二零二五年度水利工程建設(shè)項(xiàng)目施工合同履約擔(dān)保管理辦法3篇

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度水利工程建設(shè)項(xiàng)目施工合同履約擔(dān)保管理辦法本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.擔(dān)保方式2.1擔(dān)保類(lèi)型2.2擔(dān)保金額2.3擔(dān)保期限3.擔(dān)保條件3.1擔(dān)保人資格3.2擔(dān)保文件要求3.3擔(dān)保金支付方式4.擔(dān)保責(zé)任4.1擔(dān)保范圍4.2擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)4.3擔(dān)保責(zé)任免除5.擔(dān)保解除與終止5.1擔(dān)保解除條件5.2擔(dān)保終止條件5.3擔(dān)保解除與終止程序6.擔(dān)保費(fèi)用6.1費(fèi)用計(jì)算方法6.2費(fèi)用支付方式6.3費(fèi)用調(diào)整7.擔(dān)保爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式7.2爭(zhēng)議解決程序7.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)8.合同履行8.1施工單位責(zé)任8.2擔(dān)保人責(zé)任8.3監(jiān)督機(jī)構(gòu)責(zé)任9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約責(zé)任免除10.合同解除10.1解除條件10.2解除程序10.3解除后果11.合同終止11.1終止條件11.2終止程序11.3終止后果12.保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3違約責(zé)任13.合同附件13.1附件一：履約擔(dān)保書(shū)13.2附件二：履約擔(dān)保金支付憑證13.3附件三：爭(zhēng)議解決協(xié)議14.其他14.1合同生效14.2合同變更14.3合同解除14.4合同終止14.5通知與送達(dá)14.6合同爭(zhēng)議解決14.7合同解釋14.8合同份數(shù)14.9合同簽署日期第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1履約擔(dān)保：指為確保水利工程建設(shè)項(xiàng)目施工合同的履行，由施工單位提供的擔(dān)保，包括但不限于保證金、保函、抵押、質(zhì)押等形式。1.1.2擔(dān)保人：指提供履約擔(dān)保的單位或個(gè)人。1.1.3施工單位：指承擔(dān)水利工程建設(shè)項(xiàng)目施工任務(wù)的單位。1.1.4監(jiān)督機(jī)構(gòu)：指負(fù)責(zé)監(jiān)督水利工程建設(shè)項(xiàng)目施工過(guò)程的機(jī)構(gòu)。1.2解釋1.2.1本辦法中“本合同”指《二零二五年度水利工程建設(shè)項(xiàng)目施工合同》。1.2.2本辦法中“水利工程建設(shè)項(xiàng)目”指由建設(shè)單位投資建設(shè)的水利工程項(xiàng)目。1.2.3本辦法中“施工合同”指施工單位與建設(shè)單位簽訂的施工合同。2.擔(dān)保方式2.1擔(dān)保類(lèi)型2.1.1保證金：指施工單位按照合同約定，向建設(shè)單位繳納一定比例的履約保證金。2.1.2保函：指擔(dān)保人為施工單位出具的保證其履行施工合同的書(shū)面文件。2.1.3抵押：指施工單位將其擁有的資產(chǎn)作為抵押物，向建設(shè)單位提供擔(dān)保。2.1.4質(zhì)押：指施工單位將其擁有的動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利作為質(zhì)押物，向建設(shè)單位提供擔(dān)保。2.2擔(dān)保金額2.2.1保證金金額：根據(jù)合同約定，保證金金額為合同總價(jià)的一定比例。2.2.2保函金額：根據(jù)合同約定，保函金額為合同總價(jià)的一定比例。2.2.3抵押、質(zhì)押金額：根據(jù)合同約定，抵押、質(zhì)押金額為合同總價(jià)的一定比例。2.3擔(dān)保期限2.3.1保證金：擔(dān)保期限自合同簽訂之日起至合同約定的工程竣工之日止。2.3.2保函：擔(dān)保期限自合同簽訂之日起至合同約定的工程竣工之日止。2.3.3抵押、質(zhì)押：擔(dān)保期限自合同簽訂之日起至合同約定的工程竣工之日止。3.擔(dān)保條件3.1擔(dān)保人資格3.1.1擔(dān)保人應(yīng)為具有合法經(jīng)營(yíng)資格的單位或個(gè)人。3.1.2擔(dān)保人應(yīng)具備相應(yīng)的擔(dān)保能力。3.2擔(dān)保文件要求3.2.1保證金：提供銀行出具的保證金收據(jù)或存款證明。3.2.2保函：提供銀行出具的履約保函。3.2.3抵押、質(zhì)押：提供抵押物或質(zhì)押物的相關(guān)證明文件。3.3擔(dān)保金支付方式3.3.1保證金：施工單位應(yīng)在合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)向建設(shè)單位繳納。3.3.2保函：施工單位應(yīng)在合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)向建設(shè)單位提交保函。