光伏電站小EPC合同模版模板

協(xié)議編號:XXXX分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)項目承包協(xié)議發(fā)包人:承包人:協(xié)議簽署地:第一部分:協(xié)議協(xié)議書本協(xié)議由（以下簡稱“發(fā)包人”）與無錫匯金創(chuàng)科智能化工程有限企業(yè)（以下簡稱“承包人”）于（年月日）約定并簽署。鑒于發(fā)包人擬建設(shè)位于分布式光伏發(fā)電項目。發(fā)包人接收承包人以人民幣圓整(￥元)負(fù)擔(dān)本工程勘測、設(shè)計、設(shè)備和材料采購（不含組件和逆變器）、建筑安裝工程施工、項目管理、設(shè)備監(jiān)造、調(diào)試、驗收、培訓(xùn)、移交生產(chǎn)、性能質(zhì)量確保、工程質(zhì)量保修期限服務(wù)等,經(jīng)發(fā)包人和承包人充足協(xié)商一致,特簽署本協(xié)議,方便雙方遵照實施。1、協(xié)議工程總承包范圍包含本項目全部勘測、設(shè)計、設(shè)備和材料采購（不含組件和逆變器）、建筑安裝工程施工、項目管理、設(shè)備監(jiān)造、調(diào)試、驗收、培訓(xùn)、移交生產(chǎn)、性能質(zhì)量確保和工程質(zhì)量保修期限服務(wù)等,承包人負(fù)責(zé)申請電力接入和相關(guān)驗收工作,并負(fù)擔(dān)對應(yīng)接入費用和驗收費用。承包人不負(fù)擔(dān)項目監(jiān)理費用和項目運行時財產(chǎn)等保險類費用。2、協(xié)議由下列文件組成(1)協(xié)議協(xié)議書;(2)協(xié)議條款及協(xié)議附件;(3)其她相關(guān)文件。3、總承包協(xié)議總價協(xié)議固定總價為人民幣（￥元）。4、安全目標(biāo)杜絕人身死亡事故;杜絕重大機械設(shè)備事故;杜絕重大火災(zāi)事故;杜絕關(guān)鍵設(shè)備損壞事故;杜絕負(fù)關(guān)鍵責(zé)任重大交通事故;杜絕重大環(huán)境污染事故;杜絕重大垮（坍）塌事故;避免和嚴(yán)格控制通常安全事故。5、質(zhì)量目標(biāo)本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成國家和行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。6、工期目標(biāo)承包人收到發(fā)包人預(yù)付款后,120個工作日內(nèi)完成本項目施工安裝調(diào)試、含有并網(wǎng)驗收條件。發(fā)包人(蓋章):承包人(蓋章):發(fā)包人法定代表人（或代理人） 承包人法定代表人（或代理人）簽字: 簽字:日期:日期:第二部分協(xié)議條款根據(jù)《中國協(xié)議法》和《建筑法》要求,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成以下協(xié)議。第一條詞語定義下列詞語除雙方另有約定外,應(yīng)含有本條所給予定義:1.1協(xié)議:編號為總承包工程協(xié)議,包含協(xié)議協(xié)議書、協(xié)議條款及附件、雙方同意技術(shù)資料、圖紙、變更、補充協(xié)議、會議紀(jì)要等文件及可能明確列入?yún)f(xié)議書中這類深入補充文件。1.2發(fā)包人:指及其財產(chǎn)全部權(quán)正當(dāng)繼承人或正當(dāng)受讓人,以下簡稱“發(fā)包人”。1.3承包人:指及其財產(chǎn)全部權(quán)正當(dāng)繼承人或正當(dāng)受讓人,以下簡稱“承包人”。1.4本項目:分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)項目,系統(tǒng)裝機容量。（具體以實際裝機容量為準(zhǔn)）1.5項目經(jīng)理:指發(fā)包人指定負(fù)責(zé)施工管理和協(xié)議推行代表。1.6工程師:指本工程監(jiān)理單位（或者發(fā)包單位）委派總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定推行本協(xié)議代表,其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人約定。