拆分標(biāo)段承攬工程合同（2篇）

拆分標(biāo)段承攬工程合同甲方（工程發(fā)包方）：_______

乙方（承攬方）：_______

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上，就以下工程項(xiàng)目的承攬事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：_______

2.工程地點(diǎn)：_______

3.工程規(guī)模：_______

4.工程內(nèi)容：_______

5.工程標(biāo)段劃分：_______

二、合同標(biāo)的

1.乙方承攬的工程標(biāo)段：_______（以下簡稱“本標(biāo)段”）

2.本標(biāo)段工程量：_______

3.本標(biāo)段合同金額：人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元

三、合同工期

1.工程開工日期：_______

2.工程竣工日期：_______

3.工期延誤的處理：_______

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.本標(biāo)段工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到_______標(biāo)準(zhǔn)。

2.乙方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求，確保工程質(zhì)量。

五、合同價(jià)款支付

1.付款方式：_______

2.付款期限：_______

3.逾期付款的違約責(zé)任：_______

六、雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)利與義務(wù)：_______

2.乙方的權(quán)利與義務(wù)：_______

七、違約責(zé)任

1.甲方違約責(zé)任：_______

2.乙方違約責(zé)任：_______

八、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

九、其他約定

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______

代表（簽字）：_______代表（簽字）：_______

簽訂日期：_______簽訂日期：_______拆分標(biāo)段承攬工程合同（二）甲方（委托人）：_______

乙方（承攬人）：_______

鑒于甲方擬進(jìn)行_______（工程名稱）的建設(shè)，根據(jù)工程特點(diǎn)和實(shí)際需求，經(jīng)雙方協(xié)商一致，決定將工程拆分成以下標(biāo)段進(jìn)行承攬施工?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)明確如下：

一、工程概況

1.工程名稱：_______

2.工程地點(diǎn)：_______

3.工程規(guī)模：_______

4.工程內(nèi)容：_______

二、標(biāo)段劃分

1.標(biāo)段一：_______（工程內(nèi)容、規(guī)模、面積等）

2.標(biāo)段二：_______（工程內(nèi)容、規(guī)模、面積等）

3.標(biāo)段三：_______（工程內(nèi)容、規(guī)模、面積等）

（以此類推，根據(jù)實(shí)際拆分情況列出所有標(biāo)段）

三、合同條款

1.乙方在接到甲方中標(biāo)通知書后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)與甲方簽訂正式承攬合同。

2.乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、技術(shù)規(guī)范及施工要求進(jìn)行施工。

3.乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，確保工程按期完成。

4.乙方應(yīng)按照合同約定的付款方式及進(jìn)度支付工程款項(xiàng)。

5.甲方有權(quán)對(duì)乙方施工過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行監(jiān)督和檢查，對(duì)不符合要求的工程有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改。

6.乙方應(yīng)按照甲方要求，提供相關(guān)施工資料和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

7.雙方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，履行合同約定的各項(xiàng)義務(wù)。

四、違約責(zé)任

1.乙方未能按照合同約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.乙方在施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改，直至達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3.甲方未能按照合同約定支付工程款項(xiàng)，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

五、爭議解決

雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

六、其他約定

1.本合同