3.3.3抵押、質(zhì)押：施工單位應(yīng)在合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)向建設(shè)單位辦理抵押、質(zhì)押手續(xù)。4.擔(dān)保責(zé)任4.1擔(dān)保范圍4.1.1擔(dān)保人應(yīng)對(duì)施工單位在合同履行過(guò)程中因違約行為所造成的損失承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。4.1.2擔(dān)保責(zé)任范圍包括但不限于工程進(jìn)度延誤、工程質(zhì)量不合格、安全事故等。4.2擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)4.2.1擔(dān)保人應(yīng)在接到建設(shè)單位的通知后五個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)施工單位違約行為進(jìn)行核實(shí)。4.2.2擔(dān)保人應(yīng)在核實(shí)后五個(gè)工作日內(nèi)，向建設(shè)單位支付相應(yīng)的擔(dān)保金。4.3擔(dān)保責(zé)任免除4.3.1因不可抗力導(dǎo)致施工單位違約的，擔(dān)保人不承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。4.3.2因施工單位自身原因?qū)е逻`約的，擔(dān)保人不承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。5.擔(dān)保解除與終止5.1擔(dān)保解除條件5.1.1施工單位在合同履行過(guò)程中嚴(yán)重違約，經(jīng)建設(shè)單位書(shū)面通知后，擔(dān)保人未在規(guī)定期限內(nèi)履行擔(dān)保責(zé)任的。5.1.2因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致解除合同的。5.2擔(dān)保終止條件5.2.1施工單位完成合同約定的工程，經(jīng)建設(shè)單位驗(yàn)收合格后。5.2.2合同解除或終止后，擔(dān)保責(zé)任隨之解除或終止。5.3擔(dān)保解除與終止程序5.3.1擔(dān)保人應(yīng)在接到建設(shè)單位的通知后五個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)解除或終止擔(dān)保責(zé)任進(jìn)行確認(rèn)。5.3.2擔(dān)保人應(yīng)在確認(rèn)后五個(gè)工作日內(nèi)，辦理?yè)?dān)保解除或終止手續(xù)。6.擔(dān)保費(fèi)用6.1費(fèi)用計(jì)算方法6.1.1保證金：按合同約定比例計(jì)算。6.1.2保函：按銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。6.1.3抵押、質(zhì)押：按抵押物或質(zhì)押物評(píng)估價(jià)值計(jì)算。6.2費(fèi)用支付方式6.2.1保證金：施工單位應(yīng)在合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)支付。6.2.2保函：施工單位應(yīng)在合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)支付保函費(fèi)用。6.2.3抵押、質(zhì)押：施工單位應(yīng)在合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)支付抵押、質(zhì)押費(fèi)用。6.3費(fèi)用調(diào)整6.3.1保證金：如合同約定，可根據(jù)工程進(jìn)度調(diào)整保證金金額。6.3.2保函：如銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，按調(diào)整后的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算保函費(fèi)用。6.3.3抵押、質(zhì)押：如抵押物或質(zhì)押物價(jià)值發(fā)生變化，按新的價(jià)值計(jì)算抵押、質(zhì)押費(fèi)用。8.擔(dān)保爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.1.1雙方協(xié)商：在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)進(jìn)行友好協(xié)商，爭(zhēng)取達(dá)成一致意見(jiàn)。8.1.2仲裁：協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。8.1.3法院訴訟：協(xié)商和仲裁均無(wú)法解決爭(zhēng)議時(shí)，任何一方均可向合同約定的法院提起訴訟。8.2爭(zhēng)議解決程序8.2.1雙方協(xié)商：應(yīng)在收到對(duì)方書(shū)面爭(zhēng)議通知之日起三十日內(nèi)進(jìn)行。8.2.2仲裁：應(yīng)按照仲裁機(jī)構(gòu)的規(guī)定提交仲裁申請(qǐng)，并按照仲裁規(guī)則進(jìn)行。8.2.3法院訴訟：應(yīng)按照法院的規(guī)定提交起訴狀，并按照訴訟程序進(jìn)行。8.