個人焊接作業(yè)承攬協(xié)議2024版樣本一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL個人焊接作業(yè)承攬協(xié)議2024版樣本一本合同目錄一覽1.協(xié)議背景與雙方身份1.1承攬人信息1.2雇主信息1.3焊接作業(yè)描述2.承攬工作范圍與內(nèi)容2.1具體焊接項目2.2工作量與時間安排2.3工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.合同價格與支付條款3.1總價與報價明細(xì)3.2支付方式3.3進(jìn)度付款條件3.4稅金及費用承擔(dān)4.工期與交付4.1計劃開始日期4.2計劃完成日期4.3延期的處理4.4提前完成的可行性及獎勵5.材料與設(shè)備5.1承攬人提供的材料5.2雇主提供的材料5.3設(shè)備使用與維護(hù)6.安全與合規(guī)6.1安全規(guī)范6.2應(yīng)急預(yù)案6.3法律法規(guī)遵守7.保險責(zé)任7.1承攬人保險7.2雇主責(zé)任保險7.3保險有效性與證明8.違約責(zé)任與爭議解決8.1違約情形8.2違約責(zé)任判定與賠償8.3爭議解決方式9.保密條款9.1保密信息定義9.2保密義務(wù)9.3例外情況9.4違約的后果10.合同的變更與終止10.1合同變更條件10.2合同終止條件10.3終止后的義務(wù)與責(zé)任11.一般條款11.1合同的解釋11.2通知義務(wù)11.3完整合同聲明11.4合同修訂歷史12.附加條款12.1技術(shù)參數(shù)與規(guī)范12.2特定地區(qū)法律法規(guī)適應(yīng)性12.3其他重要事項13.附件13.1報價單13.2施工圖紙與技術(shù)文件13.3保險單據(jù)復(fù)印件13.4其他重要文件14.簽署頁14.1承攬人簽署14.2雇主簽署14.3見證人（如有）簽署第一部分：合同如下：第一條協(xié)議背景與雙方身份1.1承攬人信息承攬人全稱：×××焊接技術(shù)有限公司注冊地址：×××市×××區(qū)×××路×××號統(tǒng)一社會信用代碼：××××××××××××××××法人代表：×××聯(lián)系電話：×××××××××××電子郵箱：×××××××××××1.2雇主信息雇主全稱：×××制造有限公司注冊地址：×××市×××區(qū)×××路×××號統(tǒng)一社會信用代碼：××××××××××××××××法人代表：×××聯(lián)系電話：×××××××××××電子郵箱：×××××××××××1.3焊接作業(yè)描述本次焊接作業(yè)項目為雇主提供的如下設(shè)備：（1）設(shè)備名稱：××××××（2）設(shè)備型號：××××××（3）焊接部位及要求：××××××第二條承攬工作范圍與內(nèi)容2.1具體焊接項目承攬人應(yīng)按照雇主提供的施工圖紙、技術(shù)規(guī)范和焊接工藝要求，完成設(shè)備的所有焊接工作，并保證焊接質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.2工作量與時間安排（1）總工作量：××××××（2）計劃開始日期：××××××（3）計劃完成日期：××××××（4）每日工作量及時間安排：××××××2.3工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（1）焊接質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及雇主提供的技術(shù)要求。（2）焊接外觀應(yīng)平整、美觀，無明顯焊縫、氣孔等缺陷。（3）焊接強度應(yīng)滿足設(shè)備的使用要求。第三條合同價格與支付條款3.1總價與報價明細(xì)（1）合同總價：××××××元（大寫：人民幣××××××元整）。（2）報價明細(xì)：××××××3.2支付方式（1）雇主支付承攬人合同款項，可采取銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等方式。（2）支付過程中，雇主有權(quán)對承攬人的工作進(jìn)行檢查，確保焊接質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。3.3進(jìn)度付款條件（1）承攬人完成焊接工作的50%，雇主支付合同總價的50%。（2）承攬人完成焊接工作的100%，雇主支付合同總價的100%。3.4稅金及費用承擔(dān)（1）承攬人應(yīng)依法繳納合同交易過程中產(chǎn)生的稅費。（2）合同執(zhí)行過程中產(chǎn)生的其他費用，按照雙方約定承擔(dān)。第四條工期與交付4.1計劃開始日期：××××××4.2計劃完成日期：××××××4.3延期的處理（1）如因承攬人原因?qū)е鹿て谘诱`，承攬人應(yīng)支付雇主合同總價2%的違約金。（2）如因雇主原因?qū)е鹿て谘诱`，雇主應(yīng)支付承攬人實際損失的費用。4.4提前完成的可行性及獎勵（1）如承攬人提前完成焊接工作，雙方可協(xié)商提前驗收。（2）提前完成且質(zhì)量合格，雇主給予承攬人合同總價1%的獎勵。第五條材料與設(shè)備5.1承攬人提供的材料（1）焊接材料：××××××（2）輔助材料：××××××5.2雇主提供的材料（1）設(shè)備零部件：××××××（2）其他材料：××××××5.3設(shè)備使用與維護(hù)（1）承攬人在使用雇主提供的設(shè)備時，應(yīng)遵守設(shè)備操作規(guī)程，確保設(shè)備安全。（2）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)由承攬人負(fù)責(zé)，確保設(shè)備正常運行。第六條安全與合規(guī)6.1安全規(guī)范（1）承攬人應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)安全法規(guī)和焊接作業(yè)安全規(guī)程進(jìn)行操作。（2）承攬人應(yīng)配備齊全的安全防護(hù)用品，確保作業(yè)人員安全。6.2應(yīng)急預(yù)案（1）承攬人應(yīng)制定焊接作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)急預(yù)案，確保在突發(fā)情況下能迅速采取措施。（2）應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括火災(zāi)、觸電、氣體泄漏等可能發(fā)生的安全事故。