2025年度建筑工程施工合同范本示例

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑工程施工合同范本示例本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（建設單位）：_______乙方（施工單位）：_______一、工程概況1.工程名稱：_______2.工程地點：_______3.工程規(guī)模：_______4.工程內(nèi)容：_______5.工程總投資：_______二、合同工期1.合同工期：_______（自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日）2.乙方應按照甲方要求，按時完成工程，如有延誤，每延誤一日，應向甲方支付_______元違約金。三、工程款支付1.甲方應按照合同約定，分階段支付工程款。2.甲方支付工程款的比例為：_______%3.乙方應在工程進度達到約定比例后，向甲方提交工程款支付申請，甲方應在收到申請后_______日內(nèi)支付工程款。四、施工質(zhì)量1.乙方應嚴格按照國家有關(guān)施工質(zhì)量標準和規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。2.乙方應在工程驗收合格后，向甲方提交工程保修書，保修期為_______年。五、工程驗收1.工程驗收分為隱蔽工程驗收和竣工驗收。2.隱蔽工程驗收由甲方組織，乙方應配合驗收。3.竣工驗收由甲方組織，乙方應按照甲方要求進行整改，直至驗收合格。六、工程變更1.在施工過程中，如因設計變更、工程量增減等原因?qū)е鹿こ虄?nèi)容發(fā)生變化，雙方應協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。2.工程變更后的工程款，按照實際發(fā)生的人工、材料、機械等費用計算。七、違約責任1.乙方未按時完成工程，每延誤一日，應向甲方支付_______元違約金。2.乙方施工質(zhì)量不合格，造成返工、停工等損失，乙方應承擔全部責任。3.甲方未按時支付工程款，每延誤一日，應向乙方支付_______元違約金。八、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。3.本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。甲方（建設單位）：________________乙方（施工單位）：________________簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.本合同所稱第三方，包括但不限于監(jiān)理單位、設計單位、材料供應商、設備供應商、工程保險機構(gòu)、金融機構(gòu)、咨詢機構(gòu)等。2.第三方在合同履行過程中，根據(jù)其專業(yè)職能和合同約定，提供相關(guān)服務或承擔相應責任。二、第三方介入原因及范圍1.第三方介入原因：（1）甲方或乙方根據(jù)工程需要，邀請第三方提供專業(yè)服務或協(xié)助履行合同義務；（2）因工程變更、設計調(diào)整等原因，需第三方進行技術(shù)支持或提供專業(yè)意見；（3）為保障工程質(zhì)量、安全、進度等，需第三方進行監(jiān)督管理；（4）其他經(jīng)甲乙雙方同意的情形。2.第三方介入范圍：（1）第三方應根據(jù)合同約定，在甲方或乙方的委托下，履行其專業(yè)職能；（2）第三方應按照甲方或乙方的委托，參與工程驗收、質(zhì)量評定、進度控制等工作；（3）第三方應協(xié)助甲方或乙方解決施工過程中遇到的技術(shù)問題。三、第三方責任限額1.第三方在履行合同過程中，因自身原因造成的損失，應承擔相應的責任。2.第三方責任限額：（1）第三方在履行合同過程中，對甲方或乙方的損失，按照合同約定承擔不超過_______萬元的賠償責任；（2）第三方對工程安全、質(zhì)量、進度等方面的責任，按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準承擔相應責任。四、第三方與其他各方的責任劃分1.甲方、乙方與第三方在合同履行過程中的責任劃分：（1）甲方負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工程實施，對工程整體質(zhì)量、進度、安全等承擔責任；（2）乙方負責施工過程中的具體實施，對施工質(zhì)量、進度、安全等承擔責任；（3）第三方在履行合同過程中，根據(jù)其專業(yè)職能和合同約定，對相關(guān)責任承擔相應責任。2.