2024年度江蘇省二級建造師之二建建設工程法規(guī)及相關知識強化訓練試卷B卷附答案

2024年度江蘇省二級建造師之二建建設工程法規(guī)及相關知識強化訓練試卷B卷附答案一單選題(共60題)1、關于仲裁裁決不予執(zhí)行和撤銷，說法正確的是（）A.仲裁的程序違反法定程序的，當事人只能申請撤銷仲裁裁決，不得申請不予執(zhí)行仲裁裁決B.當事人申請撤銷仲裁裁決的，應當在收到裁決書之日起3個月內提出C.當事人可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷仲裁裁決D.仲裁裁決被人民法院依法撤銷后，當事人就該糾紛不得再行申請仲裁，只能向人民法院起訴【答案】C2、關于工程竣工結算方式與編審的敘述中，錯誤的是（）。A.工程竣工結算分為單位工程竣工結算、單項工程竣工結算和建設項目竣工總結算B.單項工程竣工結算或建設項目竣工總結算由總（承）包人編制，發(fā)包人可直接進行審查，也可以委托具有相應資質的工程造價咨詢機構進行審查C.單位工程竣工結算由承包人編制，發(fā)包人審查D.政府投資項目，單項工程竣工結算或建設項目竣工總結算應由上一級財政部門審查【答案】D3、某工程在9月10日發(fā)生了地震災害迫使承包人停止施工。9月15日發(fā)包人與承包人共同檢查工程的損害程度，并一致認為損害程度嚴重，需要拆除重建。9月17日發(fā)包人將依法單方解除合同的通知送達承包人，9月18日發(fā)包人接到承包人同意解除合同的回復。依據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，該施工合同解除的時間應為(）。A.9月10日B.9月15日C.9月17日D.9月18日【答案】C4、某施工合同糾紛案經(jīng)仲裁裁決，將已經(jīng)竣工工程的部分樓層折價給施工單位抵償工程欠款，但建設單位拒絕履行裁決。因此，施工單位決定申請執(zhí)行仲裁裁決。關于該申請，說法正確的是（）。A.施工單位申請執(zhí)行的期間為1年B.申請執(zhí)行本案的仲裁裁決，由施工單位所在地的中級法院管轄C.申請執(zhí)行本案的仲裁裁決，由合同簽訂地的中級法院管轄D.施工單位有權向建設單位所在地或樓盤所在地中級法院申請執(zhí)行【答案】D5、自然人的作品，其發(fā)表權、使用權和獲得報酬權的保護期，為作者終生及其死后（）。A.60年B.50年C.40年D.30年【答案】B6、（2021年真題第2批）關于評標的說法，正確的是（）。A.招標人可以不向評標委員會提供評標所必需的信息B.投標文件未經(jīng)投標單位蓋章和單位負責人簽字，評標委員會不應當直接否決其投標C.投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價時，評標委員會應當否決其投標D.評標過程中，評標委員會成員不能繼續(xù)評標被更換后，由更換后的評標委員會成員繼續(xù)進行評審【答案】C7、（2019年真題）甲施工企業(yè)與乙簽訂了機動車買賣合同，該車輛所有權自()時發(fā)生移轉。A.交付B.合同成立C.合同生效D.車輛完成登記【答案】A8、施工單位于6月1日提交工程竣工驗收報告，建設單位因故拖延不予組織竣工驗收；同年10月8日建設單位組織竣工驗收時因監(jiān)理單位過錯未能正常進行；10月20日建設單位實際使用該工程。雙方就實際竣工日期發(fā)生爭議，則施工單位承擔的保修期應于（）起計算。A.6月1日B.8月30日C.10月8日D.10月20日【答案】A9、關于大氣污染防治，下列說法正確的是（）。A.建設單位應當制定具體的施工揚塵污染防治實施方案B.施工單位應當將防治揚塵污染的費用列入工程造價C.暫時不能開工的建設用地，建設單位應當對裸露地面進行覆蓋D.工程渣土、建筑垃圾應當采用密閉式防塵網(wǎng)遮蓋【答案】C10、（2016年真題）根據(jù)《生產安全事故報告和調查處理條例》，關于生產安全事故等級的說法正確的是()。A.造成5人死亡的事故是一般事故B.