6.3法律法規(guī)遵守（1）雙方應(yīng)遵守中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)，第八條保險責(zé)任8.1承攬人保險承攬人應(yīng)為其作業(yè)人員購買工傷保險和意外傷害保險，并承擔(dān)保險費用。8.2雇主責(zé)任保險雇主應(yīng)購買責(zé)任保險，保障承攬人在執(zhí)行合同過程中可能造成的第三人損害。8.3保險有效性與證明（1）承攬人應(yīng)向雇主提供保險單據(jù)復(fù)印件，確保保險有效期覆蓋整個合同執(zhí)行期間。（2）如保險失效，承攬人應(yīng)在失效前及時辦理續(xù)保手續(xù)。第九條違約責(zé)任與爭議解決9.1違約情形（1）承攬人未按約定完成焊接工作，視為違約。（2）雇主未按約定支付合同款項，視為違約。9.2違約責(zé)任判定與賠償（1）如承攬人違約，應(yīng)支付雇主合同總價2%的違約金。（2）如雇主違約，應(yīng)支付承攬人實際損失的費用。9.3爭議解決方式（1）雙方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。（2）如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條保密條款9.1保密信息定義保密信息是指在合同執(zhí)行過程中，雙方未公開的、具有商業(yè)價值的信息。9.2保密義務(wù)（1）雙方對獲得的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意不得泄露給第三方。（2）保密義務(wù)在合同終止后繼續(xù)有效，為期兩年。9.3例外情況（1）法律要求披露的保密信息。（2）雙方同意披露的保密信息。9.4違約的后果如一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此造成的損失。第十一條合同的變更與終止10.1合同變更條件（1）雙方同意且變更不損害雙方合法權(quán)益。（2）變更事項應(yīng)以書面形式簽訂補充協(xié)議。10.2合同終止條件（1）雙方同意終止合同。（2）合同執(zhí)行完畢。10.3終止后的義務(wù)與責(zé)任合同終止后，承攬人應(yīng)按照雇主要求，協(xié)助完成后續(xù)工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十二條一般條款11.1合同的解釋本合同未盡事宜，應(yīng)參照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例解釋。11.2通知義務(wù)雙方應(yīng)保持通訊暢通，確保合同執(zhí)行過程中的有效溝通。11.3完整合同聲明本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。11.4合同修訂歷史本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，之前的一切口頭協(xié)議均無效。第十三條附件12.1報價單（1）報價單詳細(xì)內(nèi)容：××××××（2）報價單有效期限：××××××12.2施工圖紙與技術(shù)文件（1）施工圖紙數(shù)量：××××××（2）技術(shù)文件內(nèi)容：××××××12.3保險單據(jù)復(fù)印件（1）保險單據(jù)名稱：××××××（2）保險單據(jù)號碼：××××××12.4其他重要文件（1）相關(guān)許可證件：××××××（2）其他文件：××××××第十四條簽署頁14.1承攬人簽署（1）單位名稱：××××××（2）授權(quán)代表：××××××（3）簽字：______________14.2雇主簽署（1）單位名稱：××××××（2）授權(quán)代表：××××××（3）簽字：______________14.3見證人（如有）簽署（1）姓名：××××××（2）職務(wù)：××××××（3）簽字：______________第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.報價單報價單詳細(xì)內(nèi)容：包括焊接項目的單價、總價、材料費、人工費等明細(xì)。報價單有效期限：報價單自提交之日起有效期限為30天。2.施工圖紙與技術(shù)文件施工圖紙數(shù)量：根據(jù)焊接項目的復(fù)雜程度，提供足夠的施工圖紙。技術(shù)文件內(nèi)容：包括焊接工藝規(guī)程、安全操作規(guī)程等。3.保險單據(jù)復(fù)印件保險單據(jù)名稱：如“雇主責(zé)任保險”、“承攬人意外傷害保險”等。保險單據(jù)號碼：保險單據(jù)上的唯一標(biāo)識號碼。4.其他重要文件相關(guān)許可證件：如承攬人的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等。其他文件：如焊接作業(yè)安全評估報告、焊接質(zhì)量檢測報告等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承攬人違約未按約定時間完成焊接工作：視為違約，應(yīng)支付合同總價2%的違約金。焊接質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或重新焊接，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用。示例說明：如果承攬人由于管理不善導(dǎo)致焊接工作進(jìn)度延誤，導(dǎo)致雇主損失，則承攬人需支付合同總價2%的違約金作為賠償。2.雇主違約未按約定支付合同款項：視為違約，應(yīng)支付承攬人實際損失的費用。提供錯誤的設(shè)備或材料：應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的額外費用和延誤的損失。示例說明：如果雇主未能在約定的時間內(nèi)支付合同款項，導(dǎo)致承攬人無法正常進(jìn)行焊接作業(yè)，則雇主應(yīng)支付承攬人因此產(chǎn)生的實際損失費用。說明三：法律名詞及解釋：1.保密信息：指在合同執(zhí)行過程中，雙方未公開的、具有商業(yè)價值的信息。在本合同中的應(yīng)用：雙方在合同執(zhí)行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。2.違約金：指一方未履行合同義務(wù)或履行不符合約定，應(yīng)支付給對方的金錢賠償。在本合同中的應(yīng)用：承攬人未按約定完成工作或雇主未按約定支付款項時，應(yīng)支付的違約金。3.保險：指為防止合同執(zhí)行過程中發(fā)生意外損失，一方購買的保障措施。在本合同中的應(yīng)用：承攬人購買的焊接作業(yè)