1.7協(xié)議價款:指基于發(fā)包人與承包人雙方在第一部分《協(xié)議協(xié)議書》第3條款中約定,發(fā)包人用以支付承包人根據(jù)協(xié)議約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并負(fù)擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任項目總額。1.8追加協(xié)議價款:指在協(xié)議推行中因發(fā)包人要求增加內(nèi)容或者協(xié)議沒有包含到項目內(nèi)容,所產(chǎn)生費用,經(jīng)發(fā)包人確定后按計算協(xié)議價款方法追加協(xié)議價款。1.9費用:指不包含在協(xié)議價款之內(nèi)應(yīng)該由發(fā)包人或承包人負(fù)擔(dān)經(jīng)濟支出。1.10施工場地:指由發(fā)包人提供用于工程施工場所以及發(fā)包人在圖紙中具體指定供施工使用任何其她場所。1.11書面形式:指協(xié)議書、信件和數(shù)據(jù)電文（包含電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等能夠有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容形式。1.12小時或日或工作日:本協(xié)議中要求按小時計算時間,從事件有效開始時計算（不扣除休息時間）:要求按日計算時間,開始當(dāng)日不計入,從次日開始計算。時限最終一日是休息日或者其她法定節(jié)假日,以節(jié)假日次日為時限最終一天日,但完工日期除外。時限最終一日截止時間為當(dāng)日24時;工作日為周一至周五5天,法定節(jié)假日不算工作日。1.13關(guān)鍵設(shè)備驗收:指關(guān)鍵設(shè)備抵達(dá)施工現(xiàn)場后,在承包人組織下,由發(fā)包人或監(jiān)理方檢驗關(guān)鍵設(shè)備外觀、數(shù)量及設(shè)備出廠合格證、使用說明書等質(zhì)量證實文件和技術(shù)文件。關(guān)鍵設(shè)備指光伏組件、光伏并網(wǎng)逆變器、支架和電纜。1.14驗收:由承包人組織符合國家電網(wǎng)分布式電源項目并網(wǎng)驗收和當(dāng)?shù)赜蚍植际焦夥娬揪C合驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收,并簽署了購售電協(xié)議。1.15最終驗收:由發(fā)包人對本項目工程建設(shè)質(zhì)量情況進行全方面檢驗和總體評價驗收。1.16不可抗力:戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物墜落、暴風(fēng)雪、洪水、地震等不可預(yù)見、不能避免并不能克服事件。第二條付款方法和條件2.1付款方法:電匯或支票2.2本協(xié)議采取分期付款。2.3本項目光伏發(fā)電系統(tǒng)工程（協(xié)議總價￥元,大寫:整）2.3.1預(yù)付款總承包協(xié)議簽署后,發(fā)包人7個工作日內(nèi)向承包人支付本項目協(xié)議總額30%款項,累計:元（大寫:整）。2.3.2工程進度款工程進度款1/施工單位進場后7個工作日,經(jīng)發(fā)包人確定后,支付本項目協(xié)議總額20%款項,累計:元（大寫:整）。工程進度款2/支架和組件進場后后7個工作日內(nèi),發(fā)包人在7個工作日內(nèi)向承包人支付本項目協(xié)議金額20%款項,累計:元（大寫:整）。2.3.3驗收款電力部門驗收合格后（以電力部門出具合格并網(wǎng)驗收意見為準(zhǔn)）,發(fā)包人7個工作日內(nèi)向承包人支付本項目協(xié)議總額25%款項,累計:￥元（大寫:萬元整）。2.3.4質(zhì)保金本項目協(xié)議價款5%款項,累計:￥元（大寫:整）,作為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿一年后發(fā)包人7個工作日內(nèi)支付給承包人（以本工程最終驗收合格之日起計算）。