二零二五年度建設(shè)工程施工合同擔(dān)保服務(wù)協(xié)議2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度建設(shè)工程施工合同擔(dān)保服務(wù)協(xié)議本合同目錄一覽1.協(xié)議概述1.1協(xié)議名稱1.2協(xié)議目的1.3協(xié)議依據(jù)1.4協(xié)議雙方1.5協(xié)議簽訂日期2.定義與解釋2.1定義2.2解釋3.擔(dān)保范圍3.1擔(dān)保項目3.2擔(dān)保金額3.3擔(dān)保期限3.4擔(dān)保責(zé)任4.擔(dān)保方式4.1擔(dān)保形式4.2擔(dān)保期限4.3擔(dān)保條件4.4擔(dān)保費用5.擔(dān)保程序5.1提交擔(dān)保申請5.2擔(dān)保審核5.3擔(dān)保發(fā)放5.4擔(dān)保解除6.擔(dān)保費用支付6.1費用金額6.2支付方式6.3支付時間6.4逾期支付7.擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)7.1責(zé)任范圍7.2責(zé)任主體7.3責(zé)任期限7.4責(zé)任免除8.合同變更與解除8.1變更條件8.2解除條件8.3變更與解除程序9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約賠償10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序11.法律適用與管轄11.1法律適用11.2管轄法院12.合同生效與終止12.1生效條件12.2生效日期12.3終止條件12.4終止日期13.其他約定13.1通知與送達13.2不可抗力13.3協(xié)議附件14.協(xié)議附件第一部分：合同如下：1.協(xié)議概述1.1協(xié)議名稱本協(xié)議名稱為“二零二五年度建設(shè)工程施工合同擔(dān)保服務(wù)協(xié)議”。1.2協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確雙方在建設(shè)工程施工合同中的擔(dān)保權(quán)利和義務(wù)，確保工程建設(shè)的順利進行。1.3協(xié)議依據(jù)本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國擔(dān)保法》、《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)制定。1.4協(xié)議雙方甲方（擔(dān)保方）：[擔(dān)保方名稱]乙方（被擔(dān)保方）：[被擔(dān)保方名稱]1.5協(xié)議簽訂日期本協(xié)議簽訂日期為二零二五年[具體日期]。2.定義與解釋2.1定義在本協(xié)議中，“擔(dān)?！笔侵笓?dān)保方為保證被擔(dān)保方履行建設(shè)工程施工合同約定的義務(wù)，向被擔(dān)保方提供的擔(dān)保服務(wù)。2.2解釋本協(xié)議中的術(shù)語和定義，如未在本協(xié)議中明確說明，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的通常含義進行解釋。3.擔(dān)保范圍3.1擔(dān)保項目（1）乙方按照施工合同約定的工程內(nèi)容進行施工；（2）乙方按照施工合同約定的質(zhì)量、工期要求完成工程；（3）乙方履行施工合同約定的其他義務(wù)。3.2擔(dān)保金額本擔(dān)保金額為人民幣[具體金額]元。3.3擔(dān)保期限本擔(dān)保期限自協(xié)議簽訂之日起至施工合同約定的工程竣工之日止。3.4擔(dān)保責(zé)任擔(dān)保方在本擔(dān)保期限內(nèi)，對被擔(dān)保方因履行施工合同所發(fā)生的債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。4.擔(dān)保方式4.1擔(dān)保形式本擔(dān)保采用銀行保函的形式。4.2擔(dān)保期限本擔(dān)保期限與3.3條中的擔(dān)保期限一致。4.3擔(dān)保條件擔(dān)保方在收到被擔(dān)保方提供的合法有效的債權(quán)文件后，應(yīng)及時向債權(quán)人出具銀行保函。4.4擔(dān)保費用本擔(dān)保費用由被擔(dān)保方承擔(dān)，具體金額及支付方式由雙方另行協(xié)商確定。5.擔(dān)保程序5.1提交擔(dān)保申請被擔(dān)保方應(yīng)在簽訂施工合同后[具體時間]，向擔(dān)保方提交擔(dān)保申請。5.2擔(dān)保審核擔(dān)保方收到擔(dān)保申請后，應(yīng)在[具體時間]內(nèi)完成審核，并向被擔(dān)保方反饋審核結(jié)果。