2025年度建筑工程施工合同爭議解決機制協(xié)議-@-4

2025年度建筑工程施工合同爭議解決機制協(xié)議4本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（施工方）：________地址：________法定代表人：________乙方（業(yè)主方）：________地址：________法定代表人：________鑒于甲方為________項目施工方，乙方為該項目的業(yè)主方，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就2025年度建筑工程施工合同的爭議解決機制達成如下協(xié)議：第一條爭議解決方式1.1雙方同意在履行2025年度建筑工程施工合同過程中發(fā)生的爭議，應本著友好協(xié)商的原則予以解決。1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。第二條爭議解決程序2.1雙方應進行友好協(xié)商，協(xié)商期限為______日。2.2如協(xié)商不成，任何一方均可向對方發(fā)出爭議解決通知，通知內(nèi)容應包括爭議事由、要求及協(xié)商未果的事實。2.3接到爭議解決通知后，另一方應在______日內(nèi)給予書面答復。2.4如雙方在爭議解決期限內(nèi)未能達成一致意見，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第三條爭議解決費用3.1雙方應承擔各自的訴訟費用，包括但不限于律師費、證人費用等。3.2雙方同意，爭議解決過程中產(chǎn)生的其他費用，如鑒定費、勘驗費等，由敗訴方承擔。第四條其他約定4.1本協(xié)議作為2025年度建筑工程施工合同的一部分，具有同等法律效力。4.2本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。4.3本協(xié)議未盡事宜，按2025年度建筑工程施工合同及相關法律法規(guī)執(zhí)行。4.4本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（施工方）：________乙方（業(yè)主方）：________簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正5.1第三方定義5.1.1本合同中所稱第三方，是指任何非甲乙雙方的第三方機構或個人，包括但不限于仲裁機構、調(diào)解機構、鑒定機構、咨詢機構等。5.1.2第三方應具備相應的資質和專業(yè)知識，能夠獨立、公正地處理爭議。5.2第三方介入的條件5.2.1雙方在協(xié)商無果的情況下，任何一方均可向第三方提出介入申請。（1）爭議事由；（2）雙方協(xié)商未果的事實；（3）請求第三方介入的具體事項；（4）雙方對第三方介入費用的分擔意見。5.3第三方介入程序（1）第三方收到申請后，應在______日內(nèi)對申請進行審查，確認是否符合介入條件；（2）第三方審查確認后，應及時通知雙方，并告知介入的具體安排；（3）第三方在介入過程中，應保持中立，對爭議雙方提供必要的協(xié)助；（4）第三方應根據(jù)爭議的具體情況，提出解決方案或建議。5.4第三方責任限額5.4.1第三方在介入過程中，因其過錯導致爭議解決結果錯誤的，應承擔相應的法律責任。5.4.2第三方的責任限額由雙方在合同中約定，但不得超過其收取的介入費用。5.5第三方費用5.5.1第三方介入費用由雙方按照約定的比例分擔。（1）第三方工作人員的勞務費；（2）第三方進行鑒定、勘驗等產(chǎn)生的費用；（3）第三方提供的咨詢服務費用；（4）第三方因介入而產(chǎn)生的其他合理費用。5.6第三方與其他各方的關系5.6.1第三方介入爭議解決過程中，與甲乙雙方的關系為獨立第三方，不代表任何一方的利益。5.6.2第三方在介入過程中，應尊重甲乙雙方的合法權益，不得泄露任何一方的商業(yè)秘密。5.6.3第三方在介入過程中，如發(fā)現(xiàn)甲乙雙方存在違法行為，有權向有關機關報告。5.7第三方介入的終止5.7.1爭議雙方達成一致意見，或第三方認為爭議已得到合理解決時，第三方介入程序終止。5.7.2第三方介入程序終止后，第三方應向雙方提交書面報告，說明介入過程和結果。5.8本合同第五條的適用5.8.1本部分條款未盡事宜，仍適用本合同第五條的相關規(guī)定。5.8.2本部分條款與第五條的規(guī)定不一致時，以本部分條款為準。5.9本部分條款的效力5.9.1本部分條款作為本合同爭議解決機制協(xié)議的附加條款，與主合同具有同等法律效力。5.9.2本部分條款自雙方簽字蓋章之日起生效。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.《2025年度建筑工程施工合同》詳細要求和說明：本附件為甲乙雙方簽訂的建筑工程施工合同，包括工程范圍、工期、質量標準、付款方式、違約責任等具體條款。2.《工程量清單》詳細要求和說明：本附件列明工程項目的具體工程量，包括分部分項工程量、材料用量、設備用量等，用于計算工程款。3.《施工圖紙及技術規(guī)范》詳細要求和說明：本附件包含工程項目的施工圖紙、設計圖紙及技術規(guī)范，用于指導施工過程。4.《施工組織設計》詳細要求和說明：本附件為施工方編制的施工組織設計，包括施工方案、進度計劃、資源配置等。5.《工程進度報告》詳細要求和說明：本附件為施工方定期提交的工程進度報告，包括工程完成情況、存在問題及解決方案等。6.《工程驗收報告》詳細要求和說明：本附件為工程驗收合格后的報告，包括驗收時間、驗收結果、驗收人員等信息。7.《工程變更單》詳細要求和說明：本附件記錄工程實施過程中發(fā)生的變更，包括變更原因、變更內(nèi)容、變更費用等。8.《工程款支付憑證》詳細要求和說明：本附件為工程款支付的相關憑證，包括付款時間、付款金額、付款方式等。9.《爭議解決協(xié)議》詳細要求和說明：本附件為甲乙雙方就爭議解決機制達成的協(xié)議，包括爭議解決方式、程序、費用等。10.《第三方介入?yún)f(xié)議》詳細要求和說明：本附件為甲乙雙方與第三方就爭議解決達成的協(xié)議，包括第三方介入的條件、程序、費用等。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方未按合同約定的時間提供施工圖紙及技術規(guī)范。責任認定標準：甲方應承擔因圖紙及規(guī)范提供延誤造成的工期延誤和額外費用。示例說明：若甲方未在合同約定的時間內(nèi)提供圖紙，導致工期延誤一個月，則甲方應賠償乙方相應的工期延誤費用。2.違約行為：乙方未按合同約定的時間支付工程款。責任認定標準：乙方應承擔因付款延誤造成的利息損失和施工方停工損失。示例說明：若乙方未在合同約定的時間內(nèi)支付工程款，導致施工方停工一周，則乙方應支付相應的利息損失和停工損失。3.違約行為：施工方未按合同約定的質量標準完成工程。責任認定標準：施工方應承擔因質量問題造成的返工、修復費用及延誤的工期。示例說明：若施工方完成的工程不符合合同約定的質量標準，導致返工一個月，則施工方應承擔相應的返工費用和工期延誤損失。4.違約行為：第三方在介入過程中出現(xiàn)重大失誤，導致爭議解決結果錯誤。責任認定標準：第三方應承擔因其失誤造成的損失，包括賠償雙方的經(jīng)濟損失和名譽損失。示例說明：若第三方在仲裁過程中出現(xiàn)重大失誤，