企業(yè)消防施工合同范例

企業(yè)消防施工合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就甲方企業(yè)消防施工項目達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________企業(yè)消防施工項目

1.2項目地點：__________

1.3項目內(nèi)容：包括但不限于消防設施設備安裝、調(diào)試、驗收等。

1.4項目工期：自合同簽訂之日起__________個工作日內(nèi)完成。

二、工程范圍及質(zhì)量要求

2.1工程范圍：根據(jù)甲方提供的施工圖紙及工程量清單，乙方負責完成消防設施設備的安裝、調(diào)試、驗收等工作。

2.2質(zhì)量要求：乙方應嚴格按照國家有關消防施工的法律法規(guī)、技術規(guī)范及甲方要求，確保工程質(zhì)量達到國家規(guī)定的合格標準。

三、工程價款及支付方式

3.1工程價款：本合同工程總價款為人民幣__________元整。

3.2支付方式：

（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價款的__________%作為預付款；

（2）工程進度達到__________時，甲方支付乙方工程總價款的__________%作為進度款；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方工程總價款的__________%作為驗收款；

（4）工程保修期滿后，甲方支付乙方工程總價款的__________%作為保修金。

四、工期延誤及違約責任

4.1乙方應按照合同約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金。

4.2如甲方未按合同約定支付工程款，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金。

五、驗收及保修

5.1工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工驗收報告，甲方應在收到報告后__________個工作日內(nèi)組織驗收。

5.2工程驗收合格后，乙方應按照國家有關消防設施設備保修的規(guī)定，對工程進行保修。

六、爭議解決

6.1本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.施工圖紙及工程量清單

2.甲方提供的消防設施設備清單

3.乙方提供的施工組織設計及施工方案

4.乙方提供的安全生產(chǎn)責任制及安全生產(chǎn)措施

5.乙方提供的工程竣工驗收報告

6.乙方提供的工程保修證書

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障企業(yè)消防安全，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）進行消防施工項目。同時，為保障項目順利進行，甲方引入丙方（以下簡稱“丙方”）作為第三方監(jiān)理單位，對施工過程進行全程監(jiān)督。甲乙雙方及丙方本著平等互利、誠實信用的原則，就消防施工項目達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________企業(yè)消防施工項目

1.2項目地點：__________

1.3項目內(nèi)容：包括但不限于消防設施設備安裝、調(diào)試、驗收等。

1.4項目工期：自合同簽訂之日起__________個工作日內(nèi)完成。

二、工程范圍及質(zhì)量要求

2.1工程范圍：根據(jù)甲方提供的施工圖紙及工程量清單，乙方負責完成消防設施設備的安裝、調(diào)試、驗收等工作。

2.2質(zhì)量要求：乙方應嚴格按照國家有關消防施工的法律法規(guī)、技術規(guī)范及甲方要求，確保工程質(zhì)量達到國家規(guī)定的合格標準。

三、第三方監(jiān)理責任及權(quán)利

3.1丙方作為第三方監(jiān)理單位，負責對乙方施工過程進行全程監(jiān)督，確保施工質(zhì)量符合國家規(guī)定及甲方要求。

3.2丙方有權(quán)要求乙方提供施工圖紙、工程量清單、施工方案等相關資料，并對施工過程進行現(xiàn)場檢查。

3.3丙方有權(quán)對乙方提出整改意見，乙方應在規(guī)定時間內(nèi)進行整改，直至滿足要求。

四、工程價款及支付方式

4.1工程價款：本合同工程總價款為人民幣__________元整。

4.2支付方式：

（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價款的__________%作為預付款；

（2）工程進度達到__________時，甲方支付乙方工程總價款的__________%作為進度款；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方工程總價款的__________%作為驗收款；

（4）工程保修期滿后，甲方支付乙方工程總價款的__________%作為保修金。

五、工期延誤及違約責任

5.1乙方應按照合同約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金。

5.2如甲方未按合同約定支付工程款，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金。

5.3如丙方發(fā)現(xiàn)乙方存在重大質(zhì)量隱患，有權(quán)要求乙方立即停工整改，直至消除隱患。

六、驗收及保修

6.1工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工驗收報告，甲方應在收到報告后__________個工作日內(nèi)組織驗收。

