2025年度光伏發(fā)電站建筑工程承包施工合同模板

2025年度光伏發(fā)電站建筑工程承包施工合同模板本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（建設單位）：名稱：________________地址：________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：________________乙方（施工單位）：名稱：________________地址：________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：________________鑒于甲方需在________________（具體地址）建設光伏發(fā)電站，乙方愿意承擔該項目的建筑工程承包施工任務，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：________________光伏發(fā)電站建筑工程2.工程地點：________________3.工程規(guī)模：________________4.工程內容：________________5.工程投資：________________二、合同工期1.工程開工日期：________________2.工程竣工日期：________________3.工期延誤責任：因乙方原因造成工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付合同總價款的萬分之五作為違約金；因甲方原因造成工期延誤，乙方有權要求甲方延長工期，并按實際發(fā)生的人工、機械、材料等費用向甲方索賠。三、工程質量1.工程質量標準：符合國家及行業(yè)相關標準，確保工程質量達到優(yōu)良等級。2.工程驗收：工程竣工后，甲方組織驗收，乙方應配合驗收工作。驗收不合格的工程，乙方應無條件返工，直至合格為止。3.工程保修：工程保修期為自竣工驗收合格之日起五年。在保修期內，因乙方施工原因造成的質量問題，乙方應無條件修復，并承擔由此產(chǎn)生的費用。四、工程款支付（1）開工前支付合同總價款的10%作為預付款；（2）主體結構封頂后支付合同總價款的30%；（3）工程竣工驗收合格后支付合同總價款的50%；（4）保修期滿后支付合同總價款的10%。2.甲方支付工程款時，應出具支付憑證，乙方應在收到支付憑證后七個工作日內辦理相關手續(xù)。五、合同變更1.未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自變更合同內容。2.因不可抗力等原因導致合同無法繼續(xù)履行時，雙方應協(xié)商解決。六、違約責任1.甲方違約責任：（1）未按合同約定支付工程款的，應向乙方支付逾期付款違約金，違約金按逾期付款金額的萬分之五計算；（2）未按合同約定提供施工場地、資料等，導致工程無法按期開工或竣工的，應承擔相應責任。2.乙方違約責任：（1）未按合同約定完成工程任務的，應承擔相應責任，并賠償甲方因此遭受的損失；（2）工程質量不符合合同約定的，應無條件返工，并承擔由此產(chǎn)生的費用。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（建設單位）：________________乙方（施工單位）：________________簽訂日期：________________九、附件1.光伏發(fā)電站建筑工程施工圖紙2.相關技術規(guī)范及標準3.其他有關文件本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，第三方是指除甲方和乙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于設計單位、監(jiān)理單位、材料供應商、設備供應商、咨詢機構、檢測機構等。二、第三方介入目的1.設計單位：負責光伏發(fā)電站建筑工程的設計工作，確保設計符合國家及行業(yè)相關標準。2.監(jiān)理單位：負責對光伏發(fā)電站建筑工程施工過程進行監(jiān)督管理，確保工程質量、進度和安全。3.材料供應商：提供符合合同約定的材料，確保材料質量。4.設備供應商：提供符合合同約定的設備，確保設備質量。5.咨詢機構：提供專業(yè)咨詢意見，協(xié)助解決施工過程中遇到的技術難題。6.檢測機構：對施工過程中的材料、設備、工程質量進行檢測，確保符合相關標準。三、第三方責任限額1.設計單位：設計單位對其設計文件負責，如因設計錯誤導致工程損失，設計單位應承擔相應的賠償責任，但賠償金額不超過合同總價款的5%。2.監(jiān)理單位：監(jiān)理單位對其監(jiān)理工作負責，如因監(jiān)理失職導致工程損失，監(jiān)理單位應承擔相應的賠償責任，但賠償金額不超過合同總價款的5%。3.材料供應商：材料供應商對其提供的材料負責，如因材料質量問題導致工程損失，材料供應商應承擔相應的賠償責任，但賠償金額不超過合同總價款的5%。4.