5.3擔(dān)保發(fā)放經(jīng)審核合格后，擔(dān)保方應(yīng)在[具體時間]內(nèi)向被擔(dān)保方發(fā)放銀行保函。5.4擔(dān)保解除在本協(xié)議約定的擔(dān)保期限屆滿或發(fā)生合同解除情形時，擔(dān)保方有權(quán)解除本擔(dān)保。6.擔(dān)保費用支付6.1費用金額本擔(dān)保費用為人民幣[具體金額]元。6.2支付方式被擔(dān)保方應(yīng)在[具體時間]內(nèi)向擔(dān)保方支付全部擔(dān)保費用。6.3支付時間被擔(dān)保方應(yīng)按照本協(xié)議約定的支付時間支付擔(dān)保費用。6.4逾期支付如被擔(dān)保方逾期支付擔(dān)保費用，應(yīng)向擔(dān)保方支付逾期付款的違約金。8.合同變更與解除8.1變更條件任何一方要求變更本協(xié)議內(nèi)容，應(yīng)提前[具體天數(shù)]書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議。8.2解除條件（1）一方嚴重違約，另一方在通知對方后[具體天數(shù)]內(nèi)未采取補救措施；（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行；（3）本協(xié)議約定的其他解除條件。8.3變更與解除程序（1）提出變更或解除請求；（2）協(xié)商一致；（3）簽訂書面變更或解除協(xié)議；（4）履行通知義務(wù)。9.違約責(zé)任9.1違約情形（1）一方未按約定履行擔(dān)保義務(wù)；（2）一方未按約定支付擔(dān)保費用；（3）一方提供虛假資料或隱瞞重要事實；（4）其他違反本協(xié)議約定的行為。9.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）向守約方支付違約金；（2）賠償守約方因此遭受的損失；（3）履行本協(xié)議約定的其他補救措施。9.3違約賠償違約賠償金額根據(jù)違約情形及損失程度確定，具體賠償金額由雙方協(xié)商一致。10.爭議解決10.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構(gòu)（1）[仲裁機構(gòu)名稱]；（2）[仲裁機構(gòu)名稱]。10.3爭議解決程序爭議解決程序按照所選爭議解決方式的相關(guān)規(guī)定進行。11.法律適用與管轄本協(xié)議適用中華人民共和國法律。11.2管轄法院本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、終止或爭議解決均適用合同簽訂地人民法院的管轄。12.合同生效與終止12.1生效條件本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2生效日期本協(xié)議生效日期為[具體日期]。12.3終止條件（1）本協(xié)議約定的擔(dān)保期限屆滿；（2）協(xié)議解除；（3）協(xié)議終止的其他條件。12.4終止日期本協(xié)議終止日期以協(xié)議約定的終止條件發(fā)生之日為準(zhǔn)。13.其他約定13.1通知與送達（1）當(dāng)面送達；（2）郵寄；（3）傳真；（4）電子郵件。13.2不可抗力因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或部分履行時，雙方互不承擔(dān)責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方。13.3協(xié)議附件（1）銀行保函；（2）施工合同；（3）其他與本協(xié)議相關(guān)的文件。14.協(xié)議附件[此處列出協(xié)議附件的具體內(nèi)容]第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定義在本協(xié)議中，“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、鑒定機構(gòu)、咨詢機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)等。1.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了提高本協(xié)議的執(zhí)行效率，確保各方權(quán)益得到保障，以及協(xié)助解決爭議。2.第三方介入條件2.1介入前提甲乙雙方協(xié)商一致，認為需要第三方介入以協(xié)助履行本協(xié)議。2.2介入程序（1）甲乙雙方應(yīng)書面通知第三方介入本協(xié)議；（2）第三方在收到通知后，應(yīng)在[具體時間]內(nèi)回復(fù)是否接受介入；（3）第三方接受介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書面合作協(xié)議。