以上全部包含到驗收項目,雙方均以文件或會議紀(jì)要形式簽字確定為準(zhǔn),日期以文件或會議紀(jì)要簽署日期次日起計算。第三條開工及延期開工3.1開工承包人收到發(fā)包人開工申請批復(fù)后,且發(fā)包人實施第二部分《協(xié)議條款》第二條款《付款方法和條件》后,承包人組織進場施工。3.2工期延誤在組織施工過程中,如碰到下列情況,雙方應(yīng)立刻進行協(xié)商,并經(jīng)過書面形式確定損失負(fù)擔(dān)責(zé)任,對應(yīng)順延工期:3.2.1因不可抗力事件或其她非承包人責(zé)任造成爆炸、火災(zāi)等事件,承包人應(yīng)立刻通知發(fā)包人,并采取方法盡力降低損失。不可抗力事件結(jié)束48小時內(nèi),雙方就損失情況和工期延期進行協(xié)商,形成書面協(xié)議;3.2.2因發(fā)包人提出變更計劃或變更設(shè)計;3.2.3發(fā)包人未按約定支付工程進度款,致使施工不能正常進行;3.2.4一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超出12小時;3.2.5發(fā)包人未按約定提供所需書面形式指令、確定單、同意手續(xù)等,經(jīng)書面催告后15以后仍未提供相關(guān)書面指令、確定單、同意手續(xù)等,致使施工不能正常進行。非上述原因,工程不能按協(xié)議工期完工,承包人應(yīng)按協(xié)議條款約定負(fù)擔(dān)違約責(zé)任。第四條關(guān)鍵設(shè)備驗收4.1承包人應(yīng)在關(guān)鍵設(shè)備到貨后2個工作日內(nèi)確定驗收日期,并提前2個工作日內(nèi)通知發(fā)包人,發(fā)包人應(yīng)委派人員或監(jiān)理參與驗收。4.2發(fā)包人收到承包人關(guān)鍵設(shè)備驗收通知單,需2個工作日內(nèi)參與驗收,如接到承包人驗收申請通知超出5個工作日未驗收視為自動驗收合格。4.3發(fā)包人對承包人供給關(guān)鍵設(shè)備驗收僅限于對產(chǎn)品外觀完整情況及產(chǎn)品型號驗收,驗收結(jié)果雙方簽字確定。以上驗收不包含對產(chǎn)品性能驗收,產(chǎn)品性能驗收將統(tǒng)一在系統(tǒng)整體驗收時進行驗收。4.4經(jīng)過驗收后產(chǎn)品有承包人保管,如在保管權(quán)移交前若發(fā)生產(chǎn)品破損、丟失等情況,由承包人負(fù)責(zé)負(fù)擔(dān)相關(guān)損失,在項目整體經(jīng)過最終驗收后進行保管權(quán)移交。第五條材料設(shè)備供給5.1承包人采購材料設(shè)備5.1.1本工程安裝主材、安裝輔材均由承包人根據(jù)協(xié)議驗收質(zhì)量要求按系統(tǒng)項目設(shè)備清單進行采購。5.1.2承包人采購材料設(shè)備,應(yīng)按國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)采購,并要求“三證齊全”,對材料設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。5.1.3承包人供給材料設(shè)備由承包人自行保管。5.1.4承包人采購材料設(shè)備在使用前,承包人應(yīng)進行檢驗,不合格不得使用。5.1.5發(fā)包人發(fā)覺承包人采購并使用不符合設(shè)計或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求材料設(shè)備時,有權(quán)要求承包人負(fù)責(zé)修復(fù)、拆除或重新采購,由此發(fā)生費用由承包人負(fù)擔(dān),延誤工期不予順延。第六條發(fā)包人和承包人雙方權(quán)利與義務(wù)除本協(xié)議其它條款約定以外,雙方含有以下權(quán)利義務(wù):6.1發(fā)包人權(quán)利與義務(wù)6.1.1根據(jù)協(xié)議約定推行支付義務(wù);6.1.2遵守任何適使用方法律、法規(guī)和規(guī)章;6.1.3推行協(xié)議中約定其她職責(zé)和義務(wù);6.2承包人權(quán)利與義務(wù)6.2.1在開工前5個工作日內(nèi)搞好承包人駐地界區(qū)以內(nèi)用水、用電、道路和臨時設(shè)施建設(shè),負(fù)擔(dān)對應(yīng)費用;6.2.2在開工前10個工作日內(nèi),編制施工組織設(shè)計（施工方案）報發(fā)包人審批,做好各項施工準(zhǔn)備工作;6.2.3工程開工前10工作日內(nèi)提出書面開工匯報。