2025年度城市道路混凝土施工總承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度城市道路混凝土施工總承包合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（施工方）：________________________乙方（發(fā)包方）：________________________鑒于甲方具備城市道路混凝土施工總承包資質(zhì)，乙方需要對其道路工程進行混凝土施工，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：________________________2.工程地點：________________________3.工程規(guī)模：________________________4.工程內(nèi)容：________________________5.工程工期：________________________二、合同價款及支付方式1.合同總價：人民幣______元整（大寫：______元整）。2.支付方式：（1）合同簽訂后，乙方支付甲方合同總價_____%作為預付款；（2）工程進度達到合同約定節(jié)點時，乙方支付甲方已完工程量相應(yīng)比例的工程款；（3）工程竣工驗收合格后，乙方支付甲方合同總價_____%作為結(jié)算款；（4）保修期滿后，乙方支付甲方合同總價_____%作為保修金。三、施工組織與管理1.甲方負責組織施工，確保工程質(zhì)量、進度和安全。2.乙方負責提供施工圖紙、技術(shù)資料和施工場地。3.甲方應(yīng)按照乙方要求，按時完成施工任務(wù)。4.甲方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，確保施工安全。5.甲方應(yīng)按照乙方要求，對施工人員進行培訓和管理。四、工程質(zhì)量與驗收1.甲方應(yīng)按照國家有關(guān)質(zhì)量標準進行施工，確保工程質(zhì)量。2.工程驗收分為分項工程驗收和竣工驗收。3.分項工程驗收由甲方組織，乙方參與。4.竣工驗收由乙方組織，甲方參與。5.工程驗收合格后，乙方應(yīng)及時支付甲方相應(yīng)款項。五、違約責任1.甲方未按合同約定完成施工任務(wù)，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付合同總價_____%的違約金。2.乙方未按合同約定支付工程款，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付合同總價_____%的違約金。3.任何一方違反合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。六、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（施工方）：________________________乙方（發(fā)包方）：________________________簽訂日期：________________________八、附件1.施工圖紙及技術(shù)資料2.施工組織設(shè)計3.其他相關(guān)文件本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義及介入目的1.1第三方是指在甲乙雙方簽訂的《2025年度城市道路混凝土施工總承包合同》中，為提供專業(yè)服務(wù)、協(xié)助合同履行或解決合同爭議而介入的任何個人、法人或其他組織。（1）提供專業(yè)咨詢、監(jiān)理、檢測、設(shè)計等服務(wù)；（2）協(xié)助解決合同履行過程中的技術(shù)難題；（3）作為爭議解決的中介方；（4）其他經(jīng)甲乙雙方同意的服務(wù)。二、第三方責任限額2.1第三方的責任限額應(yīng)根據(jù)其提供服務(wù)的性質(zhì)、范圍和風險程度確定。具體責任限額如下：（1）咨詢服務(wù)：第三方對提供的服務(wù)不承擔任何責任，但應(yīng)保證所提供的服務(wù)符合行業(yè)標準。（2）監(jiān)理服務(wù)：第三方對監(jiān)理范圍內(nèi)的工程質(zhì)量、安全、進度等承擔監(jiān)督責任，責任限額為監(jiān)理服務(wù)費的_____%。（3）檢測服務(wù)：第三方對檢測結(jié)果的準確性承擔責任，責任限額為檢測服務(wù)費的_____%。（4）設(shè)計服務(wù)：第三方對設(shè)計方案的合理性和可行性承擔責任，責任限額為設(shè)計服務(wù)費的_____%。（5）爭議解決：第三方作為中介方，對爭議解決的公正性承擔責任，責任限額為中介服務(wù)費的_____%。三、第三方權(quán)利和義務(wù)3.1第三方的權(quán)利：（1）根據(jù)合同約定收取服務(wù)費用；（2）根據(jù)合同約定獲得必要的資料和文件；（3）在合同履行過程中，有權(quán)對甲方和乙方的行為進行監(jiān)督；（4）在合同履行過程中，有權(quán)提出改進建議。