3.第三方責(zé)任限額3.1責(zé)任界定第三方在本協(xié)議中的責(zé)任僅限于其接受介入的范圍和方式，不承擔(dān)超出該范圍的責(zé)任。3.2限額設(shè)定第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在合作協(xié)議中約定，但不得低于[具體金額]元。4.第三方權(quán)利義務(wù)4.1第三方權(quán)利（1）第三方有權(quán)根據(jù)合作協(xié)議，對甲乙雙方的履行情況進行監(jiān)督；（2）第三方有權(quán)就本協(xié)議的履行提出意見和建議；（3）第三方有權(quán)根據(jù)合作協(xié)議，參與爭議解決。4.2第三方義務(wù)（1）第三方應(yīng)遵守合作協(xié)議的約定，履行相關(guān)義務(wù)；（2）第三方應(yīng)保持中立，公正地處理甲乙雙方的爭議；（3）第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1責(zé)任劃分（1）甲乙雙方對第三方在本協(xié)議中的行為承擔(dān)連帶責(zé)任；（2）第三方對甲乙雙方在本協(xié)議中的行為不承擔(dān)責(zé)任。5.2權(quán)利劃分（1）甲乙雙方享有第三方介入帶來的利益；（2）第三方不享有甲乙雙方在本協(xié)議中的權(quán)利。6.第三方介入的額外條款及說明6.1介入費用第三方介入產(chǎn)生的費用由甲乙雙方按照合作協(xié)議的約定承擔(dān)。6.2介入期限第三方介入的期限由合作協(xié)議約定，但不得超過本協(xié)議約定的擔(dān)保期限。6.3介入解除（1）任何一方有權(quán)在提前[具體天數(shù)]書面通知對方的情況下，解除第三方介入；（2）解除第三方介入不影響本協(xié)議的繼續(xù)履行。7.第三方介入的爭議解決7.1爭議解決方式第三方介入產(chǎn)生的爭議，通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2爭議解決機構(gòu)（1）[仲裁機構(gòu)名稱]；（2）[仲裁機構(gòu)名稱]。8.第三方介入的協(xié)議附件[此處列出第三方介入?yún)f(xié)議的具體內(nèi)容，包括但不限于第三方介入的職責(zé)、權(quán)限、責(zé)任限額、費用承擔(dān)等]。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.銀行保函詳細要求：銀行保函應(yīng)由具有擔(dān)保資格的銀行出具，明確擔(dān)保金額、擔(dān)保期限和擔(dān)保責(zé)任。說明：銀行保函是擔(dān)保方為被擔(dān)保方提供的信用擔(dān)保，確保被擔(dān)保方履行施工合同約定的義務(wù)。2.施工合同詳細要求：施工合同應(yīng)詳細約定工程內(nèi)容、質(zhì)量、工期、費用等條款，并由甲乙雙方簽字（或蓋章）。說明：施工合同是甲乙雙方就工程建設(shè)的權(quán)利義務(wù)達成的協(xié)議，是本協(xié)議的基礎(chǔ)。3.擔(dān)保服務(wù)協(xié)議詳細要求：擔(dān)保服務(wù)協(xié)議應(yīng)明確擔(dān)保范圍、擔(dān)保方式、擔(dān)保期限、擔(dān)保費用等條款，并由甲乙雙方簽字（或蓋章）。說明：擔(dān)保服務(wù)協(xié)議是甲乙雙方就擔(dān)保服務(wù)達成的協(xié)議，是本協(xié)議的重要組成部分。4.第三方合作協(xié)議詳細要求：第三方合作協(xié)議應(yīng)明確第三方介入的目的、范圍、權(quán)利義務(wù)、費用承擔(dān)等條款，并由甲乙雙方與第三方簽字（或蓋章）。說明：第三方合作協(xié)議是甲乙雙方與第三方就第三方介入達成的協(xié)議，是本協(xié)議的補充。5.爭議解決協(xié)議詳細要求：爭議解決協(xié)議應(yīng)明確爭議解決方式、機構(gòu)、程序等條款，并由甲乙雙方簽字（或蓋章）。說明：爭議解決協(xié)議是甲乙雙方就爭議解決達成的協(xié)議，旨在快速、公正地解決爭議。6.其他附件詳細要求：根據(jù)協(xié)議履行過程中可能產(chǎn)生的其他文件，如驗收報告、工程變更單、付款憑證等。說明：其他附件是本協(xié)議履行過程中產(chǎn)生的相關(guān)文件，用于證明協(xié)議履行情況和各方權(quán)利義務(wù)。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為甲乙雙方未按約定履行擔(dān)保義務(wù)。甲乙雙方未按約定支付擔(dān)保費用。甲乙雙方提供虛假資料或隱瞞重要事實。第三方未按合作協(xié)議履行職責(zé)。2.