2025年度建筑工程施工合同索賠期限及時效處理規(guī)范

2025年度建筑工程施工合同索賠期限及時效處理規(guī)范本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同甲方（建設(shè)單位）：乙方（施工單位）：鑒于甲方需要進(jìn)行建筑工程項目的建設(shè)，乙方同意承擔(dān)該建筑工程的施工任務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、合同標(biāo)的1.工程名稱：_________________________2.工程地點：_________________________3.工程規(guī)模：_________________________4.工程內(nèi)容：_________________________5.工程預(yù)算：_________________________二、合同工期1.計劃開工日期：______________________2.計劃竣工日期：______________________3.實際開工日期：______________________4.實際竣工日期：______________________三、施工圖紙及資料1.施工圖紙由甲方提供，乙方應(yīng)確保在施工過程中正確理解并執(zhí)行圖紙內(nèi)容。2.乙方應(yīng)于收到施工圖紙之日起__日內(nèi)完成施工圖的審核，并提出疑問或修改意見。四、施工質(zhì)量1.乙方應(yīng)按照國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保工程質(zhì)量符合合同要求。2.乙方應(yīng)定期進(jìn)行自檢，并在甲方驗收前進(jìn)行預(yù)驗收。五、合同價格及支付方式1.工程合同價格：_____________________2.支付方式：預(yù)付款：合同總價款的__%，在合同簽訂后__日內(nèi)支付。進(jìn)度款：按工程進(jìn)度分期支付，具體支付比例及時間由雙方另行協(xié)商確定。結(jié)算款：工程驗收合格后__日內(nèi)支付，支付比例為合同總價款的__%。保修金：合同總價款的__%，在保修期滿后__日內(nèi)無息退還。六、工程進(jìn)度1.乙方應(yīng)按合同工期和工程進(jìn)度計劃組織施工。2.乙方應(yīng)每月向甲方報告工程進(jìn)度，并在關(guān)鍵節(jié)點前進(jìn)行匯報。3.甲方有權(quán)對工程進(jìn)度進(jìn)行檢查，乙方應(yīng)予以配合。七、索賠期限及處理1.索賠期限：自工程驗收合格之日起__年內(nèi)。2.索賠處理：乙方應(yīng)在發(fā)現(xiàn)索賠事項后__日內(nèi)向甲方提出索賠申請，并提供相關(guān)證明材料。甲方應(yīng)在收到索賠申請之日起__日內(nèi)予以答復(fù)。如雙方對索賠金額或處理方式存在爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。九、其他1.乙方在施工過程中，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，保護(hù)環(huán)境和資源。2.雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。3.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。十、合同生效及終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除后終止。甲方（建設(shè)單位）：代表人（簽字）：_________________________乙方（施工單位）：代表人（簽字）：_________________________本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同索賠期限及時效處理規(guī)范一、索賠期限1.索賠期限自工程驗收合格之日起計算，不得超過__年。二、索賠時效處理1.乙方應(yīng)在索賠事件發(fā)生后__日內(nèi)向甲方提出索賠申請。2.甲方應(yīng)在收到索賠申請之日起__日內(nèi)予以答復(fù)。3.如雙方對索賠金額或處理方式存在爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。三、索賠材料1.索賠申請書；2.索賠事件的相關(guān)證明材料；3.乙方已采取的措施及效果；4.乙方已發(fā)生的損失及影響；5.其他相關(guān)材料。四、索賠處理程序1.乙方向甲方提出索賠申請；2.甲方收到索賠申請后，組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查；3.甲方與乙方進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見；4.如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同索賠期限及時效處理規(guī)范一、索賠期限1.索賠期限自工程驗收合格之日起計算，不得超過__年。二、索賠時效處理1.乙方應(yīng)在索賠事件發(fā)生后__日內(nèi)向甲方提出索賠申請。2.甲方應(yīng)在收到索賠申請之日起__日內(nèi)予以答復(fù)。3.如雙方對索賠金額或處理方式存在爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。三、索賠材料1.索賠申請書；2.索賠事件的相關(guān)證明材料；3.乙方已采取的措施及效果；4.乙方已發(fā)生的損失及影響；5.其他相關(guān)材料。四、索賠處理程序1.乙方向甲方提出索賠申請；2.甲方收到索賠申請后，組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查；3.甲方與乙方進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見；4.