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)8.3.1仲裁機(jī)構(gòu)：合同雙方應(yīng)選擇具有資質(zhì)的仲裁機(jī)構(gòu)。8.3.2法院：合同雙方應(yīng)選擇合同約定的法院或被告所在地法院。9.合同履行9.1施工單位責(zé)任9.1.1按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、安全等要求完成施工任務(wù)。9.1.2嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行施工。9.1.3確保施工過(guò)程中的人身和財(cái)產(chǎn)安全。9.2擔(dān)保人責(zé)任9.2.1按照合同約定提供有效的履約擔(dān)保。9.2.2在施工單位違約時(shí)，按照合同約定履行擔(dān)保責(zé)任。9.3監(jiān)督機(jī)構(gòu)責(zé)任9.3.1對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保施工單位按合同要求施工。9.3.2對(duì)施工單位違約行為進(jìn)行記錄和報(bào)告。10.違約責(zé)任10.1違約情形10.1.1施工單位未按合同約定完成施工任務(wù)。10.1.2施工單位施工質(zhì)量不合格。10.1.3施工單位發(fā)生安全事故。10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.2.1施工單位應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、恢復(fù)原狀、支付違約金等。10.2.2擔(dān)保人應(yīng)承擔(dān)因施工單位違約而產(chǎn)生的擔(dān)保責(zé)任。10.3違約責(zé)任免除10.3.1因不可抗力導(dǎo)致違約的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。10.3.2施工單位在合理期限內(nèi)糾正違約行為的，不承擔(dān)違約責(zé)任。11.合同解除11.1解除條件11.1.1雙方協(xié)商一致解除合同。11.1.2施工單位嚴(yán)重違約，經(jīng)建設(shè)單位書(shū)面通知后，未在合理期限內(nèi)糾正的。11.2解除程序11.2.1雙方應(yīng)簽訂書(shū)面解除合同協(xié)議。11.3解除后果11.3.1解除合同后，施工單位應(yīng)立即停止施工。12.合同終止12.1終止條件12.1.1合同約定的工程竣工。12.1.2雙方協(xié)商一致終止合同。12.2終止程序12.2.1雙方應(yīng)簽訂書(shū)面終止合同協(xié)議。12.3終止后果12.3.1終止合同后，施工單位應(yīng)立即停止施工。13.保密條款13.1保密內(nèi)容13.1.1合同內(nèi)容及相關(guān)技術(shù)資料。13.1.2雙方在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密。13.2保密期限13.2.1保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后三年。13.3違約責(zé)任13.3.1違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。14.其他14.1合同生效14.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同變更14.2.1合同的任何變更，必須經(jīng)雙方書(shū)面同意并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。14.3合同解除14.3.1本合同解除，必須按照合同約定的解除條件和程序進(jìn)行。14.4合同終止14.4.1本合同終止，必須按照合同約定的終止條件和程序進(jìn)行。14.5通知與送達(dá)14.5.1任何通知或文件，應(yīng)以書(shū)面形式送達(dá)至對(duì)方指定的地址。14.6合同爭(zhēng)議解決14.6.1本合同爭(zhēng)議解決方式，按照第八條約定執(zhí)行。14.7合同解釋14.7.1本合同解釋權(quán)歸合同雙方共同所有。14.8合同份數(shù)14.8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。14.9合同簽署日期14.9.1本合同簽署日期為二零二五年月日。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1第三方：指在合同履行過(guò)程中，由甲乙雙方共同邀請(qǐng)或指定，參與合同管理、監(jiān)督、咨詢(xún)、調(diào)解等活動(dòng)的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人。15.1.2第三方機(jī)構(gòu)：指具有相關(guān)資質(zhì)和能力的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，如監(jiān)理公司、咨詢(xún)公司、檢測(cè)機(jī)構(gòu)等。15.1.3第三方個(gè)人：指具有專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能的個(gè)人，如監(jiān)理工程師、造價(jià)工程師等。15.2第三方介入條件15.2.1甲乙雙方協(xié)商一致，認(rèn)為需要第三方介入以保障合同履行。