責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)違約方應(yīng)根據(jù)違約行為的嚴重程度、造成損失的大小等因素，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.違約責(zé)任認定示例示例一：甲乙雙方未按約定履行擔(dān)保義務(wù)，導(dǎo)致被擔(dān)保方無法履行施工合同，乙方向甲方支付違約金人民幣[具體金額]元。示例二：甲乙雙方未按約定支付擔(dān)保費用，擔(dān)保方有權(quán)解除擔(dān)保，并要求甲乙雙方支付逾期付款的違約金。示例三：第三方未按合作協(xié)議履行職責(zé)，導(dǎo)致爭議無法得到妥善解決，第三方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。全文完。二零二五年度建設(shè)工程施工合同擔(dān)保服務(wù)協(xié)議2合同編號_________一、合同主體1.甲方名稱：_________地址：_________聯(lián)系人：_________聯(lián)系電話：_________2.乙方名稱：_________地址：_________聯(lián)系人：_________聯(lián)系電話：_________3.其他相關(guān)方：（如需添加其他相關(guān)方，請在此處填寫）二、合同前言2.1背景：為保障二零二五年度建設(shè)工程施工項目的順利進行，甲方需要乙方提供施工合同擔(dān)保服務(wù)，以降低風(fēng)險，確保工程質(zhì)量和進度。2.2目的：本協(xié)議旨在明確甲乙雙方在施工合同擔(dān)保服務(wù)中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保工程順利進行，維護甲乙雙方的合法權(quán)益。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語：（1）施工合同擔(dān)保：指乙方為保證甲方在施工合同履行過程中，按照約定完成工程任務(wù)，保證工程質(zhì)量、安全、進度等，而向甲方提供的擔(dān)保。（2）工程質(zhì)量：指施工合同約定的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括材料、施工工藝、設(shè)計要求等。（3）工程進度：指施工合同約定的工程進度要求，包括施工期限、階段任務(wù)等。3.2關(guān)鍵詞解釋：（1）施工合同：指甲方與施工單位簽訂的關(guān)于工程建設(shè)的合同。（2）擔(dān)保：指乙方為保證甲方在施工合同履行過程中，按照約定完成工程任務(wù)，保證工程質(zhì)量、安全、進度等，而向甲方提供的擔(dān)保。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：（1）有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供施工合同擔(dān)保服務(wù)。（2）有權(quán)監(jiān)督乙方履行施工合同擔(dān)保義務(wù)。（3）有權(quán)要求乙方在施工過程中及時解決工程質(zhì)量、安全、進度等問題。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：（1）按照本協(xié)議約定提供施工合同擔(dān)保服務(wù)。（2）保證工程質(zhì)量、安全、進度等符合施工合同約定。（3）在施工過程中，積極配合甲方解決工程質(zhì)量、安全、進度等問題。五、履行條款5.1合同履行時間：本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，至施工合同約定的工程竣工驗收合格之日止。5.2合同履行地點：施工合同約定的工程地點。5.3合同履行方式：乙方按照本協(xié)議約定，提供施工合同擔(dān)保服務(wù)，并按照施工合同約定完成工程任務(wù)。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件：（1）施工合同約定的工程竣工驗收合格。（2）因不可抗力等原因?qū)е卤緟f(xié)議無法履行。6.3終止程序：（1）甲方或乙方單方提出終止本協(xié)議，應(yīng)提前30日書面通知對方。（2）雙方協(xié)商一致終止本協(xié)議。6.4終止后果：（1）終止后，乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定退還甲方已支付的擔(dān)保費用。（2）終止后，甲乙雙方應(yīng)按照施工合同約定處理剩余工程。（3）終止后，甲乙雙方應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。