向發(fā)包人提交施工平面部署圖、施工進度計劃;按發(fā)包人要求向發(fā)包人提交本月施工進度報表及下月施工作業(yè)計劃;隱蔽工程或中間驗收前12小時內(nèi)以書面形式通知工程師驗收;達(dá)成完工條件5個工作日內(nèi)向發(fā)包人提交完工驗收匯報;工程事故發(fā)生后8小時內(nèi)向發(fā)包人通報,并在二十四小時內(nèi)提交書面匯報;6.2.4根據(jù)施工圖與說明書進行施工,確保工程質(zhì)量,按協(xié)議約定時間完工并交付使用;6.2.5遵守政府相關(guān)部門對施工場地交通、施工噪音及環(huán)境保護和安全生產(chǎn)等管理要求,按要求辦理相關(guān)手續(xù),不然負(fù)擔(dān)因本身原因造成罰款及其它處罰;6.2.6對已完工房屋、構(gòu)筑物和安裝設(shè)備,在交工前負(fù)責(zé)保管,并清理好場地;6.2.7在施工過程中如發(fā)生較大工程質(zhì)量事故,應(yīng)立刻匯報工程師和安全管理部門,經(jīng)工程師、安全管理部門共同研究,明確責(zé)任,確定處理方案后方可實施;6.2.8做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物等保護工作,并負(fù)擔(dān)對應(yīng)費用。承包人不推行上述各項義務(wù),造成工期延誤和工程損失,應(yīng)對發(fā)包人損失給予賠償。第七條變更設(shè)計7.1發(fā)包人變更設(shè)計發(fā)包人應(yīng)在該項工程施工前7個工作日通知承包人。承包人已經(jīng)施工工程,發(fā)包人變更設(shè)計應(yīng)立刻通知承包人,承包人在接到通知后立刻停止施工。因為發(fā)包人原因設(shè)計變更造成承包人材料積壓,應(yīng)由發(fā)包人負(fù)責(zé)處理,并負(fù)擔(dān)全部處理費用。7.2承包人變更設(shè)計7.2.1承包人提出合理化提議包含到變更設(shè)計和對原定材料換用,必需經(jīng)發(fā)包人代表及相關(guān)部門同意。合理化提議節(jié)省金額,發(fā)包人和承包人雙方協(xié)商分享。7.2.2施工過程中如發(fā)覺設(shè)計有錯誤或嚴(yán)重不合理時,承包人應(yīng)在12小時內(nèi)通知發(fā)包人,由承包人會同設(shè)計等相關(guān)部門研究確定后48小時內(nèi)將修改意見或變更設(shè)計文件提交發(fā)包人,承包人按修改或變更設(shè)計文件進行施工,由此增減費用由承包人負(fù)擔(dān),工程延期,應(yīng)向發(fā)包人支付對應(yīng)違約金。7.2.3因為承包人原因（包含違反發(fā)包人招標(biāo)要求或設(shè)計出現(xiàn)重大失誤）變更設(shè)計造成承包人材料積壓,應(yīng)由承包人負(fù)責(zé)處理,并負(fù)擔(dān)全部處理費用,并賠償由此帶給發(fā)包人損失。第八條暫停施工發(fā)包人代表在確有必需時,可要求承包人暫停施工,并在提出要求后12小時內(nèi)提出處理意見。承包人應(yīng)按發(fā)包人要求停止施工,并妥善保護已完工工程。承包人實施發(fā)包人代表處理意見后,可提出復(fù)工要求,發(fā)包人代表應(yīng)在12小時內(nèi)給予回復(fù)。發(fā)包人代表未能在要求時間內(nèi)提出處理意見,或收到承包人復(fù)工要求后二十四小時內(nèi)未予回復(fù),承包人可自行復(fù)工。停工責(zé)任在發(fā)包人,對應(yīng)順延工期,發(fā)生費用由發(fā)包人負(fù)擔(dān);停工責(zé)任在承包人,由承包人負(fù)擔(dān)發(fā)生費用。