3.2第三方的義務(wù)：（1）按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)；（2）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）按照合同約定的時間、地點和方式提供服務(wù)；（4）遵守國家有關(guān)法律法規(guī)。四、第三方與其他各方的劃分4.1第三方與甲方的劃分：（1）甲方應(yīng)向第三方提供合同履行過程中所需的相關(guān)資料和文件；（2）甲方應(yīng)配合第三方完成其職責范圍內(nèi)的任務(wù)；（3）甲方應(yīng)支付第三方按照合同約定提供的服務(wù)費用。4.2第三方與乙方的劃分：（1）乙方應(yīng)向第三方提供合同履行過程中所需的相關(guān)資料和文件；（2）乙方應(yīng)配合第三方完成其職責范圍內(nèi)的任務(wù)；（3）乙方應(yīng)支付第三方按照合同約定提供的服務(wù)費用。4.3第三方與甲乙雙方的劃分：（1）第三方在合同履行過程中，應(yīng)獨立承擔其責任，不得將責任轉(zhuǎn)嫁給甲乙任何一方；（2）甲乙雙方應(yīng)就第三方提供的服務(wù)進行監(jiān)督，確保其服務(wù)質(zhì)量；（3）甲乙雙方應(yīng)就第三方提供的服務(wù)費用進行協(xié)商，確保其合理性和公正性。五、合同變更及解除5.1如因第三方介入導致合同內(nèi)容需變更，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。5.2如第三方無法繼續(xù)履行合同，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解除合同，并按照合同約定處理相關(guān)事宜。六、爭議解決6.1如第三方與甲乙雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本修正條款作為《2025年度城市道路混凝土施工總承包合同》的組成部分，與合同具有同等法律效力。7.2本修正條款未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商補充。甲方（施工方）：________________________乙方（發(fā)包方）：________________________簽訂日期：________________________八、附件1.第三方資質(zhì)證明文件2.第三方服務(wù)協(xié)議3.其他相關(guān)文件第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程項目概況詳細描述工程名稱、地點、規(guī)模、內(nèi)容等信息。2.施工圖紙及技術(shù)資料包含施工圖紙、設(shè)計說明書、技術(shù)規(guī)范、材料清單等。3.施工組織設(shè)計包括施工方案、進度計劃、安全措施、質(zhì)量保證措施等。4.第三方資質(zhì)證明文件第三方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、相關(guān)資質(zhì)證明等。5.第三方服務(wù)協(xié)議與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、費用、責任等。6.付款計劃及進度表明確工程款的支付計劃、進度及金額。7.工程驗收報告包括分項工程驗收報告和竣工驗收報告。8.違約金支付憑證證明違約金已支付的憑證。9.爭議解決文件包括爭議解決過程中的文件、協(xié)議、判決書等。10.其他相關(guān)文件如環(huán)保審批文件、安全生產(chǎn)許可證、合同變更協(xié)議等。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定：未按時完成施工任務(wù)：每延誤一日，支付乙方合同總價_____%的違約金。工程質(zhì)量不達標：賠償乙方因此造成的直接經(jīng)濟損失。未按照合同約定支付工程款：每延誤一日，支付乙方合同總價_____%的違約金。示例：甲方未按時完成某分項工程，導致工期延誤3天，應(yīng)支付乙方合同總價0.5%的違約金。2.乙方違約行為及責任認定：未按時支付工程款：每延誤一日，支付甲方合同總價_____%的違約金。未按照合同約定提供施工圖紙和技術(shù)資料：賠償甲方因此造成的直接經(jīng)濟損失。未按照合同約定提供施工場地：賠償甲方因此造成的直接經(jīng)濟損失。示例：乙方未按時支付某分項工程款，延誤3天，應(yīng)支付甲方合同總價0.5%的違約金。3.第三方違約行為及責任認定：未按照合同約定提供服務(wù)：賠償甲乙雙方因此造成的直接經(jīng)濟損失。提供的服務(wù)不符合行業(yè)標