6.2工程驗收合格后，乙方應按照國家有關消防設施設備保修的規(guī)定，對工程進行保修。

七、爭議解決

7.1本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.施工圖紙及工程量清單

2.甲方提供的消防設施設備清單

3.乙方提供的施工組織設計及施工方案

4.乙方提供的安全生產(chǎn)責任制及安全生產(chǎn)措施

5.乙方提供的工程竣工驗收報告

6.乙方提供的工程保修證書

第三方介入的意義和目的：

1.提高施工質(zhì)量：丙方作為第三方監(jiān)理單位，對施工過程進行全程監(jiān)督，確保施工質(zhì)量符合國家規(guī)定及甲方要求，降低施工風險。

2.保障甲方權(quán)益：丙方對乙方進行監(jiān)督管理，確保乙方履行合同義務，維護甲方合法權(quán)益。

甲方為主導的目的和意義：

1.確保施工質(zhì)量：甲方作為項目業(yè)主，對施工質(zhì)量有更高的要求，通過引入第三方監(jiān)理，確保施工質(zhì)量達到預期目標。

2.降低施工風險：甲方通過主導合同條款，對乙方進行約束，降低施工過程中可能出現(xiàn)的風險。

3.提高安全生產(chǎn)水平：甲方通過消防施工項目，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平，保障員工生命財產(chǎn)安全。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為專業(yè)消防施工企業(yè)，接受甲方（以下簡稱“甲方”）委托，承擔其消防設施設備的安裝、調(diào)試、驗收等工作。為確保施工質(zhì)量及乙方權(quán)益，甲方引入丁方（以下簡稱“丁方”）作為第三方監(jiān)理單位，對施工過程進行監(jiān)督。甲乙雙方及丁方本著平等互利、誠實信用的原則，就消防施工項目達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________企業(yè)消防施工項目

1.2項目地點：__________

1.3項目內(nèi)容：包括但不限于消防設施設備安裝、調(diào)試、驗收等。

1.4項目工期：自合同簽訂之日起__________個工作日內(nèi)完成。

二、工程范圍及質(zhì)量要求

2.1工程范圍：根據(jù)甲方提供的施工圖紙及工程量清單，乙方負責完成消防設施設備的安裝、調(diào)試、驗收等工作。

2.2質(zhì)量要求：乙方應嚴格按照國家有關消防施工的法律法規(guī)、技術規(guī)范及甲方要求，確保工程質(zhì)量達到國家規(guī)定的合格標準。

三、第三方監(jiān)理責任及權(quán)利

3.1丁方作為第三方監(jiān)理單位，負責對乙方施工過程進行全程監(jiān)督，確保施工質(zhì)量符合國家規(guī)定及甲方要求。

3.2丁方有權(quán)要求乙方提供施工圖紙、工程量清單、施工方案等相關資料，并對施工過程進行現(xiàn)場檢查。

3.3丁方有權(quán)對乙方提出整改意見，乙方應在規(guī)定時間內(nèi)進行整改，直至滿足要求。

四、工程價款及支付方式

4.1工程價款：本合同工程總價款為人民幣__________元整。

4.2支付方式：

（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價款的__________%作為預付款；

（2）工程進度達到__________時，甲方支付乙方工程總價款的__________%作為進度款；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方工程總價款的__________%作為驗收款；

（4）工程保修期滿后，甲方支付乙方工程總價款的__________%作為保修金。

五、工期延誤及違約責任

5.1甲方應按照合同約定的工期提供施工圖紙及所需材料，如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金。

5.2如乙方未按合同約定完成工程，每延誤一日，乙方應向甲方支付__________元違約金。

5.3如丁方發(fā)現(xiàn)乙方存在重大質(zhì)量隱患，有權(quán)要求乙方立即停工整改，直至消除隱患。

六、驗收及保修

6.1工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工驗收報告，甲方應在收到報告后__________個工作日內(nèi)組織驗收。

6.2工程驗收合格后，乙方應按照國家有關消防設施設備保修的規(guī)定，對工程進行保修。

七、爭議解決

7.1本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方及丁方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.施工圖紙及工程量清單

2.甲方提供的消防設施設備清單

3.乙方提供的施工組織設計及施工方案

4.乙方提供的安全生產(chǎn)責任制及安全生產(chǎn)措施

5.乙方提供的工程竣工驗收報告

6.乙方提供的工程保修證書

乙方為主導的目的和意義：

1.確保施工質(zhì)量：乙方作為施工主體，對施工質(zhì)量有更高的要求，通過引入第三方監(jiān)理