七、費用與支付7.1費用構(gòu)成：（1）擔(dān)保費：根據(jù)工程規(guī)模和風(fēng)險等級，由雙方協(xié)商確定的具體數(shù)額。（2）管理費：乙方為提供擔(dān)保服務(wù)所產(chǎn)生的合理費用。（3）其他費用：根據(jù)實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，應(yīng)由乙方承擔(dān)的其他費用。7.2支付方式：（1）擔(dān)保費：甲方應(yīng)在簽訂本協(xié)議后五個工作日內(nèi)，將擔(dān)保費一次性支付給乙方。（2）管理費：甲方應(yīng)在每個工程階段完成后，根據(jù)乙方提供的服務(wù)內(nèi)容，按約定的比例支付管理費。7.3支付時間：（1）擔(dān)保費：甲方應(yīng)在簽訂本協(xié)議后五個工作日內(nèi)支付。（2）管理費：在每個工程階段完成后，甲方應(yīng)在接到乙方開具的發(fā)票后五個工作日內(nèi)支付。7.4支付條款：（1）甲方應(yīng)按照約定的支付方式進行支付。（2）乙方應(yīng)在收到甲方支付的費用后，出具相應(yīng)的收據(jù)。（3）如甲方未按約定時間支付費用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止擔(dān)保服務(wù)。八、違約責(zé)任8.1甲方違約：（1）甲方未按約定支付費用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付費用總額的5%。（2）甲方違反保密條款，泄露乙方商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2乙方違約：（1）乙方未按約定提供擔(dān)保服務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為擔(dān)保服務(wù)費用總額的5%。（2）乙方違反保密條款，泄露甲方商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式：（1）違約金：如一方違約，另一方有權(quán)要求支付違約金。（2）賠償金額：如違約行為造成對方損失，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（3）賠償方式：違約方應(yīng)按照損失金額，以貨幣形式支付給受損方。九、保密條款9.1保密內(nèi)容：（1）甲乙雙方的商業(yè)秘密。（2）本協(xié)議的內(nèi)容。9.2保密期限：本協(xié)議簽訂之日起至協(xié)議終止后五年。9.3保密履行方式：（1）甲乙雙方應(yīng)嚴格遵守保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容。（2）甲乙雙方應(yīng)采取必要措施，確保保密內(nèi)容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定義：不可抗力是指因自然原因或社會原因，無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況。10.2不可抗力事件：（1）自然災(zāi)害，如地震、洪水、臺風(fēng)等。（2）政府行為，如政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂等。10.3不可抗力發(fā)生時的責(zé)任和義務(wù)：（1）發(fā)生不可抗力事件，甲乙雙方應(yīng)立即通知對方。（2）不可抗力事件導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決。10.4不可抗力實例：（1）自然災(zāi)害：地震、洪水、臺風(fēng)等。（2）政府行為：政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂等。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決：甲乙雙方在發(fā)生爭議時，應(yīng)友好協(xié)商解決。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟：協(xié)商不成的，雙方可選擇調(diào)解、仲裁或訴訟方式解決爭議。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定：未經(jīng)對方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù)。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形：（1）涉及國家安全、公共利益的。（2）違反法律法規(guī)的。