15.2.2第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，能夠獨(dú)立、公正地履行其職責(zé)。15.3第三方職責(zé)15.3.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)估。15.3.2第三方應(yīng)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)意見(jiàn)，協(xié)助甲乙雙方解決合同履行中的問(wèn)題。15.3.3第三方應(yīng)參與合同的調(diào)解工作，協(xié)助甲乙雙方達(dá)成和解。15.4第三方權(quán)利15.4.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供與合同履行相關(guān)的資料和信息。15.4.2第三方有權(quán)對(duì)甲乙雙方的違約行為提出警告或建議采取相應(yīng)措施。15.4.3第三方有權(quán)在合同履行過(guò)程中提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。15.5第三方義務(wù)15.5.1第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。15.5.2第三方應(yīng)按照合同約定和行業(yè)規(guī)范履行其職責(zé)。15.5.3第三方應(yīng)確保其提供的服務(wù)質(zhì)量。16.甲乙雙方額外條款16.1甲方額外條款16.1.1甲方應(yīng)向第三方提供必要的支持，包括但不限于提供工作場(chǎng)所、設(shè)備等。16.1.2甲方應(yīng)支付第三方提供服務(wù)的費(fèi)用。16.2乙方額外條款16.2.1乙方應(yīng)配合第三方的工作，提供必要的資料和信息。16.2.2乙方應(yīng)接受第三方的監(jiān)督和檢查，并對(duì)第三方提出的問(wèn)題進(jìn)行整改。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任限額17.1.1第三方因自身原因?qū)е潞贤男惺茏杌蛟斐蓳p失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。17.1.2第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方提供的服務(wù)的性質(zhì)和內(nèi)容確定，并在合同中明確。17.2責(zé)任劃分17.2.1甲乙雙方對(duì)合同履行的責(zé)任不因第三方的介入而免除。17.2.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如因甲乙雙方的原因?qū)е潞贤男惺茏杌蛟斐蓳p失，甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。17.3責(zé)任免除17.3.1因不可抗力導(dǎo)致合同履行受阻或造成損失的，第三方不承擔(dān)責(zé)任。17.3.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如因甲乙雙方提供的資料或信息不準(zhǔn)確、不完整導(dǎo)致合同履行受阻或造成損失，第三方不承擔(dān)責(zé)任。17.4責(zé)任追究17.4.1如第三方違反合同約定或因自身原因?qū)е潞贤男惺茏杌蛟斐蓳p失，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。17.4.2第三方違反合同約定或造成損失的，甲乙雙方有權(quán)要求第三方進(jìn)行賠償。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.履約擔(dān)保書(shū)詳細(xì)要求：擔(dān)保書(shū)應(yīng)包含擔(dān)保人名稱(chēng)、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保范圍、擔(dān)保責(zé)任、擔(dān)保解除條件、擔(dān)保終止條件等。說(shuō)明：履約擔(dān)保書(shū)是擔(dān)保人向建設(shè)單位出具的書(shū)面擔(dān)保文件，確保施工單位履行施工合同。2.擔(dān)保金支付憑證詳細(xì)要求：支付憑證應(yīng)包含支付日期、支付金額、收款單位、付款單位、支付方式等信息。說(shuō)明：擔(dān)保金支付憑證是施工單位向建設(shè)單位繳納保證金或保函費(fèi)用的證明。3.工程進(jìn)度報(bào)告詳細(xì)要求：報(bào)告應(yīng)包含工程進(jìn)度、施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)、資金使用等情況。說(shuō)明：工程進(jìn)度報(bào)告是施工單位定期向建設(shè)單位提交的，用于反映工程進(jìn)展情況的文件。4.施工單位資質(zhì)證明詳細(xì)要求：證明應(yīng)包含施工單位名稱(chēng)、資質(zhì)等級(jí)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等信息。說(shuō)明：施工單位資質(zhì)證明是施工單位具備相應(yīng)施工資質(zhì)的證明文件。5.設(shè)計(jì)圖紙及變更通知詳細(xì)要求：圖紙應(yīng)包含工程設(shè)計(jì)內(nèi)容、變更內(nèi)容等信息。