造成45人重傷的事故是重大事故C.造成15人死亡的事故是特別重大事故D.造成3000萬直接經(jīng)濟損失的事故是較大事故【答案】D11、下列屬于國家所有的不可移動文物的是（）。A.壁畫B.三星堆出土的文物C.中國博物館的文物D.殷墟商文化遺址【答案】D12、下列關于勞動合同終止原因的表述不正確的是()A.當事人約定的勞動合同終止條件出現(xiàn)B.勞動合同期滿C.勞動者被宣告失蹤D.勞動者達到法定退休年齡【答案】A13、場景(六）A.水泥廠與材料供應商聯(lián)名通知施工單位B.水泥廠通知施工單位C.材料供應商通知施工單位D.征得施工單位同意【答案】D14、施工單位所承建的某辦公樓，沒有經(jīng)過驗收建設單位就提前使用。3年后，辦公樓主體結構出現(xiàn)質量問題，下面說法正確的是（）。A.主體結構的最低保修期限應是50年，施工單位需要承擔保修責任B.主體結構的最低保修期限是設計的合理使用年限，施工單位應當承擔保修責任C.施工單位是否承擔保修責任，取決于建設單位是否已經(jīng)足額支付工程款D.由于建設單位提前使用，施工單位不需要承擔保修責任【答案】B15、某工程施工合同中約定竣工日期為2014年10月31日，工程施工過程中出現(xiàn)了以下情況：(1)開工時乙方設備延遲了7天進入施工場地；(2)施工中發(fā)生了洪災，拖延施工7天；(3)施工中非承包商原因停水、停電累計達到84小時；(4)設計變更導致工程量增加的工作量達到7天，則該工程的實際竣工日期應為()。A.2014年11月7日B.2014年11月14日C.2014年11月21日D.2014年11月28日【答案】B16、張某為甲公司的業(yè)務員，手中有甲公司的介紹信和蓋好公章的合同，后來張某離開甲公司，并沒有將介紹信和合同交回。之后張某又與客戶劉某以甲公司的名義簽訂了一份合同，而劉某一直以為張某是甲公司的業(yè)務員。這份合同的效力應該認定為（）。A.無效，屬于欺詐合同B.無效，責任應由張某承擔C.有效，責任應由張某承擔D.有效，責任應由甲公司承擔【答案】D17、建筑物倒塌造成他人損害的，由（）承擔連帶責任。A.所有人和建設單位B.使用人和建設單位C.建設單位和施工企業(yè)D.管理人和施工企業(yè)【答案】C18、根據(jù)《民法典》，下列合同的免責條款中，無效的是（）。A.因重大過失造成對方財產損失的免責條款B.因輕微過失違約無需承擔違約責任的條款C.因不可抗力造成對方財產損失的免責條款D.因市場價格波動造成對方財產損失的免責條款【答案】A19、（2020年12月真題）用人單位與勞動者在用工前訂立勞動合同的勞動關系自()起建立。A.用工之日B.試用期滿之日C.訂立勞動合同之日D.勞動者提供擔保之日【答案】A20、某施工單位因違反施工程序，致使3名工人死亡，直接經(jīng)濟損失達2000余萬元人民幣，根據(jù)《生產安全事故報告和調查處理條例》規(guī)定，該起事件(）。A.屬于重大事故B.屬于特別重大事故C.屬于較大事故D.屬于一般事故【答案】C21、根據(jù)《民法典》，當事人在保證合同中對保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的，保證責任的承擔方式是（）。A.按份保證B.連帶責任保證C.一般保證D.最高額保證【答案】C22、外觀設計專利權的期限為（）年。A.20B.15C.10D.5【答案】B23、關于施工許可的說法，正確的是（）。A.省級人民政府建設主管部門對小型工程限額的調整，應當報國務院建設主管部門備案B.農民自建低層住宅的，應當申請領取施工許可證C.限額以下小型工程應當申請取施工許可證D.施工分包合同簽訂后，申請領取施工許可證【答案】A24、《產品質量法》中所稱的產品包括()。A.施工單位自制的模板B.建設工程C.購買的建筑機械D.采自地下的施工用水【答案】C25、在進行沉井準備工作時，地下水位應控制在沉井基坑底（）m以下。A.1.0B.1.5C.0.5D.2.0【答案】C26、資質許可機關應當注銷建筑企業(yè)資質的情形是（）。