如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同索賠期限及時效處理規(guī)范一、索賠期限1.索賠期限自工程驗收合格之日起計算，不得超過__年。二、索賠時效處理1.乙方應(yīng)在索賠事件發(fā)生后__日內(nèi)向甲方提出索賠申請。2.甲方應(yīng)在收到索賠申請之日起__日內(nèi)予以答復(fù)。3.如雙方對索賠金額或處理方式存在爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。三、索賠材料1.索賠申請書；2.索賠事件的相關(guān)證明材料；3.乙方已采取的措施及效果；4.乙方已發(fā)生的損失及影響；5.其他相關(guān)材料。四、索賠處理程序1.乙方向甲方提出索賠申請；2.甲方收到索賠申請后，組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查；3.甲方與乙方進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見；4.如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同索賠期限及時效處理規(guī)范一、索賠期限1.索賠期限自工程驗收合格之日起計算，不得超過__年。二、索賠時效處理1.乙方應(yīng)在索賠事件發(fā)生后__日內(nèi)向甲方提出索賠申請。2.甲方應(yīng)在收到索賠申請之日起__日內(nèi)予以答復(fù)。3.如雙方對索賠金額或處理方式存在爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。三、索賠材料1.索賠申請書；2.索賠事件的相關(guān)證明材料；3.乙方已采取的措施及效果；4.乙方已發(fā)生的損失及影響；5.其他相關(guān)材料。四、索賠處理程序1.乙方向甲方提出索賠申請；2.甲方收到索賠申請后，組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查；3.甲方與乙方進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見；4.如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同索賠期限及時效處理規(guī)范一、索賠期限1.索賠期限自工程驗收合格之日起計算，不得超過__年。二、索賠時效處理1.乙方應(yīng)在索賠事件發(fā)生后__日內(nèi)向甲方提出索賠申請。2.甲方應(yīng)在收到索賠申請之日起__日內(nèi)予以答復(fù)。3.如雙方對索賠金額或處理方式存在爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。三、索賠材料1.索賠申請書；2.索賠事件的相關(guān)證明材料；3.乙方已采取的措施及效果；4.乙方已發(fā)生的損失及影響；5.其他相關(guān)材料。四、索賠處理程序1.乙方向甲方提出索賠申請；2.甲方收到索賠申請后，組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查；3.甲方與乙方進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見；4.如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同索賠期限及時效處理規(guī)范一、索賠期限1.索賠期限自工程驗收合格之日起計算，不得超過__年。二、索賠時效處理1.乙方應(yīng)在索賠事件發(fā)生后__日內(nèi)向甲方提出索賠申請。2.甲方應(yīng)在收到索賠申請之日起__日內(nèi)予以答復(fù)。3.如雙方對索賠金額或處理方式存在爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。三、索賠材料1.索賠申請書；2.索賠事件的相關(guān)證明材料；3.乙方已采取的措施及效果；4.乙方已發(fā)生的損失及影響；5.其他相關(guān)材料。四、索賠處理程序1.乙方向甲方提出索賠申請；2.甲方收到索賠申請后，組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查；3.甲方與乙方進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見；4.如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同索賠期限及時效處理規(guī)范一、索賠期限1.索賠期限自工程驗收合格之日起計算，不得超過__年。二、索賠時效處理1.乙方應(yīng)在索賠事件發(fā)生后__日內(nèi)向甲方提出索賠申請。2.甲方應(yīng)在收到索賠申請之日起__日內(nèi)予以答復(fù)。3.如雙方對索賠金額或處理方式存在爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。三、索賠材料1.索賠申請書；2.索賠事件的相關(guān)證明材料；3.乙方已采取的措施及效果；4.乙方已發(fā)生的損失及影響；5.其他相關(guān)材料。四、索賠處理程序1.乙方向甲方提出索賠申請；2.甲方收到索賠申請后，組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查；3.甲方與乙方進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見；4.如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同索賠期限及時效處理規(guī)范一、索賠期限1.索賠期限自工程驗收合格之日起計算，不得超過__年。二、索賠時效處理1.乙方應(yīng)在索賠事件發(fā)生后__日內(nèi)向甲方提出索賠申請。2.甲方應(yīng)在收到索賠申請之日起__日內(nèi)予以答復(fù)。3.如雙方對索賠金額或處理方式存在爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。