第三方與其他各方的責任劃分：（1）第三方與甲方、乙方之間的責任劃分，按照合同約定執(zhí)行；（2）第三方在履行合同過程中，如與其他單位或個人發(fā)生糾紛，由第三方自行解決；（3）如第三方與其他單位或個人發(fā)生糾紛，導致工程進度、質(zhì)量、安全等方面受到影響，第三方應承擔相應責任。五、第三方介入流程1.甲方或乙方根據(jù)工程需要，邀請第三方介入，并與第三方簽訂相關(guān)協(xié)議；2.第三方在合同約定的時間內(nèi)，向甲方或乙方提交介入申請，甲方或乙方應在收到申請后_______日內(nèi)回復；3.第三方根據(jù)甲方或乙方的委托，履行其專業(yè)職能，并按照合同約定承擔相應責任。六、第三方變更及退出1.第三方在合同履行過程中，如需變更或退出，應提前_______日通知甲方或乙方，并按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)；2.第三方變更或退出后，甲方或乙方有權(quán)選擇其他第三方繼續(xù)履行合同義務，新第三方應按照原合同約定承擔相應責任。七、保密條款1.第三方在履行合同過程中，應遵守國家有關(guān)保密法律法規(guī)，對工程相關(guān)技術(shù)、商業(yè)秘密等負有保密義務。2.第三方違反保密義務，導致甲方或乙方損失的，應承擔相應責任。八、合同解除1.第三方在合同履行過程中，如違反合同約定，造成甲方或乙方損失的，甲方或乙方有權(quán)解除合同。（1）第三方被吊銷營業(yè)執(zhí)照或相關(guān)資質(zhì)證書；（2）第三方被列入失信被執(zhí)行人名單；（3）第三方因自身原因無法繼續(xù)履行合同義務。九、爭議解決1.第三方在履行合同過程中，如與甲方或乙方發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程概況及設計文件：附件名稱：《工程概況及設計文件》詳細要求：包含工程名稱、地點、規(guī)模、內(nèi)容、總投資、設計圖紙、技術(shù)規(guī)范等。說明：本附件為工程實施的基礎(chǔ)文件，乙方在施工過程中應嚴格按照設計文件進行施工。2.工程量清單及合同價格：附件名稱：《工程量清單及合同價格》詳細要求：詳細列出工程量、單價、總價，以及合同價格構(gòu)成。說明：本附件為工程款支付依據(jù)，雙方應嚴格按照清單進行結(jié)算。3.施工組織設計及進度計劃：附件名稱：《施工組織設計及進度計劃》詳細要求：包括施工方案、施工工藝、進度安排、人員配置、材料設備等。說明：本附件為工程施工的指導文件，乙方應確保按計劃完成施工任務。4.材料設備清單及質(zhì)量保證書：附件名稱：《材料設備清單及質(zhì)量保證書》詳細要求：列出所需材料、設備名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商及質(zhì)量保證。說明：本附件為材料設備采購和質(zhì)量控制的依據(jù)。5.工程驗收報告及質(zhì)量評定文件：附件名稱：《工程驗收報告及質(zhì)量評定文件》詳細要求：包括驗收時間、驗收人員、驗收結(jié)果、質(zhì)量評定等級等。說明：本附件為工程驗收的依據(jù)，乙方應確保工程質(zhì)量達到約定標準。6.工程變更及補充協(xié)議：附件名稱：《工程變更及補充協(xié)議》詳細要求：包括變更原因、變更內(nèi)容、變更后的工程量、價格及雙方簽字。說明：本附件為工程變更的正式文件，雙方應嚴格按照變更內(nèi)容執(zhí)行。7.工程款支付憑證：附件名稱：《工程款支付憑證》詳細要求：包括支付時間、金額、支付方式及甲方簽字。說明：本附件為工程款支付的依據(jù)，乙方應妥善保管。8.工程竣工報告及保修書：附件名稱：《工程竣工報告及保修書》詳細要求：包括竣工時間、竣工質(zhì)量、保修期限及保修內(nèi)容。說明：本附件為工程竣工的正式文件，乙方應確保工程質(zhì)量達到約定標準。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：乙方未按時完成工程，每延誤一日，應向甲方支付_______元違約金；乙方施工質(zhì)量不合格，造成返工、停工等損失，乙方應承擔全部責任；甲方未按時支付工程款，每延誤一日，應向乙方支付_______元違約金；第三方在履行合同過程中，違反保密義務，導致甲方或乙方損失的，應承擔相應責任；第三方在履行合同過程中，因自身原因造成的損失，應承擔相應責任；第三方變更或退出后，如新第三方未按原合同約定承擔相應責任，原第三方應承擔相應責任。2.責任認定標準：違約行為的認定：根據(jù)合同約定和相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實際情況進行認定；責任認定標準：根據(jù)違約行為的性質(zhì)、程度、損失等因素，確定責任承擔比例；示例說明：（1）若乙方未按時完成工程，經(jīng)甲方確認，乙方應支付違約金___