說(shuō)明：設(shè)計(jì)圖紙及變更通知是工程設(shè)計(jì)變更的正式文件。6.施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)要求：規(guī)范應(yīng)包含施工技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息。說(shuō)明：施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是施工單位施工過(guò)程中必須遵守的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。7.施工單位安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)詳細(xì)要求：責(zé)任書(shū)應(yīng)包含施工單位安全生產(chǎn)責(zé)任、安全生產(chǎn)措施等信息。說(shuō)明：施工單位安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)是施工單位對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任的承諾文件。8.施工單位環(huán)境保護(hù)責(zé)任書(shū)詳細(xì)要求：責(zé)任書(shū)應(yīng)包含施工單位環(huán)境保護(hù)責(zé)任、環(huán)境保護(hù)措施等信息。說(shuō)明：施工單位環(huán)境保護(hù)責(zé)任書(shū)是施工單位對(duì)環(huán)境保護(hù)責(zé)任的承諾文件。9.爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)包含爭(zhēng)議解決方式、爭(zhēng)議解決程序、爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)等信息。說(shuō)明：爭(zhēng)議解決協(xié)議是甲乙雙方就爭(zhēng)議解決達(dá)成的一致意見(jiàn)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1施工單位未按合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、安全等要求完成施工任務(wù)。1.2施工單位施工質(zhì)量不合格。1.3施工單位發(fā)生安全事故。1.4施工單位未按照合同約定提供相關(guān)資料和信息。1.5施工單位未履行保密義務(wù)。1.6擔(dān)保人未按合同約定提供有效的履約擔(dān)保。1.7第三方未按合同約定履行職責(zé)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1違約行為發(fā)生時(shí)，甲乙雙方應(yīng)立即書(shū)面通知對(duì)方。2.2違約方應(yīng)在接到通知后五個(gè)工作日內(nèi)采取措施糾正違約行為。2.3如違約方未在規(guī)定期限內(nèi)糾正違約行為，視為繼續(xù)違約。2.4違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、恢復(fù)原狀、支付違約金等。3.違約責(zé)任示例說(shuō)明3.1施工單位未按合同約定完成施工任務(wù)，導(dǎo)致工程延期。責(zé)任認(rèn)定：施工單位承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金。3.2施工單位施工質(zhì)量不合格，導(dǎo)致工程返工。責(zé)任認(rèn)定：施工單位承擔(dān)違約責(zé)任，支付返工費(fèi)用及相應(yīng)的違約金。3.3施工單位發(fā)生安全事故，造成人員傷亡。責(zé)任認(rèn)定：施工單位承擔(dān)違約責(zé)任，支付賠償金及相應(yīng)的違約金。全文完。二零二五年度水利工程建設(shè)項(xiàng)目施工合同履約擔(dān)保管理辦法1合同目錄一、總則1.1合同依據(jù)1.2合同目的1.3適用范圍1.4定義和解釋1.5合同生效與終止二、履約擔(dān)保的設(shè)立2.1履約擔(dān)保的形式2.2履約擔(dān)保的額度2.3履約擔(dān)保的期限2.4履約擔(dān)保的提供2.5履約擔(dān)保的變更2.6履約擔(dān)保的解除三、履約擔(dān)保的審查3.1審查機(jī)構(gòu)3.2審查程序3.3審查標(biāo)準(zhǔn)3.4審查結(jié)果的處理四、履約擔(dān)保的監(jiān)督4.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)4.2監(jiān)督內(nèi)容4.3監(jiān)督方式4.4監(jiān)督結(jié)果的運(yùn)用五、履約擔(dān)保的執(zhí)行5.1履約擔(dān)保的啟動(dòng)5.2履約擔(dān)保的執(zhí)行程序5.3履約擔(dān)保的執(zhí)行方式5.4履約擔(dān)保的執(zhí)行期限六、違約責(zé)任6.1違約情形6.2違約責(zé)任承擔(dān)6.3違約責(zé)任的追究6.4違約責(zé)任的賠償七、爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式7.2爭(zhēng)議解決程序7.