dǎo)致乙方無法正常施工。3.乙方未按約定工期完成工程，或未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程。4.乙方未按約定保密信息，泄露甲方或乙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。5.第三方未按約定提供服務(wù)、技術(shù)支持或法律協(xié)助。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金計(jì)算：按照附件九《違約金計(jì)算公式》進(jìn)行計(jì)算。2.損失賠償計(jì)算：根據(jù)實(shí)際損失金額進(jìn)行計(jì)算，包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失、預(yù)期利益損失等。3.第三方責(zé)任認(rèn)定：按照第三方與甲方或乙方簽訂的書面協(xié)議進(jìn)行認(rèn)定。示例說明：1.若甲方未按約定支付工程款項(xiàng)，乙方可以要求甲方支付違約金，并按照附件九的公式計(jì)算違約金金額。2.若乙方未按約定工期完成工程，甲方可以要求乙方支付違約金，并按照附件九的公式計(jì)算違約金金額。3.若乙方未按約定保密信息，泄露甲方或乙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，甲方可以要求乙方承擔(dān)損失賠償責(zé)任，根據(jù)實(shí)際損失金額進(jìn)行計(jì)算。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.合同履行：指合同雙方按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。3.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的違約賠償金。4.損失賠償：指因違約行為導(dǎo)致的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失，包