設備供應商：設備供應商對其提供的設備負責，如因設備質量問題導致工程損失，設備供應商應承擔相應的賠償責任，但賠償金額不超過合同總價款的5%。5.咨詢機構：咨詢機構對其提供的咨詢意見負責，如因咨詢意見錯誤導致工程損失，咨詢機構應承擔相應的賠償責任，但賠償金額不超過合同總價款的5%。6.檢測機構：檢測機構對其檢測結果負責，如因檢測錯誤導致工程損失，檢測機構應承擔相應的賠償責任，但賠償金額不超過合同總價款的5%。四、第三方責權利劃分1.設計單位：（1）權利：對設計文件擁有知識產(chǎn)權，有權要求甲方支付設計費用。（2）義務：按照合同約定完成設計工作，確保設計質量。2.監(jiān)理單位：（1）權利：對施工過程進行監(jiān)督管理，有權要求乙方整改不合格工程。（2）義務：按照合同約定完成監(jiān)理工作，確保工程質量、進度和安全。3.材料供應商：（1）權利：要求甲方支付材料費用。（2）義務：提供符合合同約定的材料，確保材料質量。4.設備供應商：（1）權利：要求甲方支付設備費用。（2）義務：提供符合合同約定的設備，確保設備質量。5.咨詢機構：（1）權利：要求甲方支付咨詢費用。（2）義務：提供專業(yè)咨詢意見，協(xié)助解決施工過程中遇到的技術難題。6.檢測機構：（1）權利：要求甲方支付檢測費用。（2）義務：對施工過程中的材料、設備、工程質量進行檢測，確保符合相關標準。五、第三方介入程序1.甲方應在合同簽訂前，確定第三方介入事宜，并與第三方簽訂相關協(xié)議。2.乙方應配合第三方介入工作，確保第三方能夠順利開展工作。3.第三方在介入過程中，應遵守國家及行業(yè)相關法律法規(guī)，尊重甲乙雙方的合法權益。六、第三方介入變更1.如需變更第三方，甲乙雙方應協(xié)商一致，并與變更后的第三方簽訂相關協(xié)議。2.變更后的第三方應承擔原第三方在合同中的權利和義務。七、爭議解決1.第三方介入過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他1.本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商解決。2.本合同附件作為合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.光伏發(fā)電站建筑工程施工圖紙：詳細要求和說明：提供完整的施工圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖、設備布置圖等，確保圖紙清晰、準確，符合設計規(guī)范和施工要求。2.相關技術規(guī)范及標準：詳細要求和說明：提供國家及行業(yè)相關的技術規(guī)范、標準文件，如《光伏發(fā)電站工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑抗震設計規(guī)范》等，確保施工過程中的技術標準符合規(guī)定。3.材料和設備清單：詳細要求和說明：列出工程所需材料和設備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)地、供應商等信息，確保材料設備符合合同約定。4.施工組織設計：詳細要求和說明：詳細說明施工方案、施工順序、施工方法、施工進度安排、質量保證措施、安全文明施工措施等，確保施工組織合理、高效。5.工程量清單：詳細要求和說明：列出工程量清單，包括分部分項工程量、綜合單價、合價等，確保工程量計算準確。6.工程款支付進度計劃：詳細要求和說明：明確工程款支付的時間節(jié)點和金額，確保工程款的合理分配和支付。7.工程驗收報告：詳細要求和說明：詳細記錄工程驗收情況，包括驗收日期、驗收人員、驗收意見等，確保工程驗收符合要求。8.工程保修書：詳細要求和說明：明確保修期限、保修范圍、保修責任等，確保工程質量得到保障。9.工程變更記錄：詳細要求和說明：記錄工程變更的原因、內容、變更日期、變更后的合同金額等，確保變更合理、合規(guī)。10.第三方介入?yún)f(xié)議：詳細要求和說明：明確第三方的職責、權限、責任范圍等，確保第三方介入的合法性和有效性。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定：違約行為：未按合同約定支付工程款。責任認定：甲方應向乙方支付逾期付款違約金，違約金按逾期付款金額的萬分之五計算。2.乙方違約行為及責任認定：違約行為：未按合同約定完成工程任務。責任認定：乙方應承擔相應責任，并賠償甲方因此遭受的損失。3.第三方違約行為及責任認定：違約行為：設計錯誤、監(jiān)理失職、材料設備質量問題等。責任認定：根據(jù)第三方在合同中的責任范圍和賠償限額，承擔相應的賠償責任。示例說明：甲方在工程驗收合格后30日內未支付合同約定款項，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金為合同總價款的萬分之五。乙方在施工過程中因施工質量問題導致工程延誤，甲方有權要求乙方承擔由此產(chǎn)生的損失，包括工期延誤造成的經(jīng)濟損失。設計單位因設計錯誤導致工程損壞，需承擔修復費用，修