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)7.4爭(zhēng)議解決期限八、合同解除8.1合同解除條件8.2合同解除程序8.3合同解除后的處理九、合同終止9.1合同終止條件9.2合同終止程序9.3合同終止后的處理十、合同附件10.1附件一：履約擔(dān)保書(shū)10.2附件二：履約擔(dān)保合同10.3附件三：其他相關(guān)文件十一、合同解釋11.1合同解釋原則11.2合同解釋爭(zhēng)議11.3合同解釋效力十二、合同簽署12.1簽署主體12.2簽署程序12.3簽署日期十三、合同生效13.1生效條件13.2生效日期13.3生效后的處理十四、其他14.1不可抗力14.2法律變更14.3合同修改14.4合同附件14.5通知與送達(dá)14.6合同解釋權(quán)14.7合同爭(zhēng)議解決地點(diǎn)合同編號(hào)_________一、總則1.1合同依據(jù)本管理辦法依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》及相關(guān)法律法規(guī)制定。1.2合同目的本管理辦法旨在規(guī)范二零二五年度水利工程建設(shè)項(xiàng)目施工合同履約擔(dān)保的管理，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度，維護(hù)合同各方合法權(quán)益。1.3適用范圍本管理辦法適用于二零二五年度水利工程建設(shè)項(xiàng)目施工合同中的履約擔(dān)保管理。1.4定義和解釋?zhuān)?）履約擔(dān)保：指為保障合同履行，由擔(dān)保人向債權(quán)人提供的，在債務(wù)人未履行合同義務(wù)時(shí)，由擔(dān)保人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的擔(dān)保方式。（2）擔(dān)保人：指為保證債務(wù)人履行合同義務(wù)，向債權(quán)人提供擔(dān)保的自然人、法人或其他組織。（3）債權(quán)人：指在合同中享有權(quán)利，要求債務(wù)人履行合同義務(wù)的一方。1.5合同生效與終止本管理辦法自雙方簽訂之日起生效，至合同履行完畢或合同解除后終止。二、履約擔(dān)保的設(shè)立2.1履約擔(dān)保的形式履約擔(dān)?？梢圆扇°y行保函、擔(dān)保公司擔(dān)保、現(xiàn)金、動(dòng)產(chǎn)抵押、不動(dòng)產(chǎn)抵押等形式。2.2履約擔(dān)保的額度履約擔(dān)保額度應(yīng)不低于合同總價(jià)款的10%。2.3履約擔(dān)保的期限履約擔(dān)保期限應(yīng)與合同工期一致，最長(zhǎng)不超過(guò)合同工期。2.4履約擔(dān)保的提供承包人應(yīng)在合同簽訂后30日內(nèi)向發(fā)包人提供履約擔(dān)保。2.5履約擔(dān)保的變更履約擔(dān)保變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書(shū)面通知對(duì)方。2.6履約擔(dān)保的解除履約擔(dān)保解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書(shū)面通知對(duì)方。三、履約擔(dān)保的審查3.1審查機(jī)構(gòu)履約擔(dān)保的審查由發(fā)包人負(fù)責(zé)。3.2審查程序（1）承包人提交履約擔(dān)保；（2）發(fā)包人進(jìn)行審查；（3）審查合格后，發(fā)包人出具履約擔(dān)保審查意見(jiàn)。3.3審查標(biāo)準(zhǔn)履約擔(dān)保應(yīng)符合法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定。3.4審查結(jié)果的處理審查不合格的，發(fā)包人應(yīng)通知承包人，并要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供合格的履約擔(dān)保。四、履約擔(dān)保的監(jiān)督4.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)履約擔(dān)保的監(jiān)督由發(fā)包人負(fù)責(zé)。4.2監(jiān)督內(nèi)容（1）履約擔(dān)保的有效性；（2）履約擔(dān)保的執(zhí)行情況；（3）履約擔(dān)保的變更情況。4.3監(jiān)督方式（1）定期檢查；（2）現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)；（3）查閱相關(guān)資料。4.4監(jiān)督結(jié)果的運(yùn)用監(jiān)督結(jié)果作為合同履行的依據(jù)之一。五、履約擔(dān)保的執(zhí)行5.1履約擔(dān)保的啟動(dòng)在發(fā)生合同約定的違約情形時(shí)，債權(quán)人有權(quán)啟動(dòng)履約擔(dān)保。5.2履約擔(dān)保的執(zhí)行程序（1）債權(quán)人向擔(dān)保人提出履約擔(dān)保的請(qǐng)求；（2）擔(dān)保人審查請(qǐng)求并作出決定；（3）擔(dān)保人履行擔(dān)保責(zé)任。5.3履約擔(dān)保的執(zhí)行方式擔(dān)保人可根據(jù)合同約定采取支付違約金、賠償損失等方式履行擔(dān)保責(zé)任。5.4履約擔(dān)保的執(zhí)行期限擔(dān)保人應(yīng)在接到履約擔(dān)保請(qǐng)求后30日內(nèi)履行擔(dān)保責(zé)任。