A.施工企業(yè)資質證書有效期屆滿，未依法申請延續(xù)的B.施工企業(yè)發(fā)生合并、分立、重組以及改制的C.施工企業(yè)被責令停產整頓的D.施工企業(yè)名稱、地址、法定代表人發(fā)生變更的【答案】A27、關于建設工程施工墊資的說法正確的是（）A.墊資的法律性質為當事人之間的借款B.政府投資項目不得由施工企業(yè)墊資施工C.當事人之間關于墊資的約定無效D.當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求參照金融機構貸款市場報價利率計算利息的，人民法院應予支持【答案】B28、關于民事責任，下列說法，正確的是（）。A.施工合同約定的工期延誤罰款屬于行政處罰B.無效合同的民事責任屬于違約責任C.民事責任可以單獨適用，也可以合并適用D.民事責任全部是財產責任且不具有任何懲罰性【答案】C29、關于財產保全和證據(jù)保全，說法錯誤的是（）。A.當事人要求采取保全措施的，應當向仲裁委員會提出書面申請B.保全措施由仲裁委員會裁定C.可以在被申請人住所地采取措施D.可以在被申請人財產所在地采取措施【答案】B30、注冊建造師擔任施工項目負責人，在所負責的工程項目竣工驗收或交接手續(xù)辦結前，不得變更注冊到另一企業(yè)。特例情況是()。A.發(fā)包方同意更換項目負責人B.承包方同意更換項目負責人C.發(fā)包方與承包方產生了合同糾紛D.因不可抗力解除施工合同【答案】A31、甲企業(yè)與乙運輸公司簽訂了貨物運輸合同，在合同履行過程中，甲企業(yè)未按合同內容履行合同，乙運輸公司可將其貨物（）。A.抵押B.留置C.質押D.拍賣【答案】B32、工程質量監(jiān)督機構應當在工程竣工驗收之日起（）天內，向備案機關提交工程質量監(jiān)督報告。A.5B.10C.15D.30【答案】A33、關于工程質量監(jiān)督手續(xù)的辦理，下列說法正確的是（）。A.施工單位在開工前，應當按照國家有關規(guī)定辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)B.應在辦理施工許可證或者開工報告，再辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)C.建設單位在開工后，應當按照國家有關規(guī)定辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)D.可委托工程質量監(jiān)督機構辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)，接受政府主管部門的工程質量監(jiān)督【答案】D34、（2017年真題）甲公司向乙公司購進一批建材。乙按照合同約定為甲代辦鐵路托運，運往合同約定的交貨地點M縣，在運輸過程中，甲與丙簽訂合同，約定將這批建材轉讓給丙，在M縣火車站交貨。由于山洪暴發(fā)，火車在運輸途中出軌，建材損毀，該損失由（）。A.丙承擔B.甲承擔C.乙承擔D.甲與乙分擔【答案】A35、沒有法定或者約定義務，為避免他人利益受損失進行管理或者服務而發(fā)生的債稱為()之債。A.合同B.侵權C.不當?shù)美鸇.無因管理【答案】D36、關于項目經(jīng)理部的說法，正確的是（）A.項目經(jīng)理部是施工企業(yè)的常設下屬機構B.施工項目不論規(guī)模大小，均應當設立項目經(jīng)理部C.項目經(jīng)理部可以獨立承擔民事責任D.施工企業(yè)應當明確項目經(jīng)理部的職責【答案】D37、下列事由中，債權人不能行使法定撤銷權的是()。A.受讓人明知債務人以明顯不合理的低價轉讓財產B.債務人放棄到期的債權C.債務人將巨額財產贈予他人D.債務人出售其全部財產【答案】D38、注冊建造師擔任施工項目負責人，在其承建的工程項目竣工驗收手續(xù)辦結前，可以變更注冊至另一個企業(yè)的情形是（）。A.同一工程分期施工B.發(fā)包方同意更換項目負責人C.