2025年度建筑工程施工補充協(xié)議范本（工期延誤處理）

2025年度建筑工程施工補充協(xié)議范本（工期延誤處理）本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（建設(shè)單位）：_______乙方（施工單位）：_______一、工期延誤原因1.因不可抗力因素導致工期延誤，包括但不限于自然災(zāi)害、政府行為、社會異常事件等。2.因甲方提供的施工圖紙、技術(shù)資料、施工場地等不符合合同約定，導致乙方無法按時完成施工。3.因甲方未按合同約定支付工程款，導致乙方無法正常開展施工。4.因甲方或第三方原因?qū)е碌氖┕ぶ袛唷?.因乙方施工組織、技術(shù)、管理等原因?qū)е碌墓て谘诱`。6.其他經(jīng)雙方協(xié)商一致認定的原因。二、工期延誤處理1.乙方在發(fā)生工期延誤時，應(yīng)及時向甲方書面報告，并提供相關(guān)證明材料。2.甲方應(yīng)在收到乙方書面報告后_______日內(nèi)，對乙方提出的工期延誤原因進行核實，并給予書面答復。（1）因不可抗力、甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`，工期順延_______天；（2）因乙方施工組織、技術(shù)、管理等原因?qū)е碌墓て谘诱`，工期順延_______天；4.若工期延誤是由于甲方提供的施工圖紙、技術(shù)資料、施工場地等不符合合同約定導致的，則甲方應(yīng)承擔相應(yīng)責任，并負責賠償乙方因此造成的損失。5.若工期延誤是由于甲方未按合同約定支付工程款導致的，則甲方應(yīng)立即支付乙方相應(yīng)的工程款，并賠償乙方因此造成的損失。6.若工期延誤是由于第三方原因?qū)е碌?，則甲方和乙方應(yīng)共同協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可依法向人民法院提起訴訟。三、違約責任1.若甲方未按合同約定支付工程款，應(yīng)向乙方支付_______%的違約金；2.若乙方未按合同約定完成施工任務(wù)，應(yīng)向甲方支付_______%的違約金；3.若任何一方違反本協(xié)議約定，導致對方遭受損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。四、爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、其他1.本協(xié)議作為主合同的補充，與主合同具有同等法律效力；2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；3.本協(xié)議一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。甲方（建設(shè)單位）：__________________乙方（施工單位）：__________________簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義及介入目的.1定義本協(xié)議所稱的“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于監(jiān)理單位、咨詢機構(gòu)、鑒定機構(gòu)、調(diào)解機構(gòu)、仲裁機構(gòu)、司法機關(guān)等。.2介入目的第三方介入的目的是為了解決甲乙雙方在履行本合同過程中因工期延誤產(chǎn)生的爭議，確保工程質(zhì)量和進度，維護各方合法權(quán)益。二、第三方介入的條件及程序.3介入條件1.雙方協(xié)商一致，認為需要第三方介入；2.爭議事項涉及的專業(yè)知識或技術(shù)領(lǐng)域超出了甲乙雙方的判斷能力；3.爭議雙方同意按照法定或約定的程序引入第三方。.4介入程序1.雙方在爭議發(fā)生后，應(yīng)在_______日內(nèi)達成引入第三方的共識；2.雙方共同確定第三方的類型、資質(zhì)和選擇方式；3.雙方簽署引入第三方的協(xié)議，明確第三方的權(quán)利和義務(wù)；4.第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)積極配合，提供必要的資料和證據(jù)；5.第三方在介入過程中，應(yīng)保持中立，公正處理爭議。三、第三方的責權(quán)利.5責任1.第三方應(yīng)對其提供的專業(yè)意見或裁決承擔相應(yīng)的責任；2.第三方在介入過程中，若因其過錯導致甲乙雙方遭受損失的，應(yīng)承擔賠償責任。.6權(quán)利1.第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和證據(jù)；2.第三方有權(quán)要求甲乙雙方按照約定的程序進行爭議處理；3.