六、違約責(zé)任6.1違約情形（1）承包人未按合同約定完成工程；（2）承包人未按合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程；（3）承包人未按合同約定工期完成工程；（4）承包人未按合同約定履行其他義務(wù)。6.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。6.3違約責(zé)任的追究違約責(zé)任的追究由發(fā)包人負(fù)責(zé)。6.4違約責(zé)任的賠償違約方應(yīng)按照合同約定向債權(quán)人支付賠償金。七、爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式爭(zhēng)議解決方式包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟。7.2爭(zhēng)議解決程序（1）爭(zhēng)議發(fā)生后，雙方應(yīng)協(xié)商解決；（2）協(xié)商不成的，可申請(qǐng)調(diào)解或仲裁；（3）調(diào)解或仲裁不成的，可依法向人民法院提起訴訟。7.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)包括調(diào)解機(jī)構(gòu)、仲裁機(jī)構(gòu)和人民法院。7.4爭(zhēng)議解決期限爭(zhēng)議解決期限自爭(zhēng)議發(fā)生之日起計(jì)算，最長(zhǎng)不超過(guò)一年。八、合同解除8.1合同解除條件（1）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（2）一方當(dāng)事人嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方催告后仍未履行；（3）合同約定的解除條件成就；（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他解除條件。8.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方；（2）對(duì)方應(yīng)在收到通知后15日內(nèi)給予書(shū)面答復(fù)；（3）雙方達(dá)成一致后，應(yīng)簽訂合同解除協(xié)議。8.3合同解除后的處理（2）合同解除后，雙方應(yīng)結(jié)算已發(fā)生的費(fèi)用和損失；（3）合同解除后，雙方應(yīng)妥善處理履約擔(dān)保。九、合同終止9.1合同終止條件（1）合同約定的工期或期限屆滿(mǎn)；（2）合同解除；（3）工程完成并驗(yàn)收合格；（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。9.2合同終止程序（1）合同終止前，雙方應(yīng)完成合同約定的各項(xiàng)義務(wù)；（2）合同終止后，雙方應(yīng)進(jìn)行工程驗(yàn)收；（3）工程驗(yàn)收合格后，雙方應(yīng)簽訂合同終止協(xié)議。9.3合同終止后的處理（1）合同終止后，雙方應(yīng)結(jié)算已發(fā)生的費(fèi)用和損失；（2）合同終止后，雙方應(yīng)妥善處理履約擔(dān)保；（3）合同終止后，雙方應(yīng)辦理合同終止登記手續(xù)。十、合同附件10.1附件一：履約擔(dān)保書(shū)10.2附件二：履約擔(dān)保合同10.3附件三：其他相關(guān)文件十一、合同解釋11.1合同解釋原則本管理辦法的解釋?xiě)?yīng)遵循文義解釋、目的解釋、系統(tǒng)解釋、習(xí)慣解釋等原則。11.2合同解釋爭(zhēng)議合同解釋爭(zhēng)議應(yīng)由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按合同約定的爭(zhēng)議解決方式處理。11.3合同解釋效力合同解釋的效力等同于合同約定。十二、合同簽署12.1簽署主體本管理辦法由合同雙方授權(quán)的代表簽署。12.2簽署程序（1）雙方代表審查合同內(nèi)容；（2）雙方代表簽署合同；（3）雙方代表在合同上蓋章。12.3簽署日期本管理辦法簽署日期為_(kāi)___年____月____日。十三、合同生效13.1生效條件本管理辦法經(jīng)雙方簽署并加蓋公章后生效。13.2生效日期本管理辦法自簽署之日起生效。13.3生效后的處理本管理辦法生效后，雙方應(yīng)按照約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。十四、其他14.1不可抗力因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，按合同約定的爭(zhēng)議解決方式處理。14.2法律變更如法律法規(guī)發(fā)生變更，本管理辦法的條款如與變更后的法律法規(guī)相抵觸，應(yīng)以變更后的法律法規(guī)為準(zhǔn)。14.3合同修改本管理辦法的修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書(shū)面通知對(duì)方。14.4合同附件本管理辦法的附件與本管理辦法具有同等法律效力。14.5通知與送達(dá)本管理辦法中的通知應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，送達(dá)方式包括直接送達(dá)、郵寄送達(dá)、傳真送達(dá)等。14.6合同解釋權(quán)本管理辦法的解釋權(quán)歸合同雙方所有。合同方簽字：[甲方代表簽字]：