光伏勞務(wù)合作協(xié)議(知識研究版本)

150萬千瓦光伏發(fā)電項目勞務(wù)班組合作協(xié)議根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為了保障甲、乙雙方合法權(quán)益經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同。一、工程項目概況（一）工程名稱：150萬千瓦集中式光伏項目.（二）工程地點：XXXXXXXXX市.（三）本工程安裝容量和工作內(nèi)容：1.項目規(guī)模：乙方承包甲方2024年XXX150萬千瓦光伏工程項目2.分包內(nèi)容：撒料，支架安裝，組件安裝，3.分包內(nèi)容：4..所有材料都由甲方提供。5.施工過程中，乙方按照甲方要求標(biāo)準(zhǔn)施工的同時，必須保證工完場清，保證產(chǎn)品完好無損壞，保證安裝工期和質(zhì)量合格。6.乙方必須加強人員安全和組織紀(jì)律管理，合理使用材料（包括撒料電池板組件、支架、）由于乙方原因?qū)е氯藶閾p壞、浪費丟失的，由乙方按價賠償。6.工期要求：（1）乙方必須服從甲方指揮、協(xié)調(diào)現(xiàn)場人員關(guān)系，在保障質(zhì)量前提下確保階段施工進(jìn)度，進(jìn)而保證甲方整體施工進(jìn)度計劃的實施。（2）如因乙方不配合導(dǎo)致甲方未能按期按質(zhì)完工，乙方賠償因此帶來的一切損失。（3）房租保險由乙方先購買，一個月之后進(jìn)度款下來再由甲方報銷。施工工具安全衣等由乙方負(fù)責(zé)。二、合同計價方式1.工程量：暫定為30兆瓦，每兆瓦單價為元/兆瓦（大寫：萬元整）→（包括：撒料，支架安裝，光伏板組件）。2.此單價為稅后價，稅費由甲方負(fù)責(zé)并代交。三、工期：乙方在2024年月日前必須完成甲方已澆灌好的灌注樁的支架與組件安裝工作：乙方進(jìn)場人員數(shù)量，施工工程量以及工作面由甲乙雙方根據(jù)商量現(xiàn)場實際情況合理計劃與安排：（2）遇不可抗力，以及惡劣天氣影響施工進(jìn)度的除外。四、結(jié)算支付方式1.工程款按月進(jìn)度百分之百分之八十支付，完工通過驗收后七日內(nèi)按百分之百結(jié)算。2.其他規(guī)定：乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家、地方政府關(guān)于勞務(wù)用工法律法規(guī)、未成年人與女工保護條例、職業(yè)健康與安全培訓(xùn)相關(guān)規(guī)定，每位施工及管理人員必須每人辦理意外人身保險方可進(jìn)場。及時足額支付勞務(wù)用工的勞動報酬。對甲方支付的工程款，乙方須優(yōu)先用于支付所屬工人的勞動報酬。乙方如有拖欠、克扣工人勞動報酬行為造成不良影響，甲方有權(quán)在乙方工程款中扣除相應(yīng)款項并將扣除款項支付給工人。乙方必須向甲方提供農(nóng)民工工資結(jié)清證明，并出具承諾書。3.甲方有責(zé)任在乙方提供務(wù)工人員工資表的基礎(chǔ)上直接發(fā)放到務(wù)工人員帳號內(nèi)。七、甲乙雙方的責(zé)任與義務(wù)（一）甲方責(zé)任和義務(wù)1.在整個合同履行期間，負(fù)責(zé)乙方所有施工人員的住宿設(shè)施，負(fù)責(zé)乙方施工人員生活區(qū)水，電，路暢通，負(fù)責(zé)乙方施工現(xiàn)場和運輸材料道路的正常的通行，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)影響乙方施工現(xiàn)場正常施工的有關(guān)事宜，確保乙正常施工，確保乙方施工中所需材料保質(zhì)保量.2.開工前，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙二份。3.甲方有協(xié)調(diào)和組織乙方、及其他施工方共同解決施工問題或進(jìn)行技術(shù)交底的責(zé)任。（二）乙方責(zé)任與義務(wù)1.乙方必須按照工藝要求和圖紙施工，保證甲方的工期要求，進(jìn)入現(xiàn)場前，對職工進(jìn)行安全生產(chǎn)、文明施工、技術(shù)培訓(xùn)、現(xiàn)場管理規(guī)定的教育。2.安全責(zé)任（1）乙方必須按照現(xiàn)行的施工規(guī)范和安全規(guī)范組織施工。（2）乙方應(yīng)要求并保證進(jìn)入施工現(xiàn)場的施工人員必須戴好安全帽，高空作業(yè)必須系好安全帶，做好安全防護措施。（3）乙方負(fù)責(zé)監(jiān)管施工現(xiàn)場，杜絕非本單位人員入場，并承擔(dān)因此帶來的施工過程中的一切責(zé)任。八、違約責(zé)任1施工過程中，由于乙方原因造成工期延誤，每逾期1個日歷天，須按每2000元向甲方支付違約金，逾期15個日歷天，甲方有權(quán)終止合同并要求乙方承擔(dān)因此給甲方造成的損失。2.因甲方原因造成乙方停工三曰以上（不含3曰）甲方應(yīng)向乙方支付實際施工人員每曰每天150元的停工補償，并從停工之日起每星期（7個工作日內(nèi)）結(jié)算一次停工補償金，直至正常開工。在本合同執(zhí)行期間，如乙方轉(zhuǎn)包時，必須征得甲方書面同意。否則視為乙方違約，并賠償因此給甲造成的一切損失。十一、爭議解決本合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議糾紛，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)調(diào)未成時，則向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十二、未盡事宜在本合同執(zhí)行期間，若有未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商后另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲、乙雙方之間的一切約定均以書面為準(zhǔn)，所有口頭承諾均須經(jīng)書面認(rèn)定后才能有效。本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力，自雙方法定代表人或委托代理人簽名或蓋章并加蓋公章后生效甲方：乙方：委托負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：身份證：