承包方問意更換項目負責人D.停工超過120天承包方認為需要調整的【答案】B39、甲公司與乙公司因合同糾紛向某區(qū)基層法院起訴，乙應訴，經(jīng)開庭審理，法院判決甲勝訴，乙對區(qū)法院的判決實體內容無異議，卻以雙方簽訂了仲裁協(xié)議為由向市中級法院提出起上訴，要求據(jù)此撤銷一審判決，市中級法院的正確處理應為（）。A.查清事實后改判，駁回甲的訴訟請求B.仲裁協(xié)議如果有效，則裁定撤銷一審判別決，駁回甲的起訴C.裁定駁回乙的上訴，維持原判決D.裁定撤銷一審判決，發(fā)回原法院重審【答案】C40、關于聯(lián)合體承包工程，下列表述正確的是()。A.聯(lián)合體組成獨立法人B.聯(lián)合體中標的，應資質高的一方與招標人簽訂合同C.聯(lián)合體中各單位資質等級不同時，應以資質等級高的單位的業(yè)務許可范圍承包工程D.聯(lián)合體各方對承包合同的履行承擔連帶責任【答案】D41、關于定金，下列說法錯誤的是()。A.定金應當以書面形式約定B.當事人在定金合同中應當約定交付定金的期限C.定金的數(shù)額不得超過主合同標的額的15%D.定金合同從實際交付定金之日起生效【答案】C42、（2018年真題）設備采購合同約定，任何一方不履行合同應當支付違約金5萬元。采購人按照約定向供應商交付定金8萬元，合同履行期限屆滿，供應商未能交付設備，則采購人能獲得法院支持的最高請求額是（）萬元。A.16B.5C.8D.13【答案】A43、民事人、利害關系人認為人民法院的執(zhí)行程序違反法律規(guī)定的，可以向()人民法院提出書面異議。A.原審B.負責執(zhí)行的C.原告所在地D.被告所在地【答案】B44、關于建設單位安全責任的說法，正確的是（）。A.不得壓縮合同工期B.確定建設工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用C.審查專項施工方案D.提出防范生產安全事故的指導意見和措施建議【答案】B45、根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》，應當由施工起重機械安裝單位承擔法律責任的情形是（）。A.未由專業(yè)技術人員現(xiàn)場監(jiān)督的B.未審查拆裝方案的C.未審查安全施工措施的D.未向建設單位進行安全使用說明，辦理移交手續(xù)的【答案】A46、（2014年真題）在招標投標過程中，投標人發(fā)生合并、分立、破產等重大變化的應該（）。A.撤回投標B.提高投標保證金額C.撤銷投標D.及時書面告知招標人【答案】D47、合同權利轉讓未通知債務人，則（）。A.對債務人不發(fā)生效力B.轉讓合同無效C.推定為未轉讓D.抗辯權發(fā)生轉移【答案】A48、《招標投標法》規(guī)定，評標由招標人依法組建的評標委員會負責。下列關于評標委員會組成的說法，錯誤的是()A.評標委員會由招標人的代表和有關技術、經(jīng)濟等方面的專家組成B.評標委員會人數(shù)為5人以上的單數(shù)，其中技術、經(jīng)濟等方面的專家不少于二分之一C.與投標人有利害關系的人不得進入相關項目的評標委員會D.評標委員會成員的名單在中標結果確定前應當保密【答案】B49、勘察設計單位接受建設單位委托，承擔勘察設計任務，雙方對作品的著作權沒有約定，則勘察設計成果的著作權歸屬（）。A.委托方B.受托方C.雙方共有D.協(xié)議補充【答案】B50、某施工企業(yè)的下列工作人員中，有權要求公司簽訂無固定期限合同的是（）。A.張某在該企業(yè)連續(xù)工作滿8年B.李某與該企業(yè)已經(jīng)連續(xù)訂立2次固定期限勞動合同，但因工負傷不能從事原工作C.王某到該企業(yè)工作兩年，并被董事會任命為總經(jīng)理D.趙某在該企業(yè)累計工作了12年，但中間曾離開過企業(yè)【答案】B51、根據(jù)《生產安全事故報告和調查處理條例》，事故發(fā)生后，因特殊情況需要移動事故現(xiàn)場物件的，應當符合的條件是（）。