第九條檢驗和返工承包人應(yīng)認(rèn)真根據(jù)國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求以及發(fā)包人代表依據(jù)協(xié)議發(fā)出指令施工,隨時接收發(fā)包人代表及其委派人員檢驗檢驗,為檢驗檢驗提供便利條件。由承包人原因引發(fā)質(zhì)量問題,發(fā)包人代表及其委派人員有權(quán)要求返工、修改,由此而造成返工、修改費用,承包人全部負(fù)擔(dān),工期不予順延。第十條安裝調(diào)試與工程驗收10.1安裝調(diào)試10.1.1承包人應(yīng)在項目開工后120個工作日內(nèi)完成對項目設(shè)備安裝與調(diào)試,達(dá)成協(xié)議約定要求和標(biāo)準(zhǔn),并確保設(shè)備正常運行。10.1.2在安裝調(diào)試期間,假如承包人提供設(shè)備、材料有缺點或因為承包人技術(shù)人員錯誤或承包人提供技術(shù)資料、圖紙、說明書錯誤造成發(fā)包人設(shè)備、材料損壞,承包人應(yīng)采取必需補救方法,并賠償發(fā)包人損失。10.1.3安裝工作完全符合發(fā)包人要求或協(xié)議要求和標(biāo)準(zhǔn),而且單機試車成功,雙方代表可在2個工作日內(nèi)現(xiàn)場簽署安裝完工書。但不免去承包人在安裝調(diào)試過程中和質(zhì)量確保期內(nèi)所應(yīng)負(fù)擔(dān)責(zé)任。10.1.4設(shè)備整機經(jīng)聯(lián)運測試完全符合協(xié)議或技術(shù)附件約定技術(shù)指標(biāo),經(jīng)雙方代表簽字確定后,即完成了對全部設(shè)備調(diào)試。10.2工程驗收10.2.1隱蔽工程和中間驗收隱蔽工程在隱蔽前12小時內(nèi)、其它項目(分部、分項工程)完工后12小時內(nèi),承包人將驗收內(nèi)容、時間和地點以書面形式通知工程師到現(xiàn)場驗收,驗收合格后12小時內(nèi),工程師在驗收統(tǒng)計上簽字后,承包人可繼續(xù)施工;驗收不合格,承包人在工程師限定時間內(nèi)整改后重新驗收。10.2.2重新檢驗不管工程師是否進行驗收,當(dāng)其要求對已經(jīng)隱蔽工程重新檢驗時,承包人應(yīng)按其要求進行剝離或開孔,并在檢驗后重新覆蓋或修復(fù)。檢驗合格,發(fā)包人負(fù)擔(dān)由此發(fā)生全部費用,賠償承包人損失,并對應(yīng)順延工期;檢驗不合格,承包人負(fù)擔(dān)由此發(fā)生全部費用,工期不予順延。10.2.3驗收工程完工后15個工作日內(nèi),承包人組織電力管理部門辦理驗收,如驗收因承包人安裝施工原因存在缺點,則承包人則應(yīng)該根據(jù)電力管理部門提出消缺單內(nèi)容,進行逐一負(fù)責(zé)消缺,直至驗收經(jīng)過。10.2.4最終驗收電力管理部門驗收經(jīng)過并與發(fā)包人簽署購售電協(xié)議后,承包人根據(jù)發(fā)包人要求或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),向發(fā)包人提供完整完工資料及驗收匯報。承包人應(yīng)繪制完工圖一式2份,工程變更不大由承包人在原施工圖上加注核定單編號,提交發(fā)包人存檔。其它交工資料內(nèi)容與份數(shù)按相關(guān)要求整理提交給發(fā)包人。承包人提交驗收申請后7個工作日內(nèi)組織發(fā)包人參與驗收。如驗收因承包人安裝施工原因存在缺點,則承包人則應(yīng)該根據(jù)發(fā)包人提出消缺單內(nèi)容,進行逐一負(fù)責(zé)消缺,直至驗收經(jīng)過。如承包人提交驗收申請后20個工作日內(nèi)發(fā)包人未參與驗收,則視為本項目驗收合格。第十一條質(zhì)量要求和保修 11.1全部設(shè)備質(zhì)量必需嚴(yán)格按攝影關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實施。11.2工程質(zhì)量規(guī)范和工程等級。11.2.1本工程設(shè)計、施工符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),都有資質(zhì)企業(yè)設(shè)計和施工,項目符合浙江省光伏發(fā)電系統(tǒng)驗收標(biāo)準(zhǔn)。