三、索賠材料1.索賠申請書；2.索賠事件的相關(guān)證明材料；3.乙方已采取的措施及效果；4.乙方已發(fā)生的損失及影響；5.其他相關(guān)材料。四、索賠處理程序1.乙方向甲方提出索賠申請；2.甲方收到索賠申請后，組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查；3.甲方與乙方進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見；4.如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同索賠期限及時效處理規(guī)范一、索賠期限1.索賠期限自工程驗收合格之日起計算，不得超過__年。二、索賠時效處理1.乙方應(yīng)在索賠事件發(fā)生后__日內(nèi)向甲方提出索賠申請。2.甲方應(yīng)在收到索賠申請之日起__日內(nèi)予以答復(fù)。3.如雙方對索賠金額或處理方式存在爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。三、索賠材料1.索賠申請書；2.索賠事件的相關(guān)證明材料；3.乙方已采取的措施及效果；4.乙方已發(fā)生的損失及影響；5.其他相關(guān)材料。四、索賠處理程序1.乙方向甲方提出索賠申請；2.甲方收到索賠申請后，組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查；3.甲方與乙方進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見；4.如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同索賠期限及時效處理規(guī)范一、索賠期限1.索賠期限自工程驗收合格之日起計算，不得超過__年。二、索賠時效處理1.乙方應(yīng)在索賠事件發(fā)生后__日內(nèi)向甲方提出索賠申請。2.甲方應(yīng)在收到索賠申請之日起__日內(nèi)予以答復(fù)。3.如雙方對索賠金額或處理方式存在爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。三、索賠材料1.索賠申請書；2.索賠事件的相關(guān)證明材料；3.乙方已采取的措施及效果；4.乙方已發(fā)生的損失及影響；5.其他相關(guān)材料。四、索賠處理程序1.乙方向甲方提出索賠申請；2.甲方收到索賠申請后，組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查；3.甲方與乙方進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見；4.如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同索賠期限及時效處理規(guī)范一、索賠期限1.索賠期限自工程驗收合格之日起計算，不得超過__年。二、索賠時效處理1.乙方應(yīng)在索賠事件發(fā)生后__日內(nèi)向甲方提出索賠申請。2.甲方應(yīng)在收到索賠申請之日起__日內(nèi)予以答復(fù)。3.如雙方對索賠金額或處理方式存在爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。三、索賠材料1.索賠申請書；2.索賠事件的相關(guān)證明材料；3.乙方已采取的措施及效果；4.乙方已發(fā)生的損失及影響；5.其他相關(guān)材料。四、索賠處理程序1.乙方向甲方提出索賠申請；2.甲方收到索賠申請后，組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查；3.甲方與乙方進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見；4.如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同索賠期限及時效處理規(guī)范一、索賠期限1.索賠期限自工程驗收合格之日起計算，不得超過__年。二、索賠時效處理1.乙方應(yīng)在索賠事件發(fā)生后__日內(nèi)向甲方提出索賠申請。2.甲方應(yīng)在收到索賠申請之日起__日內(nèi)予以答復(fù)。3.如雙方對索賠金額或處理方式存在爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。三、索賠材料1.索賠申請書；2.索賠事件的相關(guān)證明材料；3.乙方已采取的措施及效果；4.乙方已發(fā)生的損失及影響；5.其他相關(guān)材料。四、索賠處理程序1.乙方向甲方提出索賠申請；2.甲方收到索賠申請后，組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查；3.甲方與乙方進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見；4.如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同索賠期限及時效處理規(guī)范一、索賠期限1.索賠期限自工程驗收合格之日起計算，不得超過__年。二、索賠時效處理1.乙方應(yīng)在索賠事件發(fā)生后__日內(nèi)向甲方提出索賠申請。2.甲方應(yīng)在收到索賠申請之日起__日內(nèi)予以答復(fù)。3.如雙方對索賠金額或處理方式存在爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。三、索賠材料1.索賠申請書；2.索賠事件的相關(guān)證明材料；3.乙方已采取的措施及效果；4.乙方已發(fā)生的損失及影響；5.其他相關(guān)材料。四、索賠處理程序1.乙方向甲方提出索賠申請；2.甲方收到索賠申請后，組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查；3.甲方與乙方進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見；4.