2025新版工地施工合同樣式

?合同編號：合同各方：名稱：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：名稱：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于：1.業(yè)主為建設(shè)工程的需要，擬聘請施工方進(jìn)行施工；2.施工方愿意接受業(yè)主的聘請，為業(yè)主提供施工服務(wù)；3.雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程規(guī)模：1.4工程內(nèi)容：1.5工程預(yù)算：第二條施工期限本工程的施工期限為個月，自雙方簽訂合同之日起計算。第三條施工質(zhì)量3.1施工方應(yīng)按照業(yè)主提供的施工圖紙、施工方案和技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。3.2施工過程中，施工方應(yīng)嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計進(jìn)行施工，確保施工安全、環(huán)保、文明。3.3施工完成后，施工方應(yīng)按照業(yè)主的要求進(jìn)行工程驗收，確保工程達(dá)到預(yù)期效果。第四條合同價格4.1本工程的合同總價為人民幣（大寫）：元整（小寫）：元。4.2雙方同意，合同總價包括但不限于工程材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、利潤等。4.3合同價款支付方式如下：（1）施工前，業(yè)主支付合同總價的一定比例作為預(yù)付款；（2）施工過程中，根據(jù)工程進(jìn)度，業(yè)主按照實際完成工程量支付相應(yīng)價款；（3）工程驗收合格后，業(yè)主支付剩余的合同價款。第五條違約責(zé)任5.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償給對方造成的損失。5.2施工方如未按照約定的施工質(zhì)量、施工期限完成工程，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.3業(yè)主如未按照約定的付款時間、付款比例支付合同價款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽名）：乙方代表（簽名）：簽訂日期：注意事項及解決辦法：1.工程范圍和內(nèi)容要明確：確保合同中詳細(xì)描述工程的具體范圍和內(nèi)容，避免后期因理解差異而產(chǎn)生的爭議。解決辦法是詳細(xì)列出工程項目的各個方面，包括工程量、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、材料要求等。2.合同價格和支付條款：明確合同總價、預(yù)付款比例、支付時間及方式，確保雙方權(quán)益。解決辦法是在合同中詳細(xì)規(guī)定付款計劃，包括進(jìn)度付款和最終付款的條件和時間點。3.施工期限和質(zhì)量保證：明確施工期限和工程質(zhì)量要求，確保施工方能夠按時按質(zhì)完成工程。解決辦法是在合同中設(shè)定具體的開工和竣工日期，并明確違反工期約定的責(zé)任和違約金計算方式。4.違約責(zé)任：明確雙方違約時的責(zé)任和違約金計算方式，以保護(hù)雙方權(quán)益。解決辦法是在合同中詳細(xì)列出違約情形和相應(yīng)的違約責(zé)任，包括違約金的比例和計算方式。5.爭議解決：預(yù)先確定爭議解決方式，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。解決辦法是在合同中明確選定爭議解決機(jī)構(gòu)或地點，以及適用的法律法規(guī)。法律名詞及名詞解釋：1.甲方：指合同中的委托方或業(yè)主，負(fù)責(zé)委托施工方進(jìn)行工程建設(shè)的個人或組織。2.乙方：指合同中的受托方或施工方，負(fù)責(zé)按照甲方的要求進(jìn)行工程建設(shè)的個人或組織。3.施工圖紙：指施工方根據(jù)設(shè)計圖紙進(jìn)行施工的詳細(xì)指導(dǎo)文件，包括工程的各種尺寸、材料和施工方法等。4.施工方案：指施工方為完成工程制定的具體施工計劃，包括施工步驟、時間表和資源配置等。5.工程驗收：指工程完成后，由甲方對工程的質(zhì)量、安全和功能等進(jìn)行檢查，以確認(rèn)工程是否符合合同約定和國家標(biāo)準(zhǔn)。6.違約金：指當(dāng)一方未履行合同約定的義務(wù)時，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X賠償。7.爭議解決：指當(dāng)合同雙方在履行合同過程中發(fā)生分歧時，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式來解決爭議的過程。8.仲裁：指合同雙方在發(fā)生爭議時，自愿將爭議提交給仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行審理，并對其裁決結(jié)果予以認(rèn)可的一種爭議解決方式。9.訴訟：指合同雙方在發(fā)生爭議時，通過法院提起訴訟，請求法院依法判決爭議的一種爭議解決方式。應(yīng)用場合：1.建筑工地施工：適用于各類建筑工程項目，如住宅、商業(yè)、工業(yè)等建筑的施工合同。2.工程改建與維修：適用于現(xiàn)有建筑的改建、擴(kuò)建或維修工程。3.裝修工程：適用于室內(nèi)外裝修、裝飾工程項目。4.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：適用于道路、橋梁、隧道、水利等基礎(chǔ)設(shè)施項目的施工合同。5.園林綠化工程：適用于公共綠地、園林景觀、綠化等項目。補(bǔ)充條款：1.工程變更：如因設(shè)計變更、工程量增減等原因?qū)е潞贤瑑r款發(fā)生變化，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價款。2.不可抗力：因不可抗力因素（如自然災(zāi)害、政策調(diào)整等）導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行，雙方可協(xié)商順延工期。3.工程保險：雙方可約定購買工程保險，以保障工程建設(shè)過程中的人員安全和財產(chǎn)損失。4.知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)：雙方應(yīng)尊重并保護(hù)對方的知識產(chǎn)權(quán)，不得侵犯對方的技術(shù)秘密、商標(biāo)、專利等。5.環(huán)境保護(hù)：施工方應(yīng)遵守國家環(huán)保法規(guī)，采取措施防止污染，確保工程環(huán)保合格。附件列表：1.施工圖紙和技術(shù)文件：包括工程的各種設(shè)計圖紙、施工方案和技術(shù)說明書。2.工程量清單：詳細(xì)列出工程項目的名稱、數(shù)量和單位工程