11.2.2全部設(shè)計及施工技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)由發(fā)包方與承包方自行協(xié)商制訂。11.2.3本工程質(zhì)量等級達(dá)成合格。11.3本工程從最終驗收合格日起計算保修期1年,如系統(tǒng)出現(xiàn)故障承包人應(yīng)在接到發(fā)包人書面故障匯報后二十四小時內(nèi)到現(xiàn)場處理。11.4在當(dāng)年當(dāng)?shù)毓庹斩却笥谇拔迥昶骄登夜夥吭O(shè)備正常運行并根據(jù)運行維護手冊按時進行日常維護保養(yǎng)情況下,承包人根據(jù)技術(shù)方案中最低發(fā)電量承諾本項目年發(fā)電量,在五年內(nèi),如當(dāng)年未達(dá)成最低發(fā)電量,承包人則補足發(fā)包人。第十二條保密協(xié)議12.1在協(xié)議推行期間,承包人所取得圖紙資料及在施工過程中所取得與推行協(xié)議相關(guān)工作結(jié)果屬發(fā)包人全部,承包人負(fù)有保密義務(wù)。未經(jīng)發(fā)包人書面同意,承包人不得在協(xié)議期內(nèi)或協(xié)議推行完成后以任何方法泄露。12.2未經(jīng)發(fā)包人書面同意,承包人不得把與協(xié)議相關(guān)資料給出版社和新聞機構(gòu)發(fā)表或?qū)W術(shù)引用,或者使用本協(xié)議任何部分進行促銷和做廣告宣傳。12.3未經(jīng)發(fā)包人書面同意,承包人不得應(yīng)用本工程圖紙資料。12.4對于承包人使用新技術(shù)和新方法,發(fā)包人負(fù)有保密義務(wù),未經(jīng)承包人書面同意,不得以任何方法泄露。12.5本協(xié)議保密條款在協(xié)議終止后,一樣含有約束力。第十三條爭議13.1因協(xié)議發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商處理。13.2如協(xié)商不成,可選擇下列第（一）種方法處理:（一）提交雙方所轄地任一法院申請仲裁;（二）依法向人民法院提起訴訟。第十四條違約14.1如承包人工期延誤,延誤期內(nèi)天天需賠償發(fā)包人工期延誤違約金協(xié)議總價0.5%,最高限額5%。14.2如發(fā)包人延期付款,延誤期內(nèi)天天需賠償承包人付款延誤違約金協(xié)議總價0.5%,最高限額5%。14.3因為發(fā)包人原因,不推行協(xié)議約定義務(wù)或不按協(xié)議約定推行義務(wù),給承包人造成損失,應(yīng)賠償承包人對應(yīng)經(jīng)濟損失,并對應(yīng)順延工期。14.4工程或設(shè)備質(zhì)量不符合約定,且承包人未按發(fā)包人要求采取必需補救方法,發(fā)包人有權(quán)解除協(xié)議,且要求承包人賠償發(fā)包人損失。14.5承包人確保安裝施工過程中不侵犯第三方權(quán)利。由施工造成屋面滲漏、維修、翻修改造或其她損壞,承包人應(yīng)負(fù)擔(dān)由此給發(fā)包人造成一切損失。在保修期一年內(nèi)發(fā)電系統(tǒng)設(shè)備或部件故障、損壞或其她非正常運轉(zhuǎn)行為造成第三方線路失電、設(shè)備損壞、人身財產(chǎn)損失等,以及因承包人過失造成光伏發(fā)電設(shè)備安裝、運行造成系統(tǒng)停運超出5個工作日,承包人應(yīng)負(fù)擔(dān)由此給發(fā)包人造成一切損失。14.6因承包人原因工程質(zhì)量未達(dá)成協(xié)議約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人按發(fā)包人要求期限負(fù)責(zé)整改,向發(fā)包人賠償所以造成全部損失;14.7一方違約后,另一方要求違約方繼續(xù)推行協(xié)議時,違約方除負(fù)擔(dān)上述違約責(zé)任外,仍應(yīng)繼續(xù)推行協(xié)議。14.8因一方違約使協(xié)議不能推行,另一方欲中止或解除全部協(xié)議,應(yīng)提前10個工作日內(nèi)通知違約方后,方可中止或解除協(xié)議,由違約方負(fù)擔(dān)違約責(zé)任。