如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同索賠期限及時效處理規(guī)范一、索賠期限1.索賠期限自工程驗收合格之日起計算，不得超過__年。二、索賠時效處理1.乙方應(yīng)在索賠事件發(fā)生后__日內(nèi)向甲方提出索賠申請。2.甲方應(yīng)在收到索賠申請之日起__日內(nèi)予以答復(fù)。3.如雙方對索賠金額或處理方式存在爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。三、索賠材料1.索賠申請書；2.索賠事件的相關(guān)證明材料；3.乙方已采取的措施及效果；4.乙方已發(fā)生的損失及影響；5.其他相關(guān)材料。四、索賠處理程序1.乙方向甲方提出索賠申請；2.甲方收到索賠申請后，組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查；3.甲方與乙方進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見；4.如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同索賠期限及時效處理規(guī)范一、索賠期限1.索賠期限自工程驗收合格之日起計算第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，第三方是指除甲方和乙方以外的，為履行本合同提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、監(jiān)理、檢測、鑒定等服務(wù)的獨立法人或其他組織。二、第三方介入的適用范圍1.本合同項下，如需第三方介入，應(yīng)經(jīng)甲方和乙方協(xié)商一致，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。工程設(shè)計、施工、監(jiān)理、檢測、鑒定等技術(shù)服務(wù)；工程造價咨詢、招投標(biāo)代理等業(yè)務(wù)；法律、財務(wù)、人力資源等咨詢服務(wù)；其他經(jīng)甲方和乙方認(rèn)可的第三方服務(wù)。三、第三方責(zé)任限額1.第三方在履行本合同過程中，因其自身原因造成的損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三方的責(zé)任范圍；第三方的責(zé)任限額；第三方的賠償方式。四、第三方介入的程序1.甲方和乙方協(xié)商確定第三方介入的事項及范圍；2.甲方和乙方共同與第三方簽訂合作協(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任；3.第三方按照合作協(xié)議履行職責(zé)，甲方和乙方應(yīng)予以配合；4.第三方在履行職責(zé)過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方或乙方存在違約行為，應(yīng)及時通知甲方和乙方，并協(xié)助甲方和乙方采取措施予以糾正。五、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方在履行本合同過程中，應(yīng)保持獨立、客觀、公正的原則，不得偏袒任何一方；2.第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系為委托代理關(guān)系，第三方不得以甲方或乙方的名義對外進(jìn)行任何活動；3.第三方在履行職責(zé)過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方或乙方存在違法行為，應(yīng)及時向有關(guān)部門報告，并協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。六、第三方介入的終止1.甲方和乙方可隨時終止第三方介入，但應(yīng)提前__日通知第三方；2.第三方介入終止后，甲方和乙方應(yīng)按照合作協(xié)議的約定，辦理相關(guān)手續(xù)，并支付第三方相應(yīng)的費用。七、第三方介入的費用1.第三方介入的費用由甲方和乙方按照合作協(xié)議的約定承擔(dān)；第三方的服務(wù)費用；第三方的差旅費用；第三方的其他合理費用。八、第三方介入的保密1.第三方在履行本合同過程中，應(yīng)遵守保密原則，不得泄露甲方和乙方的商業(yè)秘密；2.第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。九、第三方介入的爭議解決1.甲方和乙方在第三方介入過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；2.協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.施工圖紙及技術(shù)資料：要求：圖紙應(yīng)清晰、完整，技術(shù)資料應(yīng)詳細(xì)說明施工工藝及要求。說明：施工圖紙及技術(shù)資料是施工的重要依據(jù)，需確保其準(zhǔn)確性和完整性。2.工程量清單：要求：工程量清單應(yīng)詳細(xì)列出各項工程量，價格應(yīng)明確。說明：工程量清單是工程款支付的重要依據(jù)，需確保其準(zhǔn)確性。3.合同變更協(xié)議：要求：變更內(nèi)容應(yīng)明確，變更原因及影響應(yīng)詳細(xì)說明。說明：合同變更協(xié)議是合同履行過程中的重要文件，需確保變更的合法性和合理性。4.工程進(jìn)度計劃：要求：計劃應(yīng)明確各階段施工內(nèi)容、時間節(jié)點及責(zé)任人。說明：工程進(jìn)度計劃是工程管理的重要工具，需確保其科學(xué)性和可行性。5.質(zhì)量檢驗報告：要求：報告應(yīng)真實反映工程實況，檢驗結(jié)果應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。說明：質(zhì)量檢驗報告是工程質(zhì)量的重