第三方有權(quán)根據(jù)事實和法律獨立作出判斷。.7利益1.第三方在介入過程中，有權(quán)獲得甲乙雙方支付的報酬；2.第三方有權(quán)要求甲乙雙方在爭議解決后按照約定支付相應(yīng)的費用。四、第三方責任限額.8責任限額1.第三方的責任限額為本協(xié)議約定的第三方報酬的_______倍；2.若第三方因故意或重大過失導致甲乙雙方遭受損失的，其責任限額不受前款限制。五、第三方與其他各方的劃分說明.9劃分說明1.第三方作為獨立的第三方，不參與甲乙雙方的合同履行，不承擔合同義務(wù)；2.第三方在介入過程中，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和敏感信息；3.第三方在介入過程中，應(yīng)尊重甲乙雙方的合法權(quán)益，不得偏袒任何一方；4.第三方在介入過程中，如發(fā)現(xiàn)甲乙雙方有違反法律法規(guī)或本協(xié)議約定的情況，應(yīng)予以指出并建議改正。六、第三方介入的費用承擔.10費用承擔1.第三方介入的費用由甲乙雙方按照約定的比例分擔；2.若爭議涉及重大利益，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可由爭議方單獨承擔第三方介入的費用；3.第三方介入的費用應(yīng)在本協(xié)議約定的期限內(nèi)向第三方支付。七、第三方介入的終止.11終止條件1.爭議雙方達成和解；2.第三方認為爭議已得到妥善解決；3.任何一方提出終止第三方介入。八、其他.12其他1.本協(xié)議的任何條款與第三方介入無關(guān)，第三方介入不影響本協(xié)議的效力；2.本協(xié)議未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。九、爭議解決.13爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：.1附件一：主合同副本詳細要求：提供主合同的正式副本，包括合同簽訂日期、雙方簽字蓋章等。說明：附件一為主合同的有效證明，用于證明雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。.2附件二：工期延誤原因證明材料詳細要求：提供能夠證明工期延誤原因的相關(guān)文件，如自然災(zāi)害證明、政府文件、技術(shù)資料等。說明：附件二用于證明工期延誤的具體原因，以便于確定責任方。.3附件三：施工圖紙和技術(shù)資料詳細要求：提供完整的施工圖紙和技術(shù)資料，確保其符合合同約定。說明：附件三用于證明甲方提供的施工圖紙和技術(shù)資料是否符合合同要求。.4附件四：工程款支付憑證詳細要求：提供工程款支付的相關(guān)憑證，如銀行轉(zhuǎn)賬記錄、支票等。說明：附件四用于證明甲方是否按合同約定支付了工程款。.5附件五：施工中斷記錄詳細要求：記錄施工過程中因甲方或第三方原因?qū)е碌氖┕ぶ袛嗲闆r。說明：附件五用于證明施工中斷的原因和持續(xù)時間，以便于計算工期延誤。.6附件六：第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求：提供雙方與第三方簽訂的介入?yún)f(xié)議，明確第三方的權(quán)利義務(wù)。說明：附件六用于證明第三方介入的合法性和有效性。.7附件七：第三方意見或裁決書詳細要求：提供第三方在介入過程中作出的意見或裁決書。說明：附件七用于證明第三方對爭議的處理結(jié)果。.8附件八：違約金支付憑證詳細要求：提供支付違約金的憑證，如銀行轉(zhuǎn)賬記錄、支票等。說明：附件八用于證明違約方是否按照合同約定支付了違約金。.9附件九：損失賠償憑證詳細要求：提供因違約行為造成的損失賠償?shù)膽{證。說明：附件九用于證明違約方是否按照合同約定賠償了損失。說明二：違約行為及責任認定：.10違約行為及責任認定1.甲方違約行為及責任認定：違約行為：未按合同約定支付工程款。責任認定：甲方應(yīng)向乙方支付_______%的違約金，并賠償乙方因此造成的損失。示例：若甲方未按合同約定支付工程款，乙方有權(quán)要求甲方支付相當于未付款項_______%的違約金。2.乙方違約行為及責任認定：違約行為：未按合同約定完成施工任務(wù)。責任認定：乙方應(yīng)向甲方支付_______%的違約金，并賠償甲方因此造成的損失。示例：若乙方未按合同約定完成施工任務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付相當于工期延誤天數(shù)_______%的違約金。3.第三方違約行為及責任認定：違約行為：第三方在介入過程中故意或重大過失導致甲乙雙方遭受損失。責任認定：第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償