（3）可能損害對方合法權(quán)益的。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留：（1）甲方保留在施工過程中對工程質(zhì)量、安全、進度等方面進行監(jiān)督的權(quán)利。（2）乙方保留在提供擔(dān)保服務(wù)過程中，對甲方提出的合理要求進行處理的權(quán)力。13.2特殊權(quán)力保留：（1）在發(fā)生爭議時，甲方保留申請仲裁或訴訟的權(quán)利。（2）在不可抗力事件發(fā)生時，乙方保留根據(jù)實際情況調(diào)整擔(dān)保服務(wù)內(nèi)容的權(quán)利。十四、合同的修改和補充14.1修改和補充程序：（1）甲乙雙方對本協(xié)議的修改和補充，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致。（2）修改和補充內(nèi)容應(yīng)以書面形式進行，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.2修改和補充效力：修改和補充內(nèi)容與本協(xié)議具有同等法律效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項：（1）甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，相互協(xié)作，共同完成工程任務(wù)。（2）在施工過程中，雙方應(yīng)積極配合，確保工程順利進行。15.2協(xié)作與配合方式：（1）甲乙雙方應(yīng)定期召開會議，溝通工程進展情況。（2）雙方應(yīng)相互提供必要的技術(shù)、資料等信息。十六、其他條款16.1法律適用：本協(xié)議適用中華人民共和國法律法規(guī)。16.2合同的完整性和獨立性：本協(xié)議為本協(xié)議的完整文件，雙方不得以口頭或書面形式對本協(xié)議進行任何修改。16.3增減條款：本協(xié)議的增減條款，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：日期：____年__月__日附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲乙雙方的身份證明文件（復(fù)印件）。2.施工合同（復(fù)印件）。3.工程設(shè)計方案及施工圖紙。4.擔(dān)保服務(wù)協(xié)議。5.甲方支付費用憑證。6.乙方提供服務(wù)憑證。7.爭議解決過程中的相關(guān)文件。8.不可抗力事件的相關(guān)證明文件。9.其他與本協(xié)議相關(guān)的文件。二、違約行為及認定：1.甲方違約行為及認定：未按約定支付費用：認定甲方違約，應(yīng)支付違約金。違反保密條款：認定甲方違約，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.乙方違約行為及認定：未按約定提供擔(dān)保服務(wù)：認定乙方違約，應(yīng)支付違約金。違反保密條款：認定乙方違約，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指因自然原因或社會原因，無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況。2.違約：指一方未履行合同約定的義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行或履行不符合約定。3.仲裁：指雙方在爭議發(fā)生前或發(fā)生后，達成協(xié)議，自愿將爭議提交給仲裁機構(gòu)進行裁決。4.訴訟：指一方當(dāng)事人因另一方的違約行為，依法向人民法院提起訴訟，請求法院判決。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按約定支付費用。解決辦法：甲方應(yīng)在接到乙方書面催告后五個工作日內(nèi)支付費用，否則乙方有權(quán)暫?；蚪K止擔(dān)保服務(wù)。2.問題：乙方未按約定提供擔(dān)保服務(wù)。3.問題：發(fā)生不可抗力事件。解決辦法：雙方應(yīng)立即通知對方，并協(xié)商解決因不可抗力事件導(dǎo)致的問題。4.問題：保密信息泄露。解決辦法：泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并采取措施防止信息進一步泄露。5.問題：合同爭議。解決辦法：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可選擇調(diào)解、仲裁或訴訟方式解決。多方為主導(dǎo)的條款說明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方名稱：_________地址：______