14.9發(fā)生其它違約情形,違約方應(yīng)賠償由此給對方造成損失。如屬雙方過失,應(yīng)各自負(fù)擔(dān)對應(yīng)責(zé)任。第十五條索賠發(fā)包人和承包人雙方如有一方未能按協(xié)議約定推行義務(wù)給對方造成損失,受損方可按以下要求向違約方索賠:1）有正當(dāng)索賠理由、且有索賠事件發(fā)生時相關(guān)證據(jù);2）索賠事件發(fā)生5個工作日內(nèi),向違約方發(fā)出索賠通知;3）違約方在接到索賠通知后3天內(nèi)給予同意、或要求承包人深入補充索賠理由和證據(jù)。4)如索賠發(fā)生爭議,雙方可協(xié)商處理,假如協(xié)商不成可根據(jù)本協(xié)議第十四條款《違約》處理。第十六條安全施工16.1安全管理人員必需持證上崗,并負(fù)責(zé)檢驗現(xiàn)場和施工人員安全情況。16.2承包人按相關(guān)要求,采取嚴(yán)格安全方法,負(fù)擔(dān)因為本身安全方法不力造成事故責(zé)任和所以發(fā)生全部費用,非承包人責(zé)任造成傷亡事故、由責(zé)任方負(fù)擔(dān)責(zé)任和相關(guān)費用。發(fā)生重大傷亡事故,承包人應(yīng)按相關(guān)要求立刻上報相關(guān)部門并通知發(fā)包人代表。同時按政府相關(guān)要求處理。發(fā)包人為搶敷提供必需條件。發(fā)生費用由事故責(zé)任方負(fù)擔(dān)。承包人在動力設(shè)備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道周圍施工前,應(yīng)向發(fā)包人代表提出安全保護方法,經(jīng)發(fā)包人代表同意后實施,由承包人負(fù)擔(dān)保護方法費用。在有毒有害環(huán)境中施工,承包人應(yīng)按相關(guān)要求提供對應(yīng)防護方法,并負(fù)擔(dān)相關(guān)經(jīng)濟支出。16.3現(xiàn)場用電必需根據(jù)發(fā)包人要求,三相五線制,一機一閘必需帶漏電保護,不許用電爐。16.4承包人在施工期間應(yīng)服從發(fā)包人安排。遵守發(fā)包人和當(dāng)?shù)卣毮懿块T管理制度。相關(guān)安全防護、文明施工方法費用其她約定以下:（1）承包人需提供安全防護、文明施工方法費用支付計劃和落實情況;（2）工程師對承包人落實安全防護、文明施工方法費情況進行現(xiàn)場監(jiān)理。若發(fā)覺承包人未落實安全防護、文明施工方法,有權(quán)責(zé)令其立刻整改;（3）承包人應(yīng)在財務(wù)管理中單獨列支安全防護、文明施工方法項目費用支付情況。16.5施工人員人身意外傷害保險由承包人辦理（其它險種自愿）第十七條不可抗力因為不可抗力,如不可預(yù)見、不可避免、不可克服事件,造成不能完全或部分推行本協(xié)議義務(wù),受不可抗力影響一方或雙方不負(fù)擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后48小時內(nèi)立刻通知對方,并在其后5個工作日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行ёC實文件。受不可抗力影響簽約一方或雙方有義務(wù)采取方法,將因不可抗力造成損失降低到最低程度。第十八條本協(xié)議生效、變更、解除和終止18.1協(xié)議生效本協(xié)議經(jīng)發(fā)包人和承包人雙方法定代表人或委托代理人簽字并蓋章后生效,協(xié)議一式三份,發(fā)包人,承包人及見證方各執(zhí)一份。18.2協(xié)議變更本協(xié)議經(jīng)發(fā)包人和承包人雙方協(xié)商一致,能夠變更,協(xié)議變更協(xié)議應(yīng)采取書面形式。18.3協(xié)議解除18.3.1協(xié)議解除原因:發(fā)包人和承包人雙方協(xié)商一致,可解除協(xié)議,解除協(xié)議應(yīng)采取書面形式。18.3.2發(fā)生下列情形之一,一方能夠解除協(xié)議:1）因不可抗力,致使協(xié)議目不能實現(xiàn);2）承包人未按協(xié)議約定時限完成驗收并移交生產(chǎn),經(jīng)催告后20