新版建筑工程施工合同范本

新版建筑工程施工合同范本合同編號：__________第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________1.5工程性質(zhì)：__________第二條工程承包范圍2.1乙方承包范圍為：__________2.2工程施工圖紙及工程量清單所列的全部內(nèi)容。第三條工程工期3.1工程總工期：____個月（日歷天），自____年__月__日起至____年__月__日止。3.2乙方應按甲方要求，根據(jù)施工進度計劃合理安排施工力量，確保工程按時完成。第四條工程質(zhì)量4.1乙方應按照國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方提供的施工圖紙及技術要求，確保工程質(zhì)量達到合同約定的標準。4.2工程質(zhì)量保修期：____個月，自工程竣工驗收合格之日起計算。第五條工程價款5.1工程合同總價：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：____元。5.2工程預付款：合同簽訂后____個工作日內(nèi)，甲方支付給乙方合同總價款的____%作為預付款。5.3工程進度款：乙方按照甲方批準的施工進度計劃完成相應工程量后，甲方按照實際完成工程量的____%支付進度款。5.4工程結算：工程竣工驗收合格后，乙方提交工程結算報告，甲方應在收到報告之日起____個工作日內(nèi)進行審核，并按照審核結果支付工程結算款。第六條工程變更與索賠6.1工程變更：因甲方原因導致的工程變更，乙方應按照甲方書面通知的要求執(zhí)行，由此產(chǎn)生的費用由甲方承擔。6.2索賠：因乙方原因導致工程延期、質(zhì)量不符合要求等，乙方應承擔相應的違約責任。第七條工程驗收7.1工程驗收：乙方應按照國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保工程達到驗收標準，并配合甲方完成工程驗收。7.2工程驗收合格后，雙方應按照約定辦理工程移交手續(xù)。第八條違約責任8.1甲方違反合同規(guī)定，未按時支付工程款，應按照逾期付款金額的____%向乙方支付違約金。8.2乙方未按合同約定完成工程，應按照未完成工程部分的____%向甲方支付違約金。第九條爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。9.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條合同生效及解除10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2在合同履行過程中，如雙方協(xié)商一致，可以解除合同。10.3合同解除后，雙方應按照約定辦理相關手續(xù)。第十一條其他約定11.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：____年__月__日注意事項：1.權利義務明確：合同中應明確甲乙雙方的權利和義務，避免因權利義務不清而產(chǎn)生的糾紛。法律名詞解釋：權利義務是指合同當事人依據(jù)合同約定所享有的權利和承擔的義務，是合同法律關系的基本要素。2.工程范圍和內(nèi)容：合同中應詳細列明工程的承包范圍和施工內(nèi)容，以防施工過程中出現(xiàn)爭議。法律名詞解釋：承包范圍是指合同約定乙方應承擔的具體工程內(nèi)容和工作范圍。3.工期約定：合同中應明確工程的總工期和具體的施工進度要求。法律名詞解釋：工期是指合同當事人約定的完成合同約定范圍內(nèi)的工作所需的時間。4.質(zhì)量標準：合同中應約定工程的質(zhì)量標準，確保工程質(zhì)量符合國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。法律名詞解釋：質(zhì)量標準是指對產(chǎn)品或服務質(zhì)量的要求，是衡量產(chǎn)品質(zhì)量是否合格的準則。5.工程價款支付：合同中應明確工程價款的支付方式、時間和條件。法律名詞解釋：工程價款是指乙方完成合同約定的工作后，甲方應支付給乙方的報酬。6.工程變更和索賠：合同中應約定工程變更和索賠的條件、程序和責任。法律名詞解釋：工程變更是指在合同履行過程中對原合同內(nèi)容的修改或補充；索賠是指合同當事人因對方違約而要求對方承擔違約責任的行為。7.工程驗收：合同中應明確工程驗收的標準、程序和時間。法律名詞解釋：工程驗收是指對完成工程的質(zhì)量、數(shù)量、安全等指標進行審核和確認的過程。8.違約責任：合同中應約定違約責任的具體條款，明確雙方違約時應承擔的責任。法律名詞解釋：違約責任是指合同當事人因違反合同約定而應承擔的民事責任。解決辦法：1.協(xié)商解決：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。法律名詞解釋：協(xié)商解決是指合同當事人通過對話、討論等方式達成共識，解決合同爭議的方法。2.訴訟解決：如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。法律名詞解釋：訴訟解決是指合同當事人通過向法院提起訴訟，請求法院對合同爭議作出判決或裁定的方法。特殊應用場合及補充條款：1.場合：若工程項目涉及環(huán)保要求特別高的區(qū)域，比如自然保護區(qū)或歷史文化名城。補充條款：雙方應增加關于環(huán)保要求的特別條款，例如：“鑒于本工程位于環(huán)保要求嚴格的區(qū)域，乙方需確保施工過程中符合國家及地方的環(huán)保法規(guī)，采取有效措施保護生態(tài)環(huán)境和文化遺產(chǎn)。如有違反，乙方應承擔相應的法律責任，并賠償因此造成的損失?！?.場合：工程項目位于地震多發(fā)區(qū)域，對建筑的安全性能要求極高。補充條款：可增加關于抗震設防的特殊要求，比如：“考慮到本工程位于地震多發(fā)區(qū)域，乙方必須按照國家最高的抗震設防標準進行設計和施工。乙方需提供詳細的抗震設計方案，并接受甲方及相關部門的審核?！?.場合：工程項目涉及到重要的公共安全設施，如學校、醫(yī)院等。補充條款：可以加入關于公共安全的補充條款，例如：“鑒于本工程為公共安全重要設施，乙方在施工過程中必須采取嚴格的安全措施，確保施工安全。乙方還需定期對施工現(xiàn)場進行安全檢查，并向甲方報告安全狀況?！焙贤韪郊斜恚?.工程施工圖紙及設計文件2.工程量清單3.工程預算書4.工程質(zhì)量保證書5.工程安全防護措施方案6.工程環(huán)保措施方案7.工程驗收報告8.雙方授權代