A.防止事故擴大的需要B.經(jīng)現(xiàn)場物件所有權人同意C.記憶現(xiàn)場物價的位置信息D.不造成任何其他損失【答案】A52、關于施工許可制度的說法中，正確的是（）。A.中止施工滿1年經(jīng)核驗不符合條件的，應當收回其施工許可證B.領取施工許可證后因故不能按期開工超過6個月的，施工許可證自行廢止C.因故中止施工，恢復施工后1個月內應向發(fā)證機關報告D.批準開工報告的工程因故中止施工的，應當重新辦理批準手續(xù)【答案】A53、（2020年真題）關于建設工程暫估價的說法，正確的是()。A.暫估價由投標人在投標文件中自主確定B.暫估價的適用范圍僅包括工程和貨物C.暫估價在招標文件中體現(xiàn)的是不確定的項目D.工程總承包依法招標后，不免除暫估價項目的招標要求【答案】D54、（2021年第2批真題）關于評標的說法，正確的是()。A.招標人可以不向評標委員會提供評標所必需的信息B.投標文件未經(jīng)投標單位蓋章和單位負責人簽字，評標委員會不應當直接否決其投標C.投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價時，評標委員會應當否決其投標D.評標過程中，評標委員會成員不能繼續(xù)評標被更換后，由更換后的評標委員會成員繼續(xù)進行評審【答案】C55、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，設計單位在設計文件中選用的建筑材料、建筑構配件和設備，應當（）。A.按照建設單位的指令確定B.注明規(guī)格、型號、性能等技術指標C.注明生產廠、供應商D.征求施工企業(yè)的意見【答案】B56、王軍是某施工單位的項目經(jīng)理，2008年8月，他租了一臺壓路機，租期為一年。2008年10月，李海找到王軍，向王軍說明該壓路機已經(jīng)作為抵押物被抵押了，他就是抵押權人。同時出示了抵押合同。該合同顯示抵押合同生效時間為2008年9月1日。則下面說法正確的是（）。A.王軍不可以繼續(xù)租用該壓路機了B.王軍可以繼續(xù)租用，但如果在租期內李海需要實現(xiàn)抵押權，就不可以租用了C.在租期內，李海不可就此壓路機實現(xiàn)抵押權D.租期過后，若李海尚未實現(xiàn)抵押權，就不可以續(xù)租了【答案】C57、（2021年真題第2批）關于合同形式的說法，正確的是（）。A.合同可以采用書面形式、口頭形式或者其他形式B.電子郵件不能視為書面形式C.書面形式僅指合同書形式D.默示合同是指當事人默認的合同【答案】A58、某工程竣工驗收合格后第11年內，部分梁板發(fā)生不同程度的斷裂，經(jīng)有相應資質的質量鑒定機構鑒定，確認斷裂原因為混凝土施工養(yǎng)護不當致其強度不符合設計要求，則該質量缺陷應由（）。A.建設單位維修并承擔維修費用B.施工單位維修并承擔維修費用C.施工單位維修，設計單位承擔維修費用D.施工單位維修，混凝土供應單位承擔維修費用【答案】B59、我國目前的企業(yè)資質標準對技術裝備的要求，主要是施工單位必須使用()。A.與其從事施工活動相適應的技術裝備B.具有先進的自有機械設備C.具有較高的完好率、利用率和使用效率D.與承包工程范圍相適應的大中型機械設備必須自備【答案】A60、（2020年12月真題）關于施工企業(yè)質量責任和義務的說法，正確的是()。A.施工企業(yè)自行承擔原材料、設備的差價時，對其更換不必經(jīng)建設單位同意B.施工企業(yè)是建設工程質量的唯一責任主體C.對施工質量負責是施工企業(yè)法定的質量責任D.建設工程實行總承包，總承包單位依法將建設工程分包的總承包單位與分包單位應當對全部建設工程質量負責【答案】C二多選題(共20題)1、當事人可以對債權請求權提出訴訟時效抗辯，但對下列（）等債權請求權提出訴訟時效抗辯的，法院不予支持。A.支付存款本金及利息請求權B.基于投資關系產生的繳付出資請求權C.兌付國債的請求權D.向特定對象發(fā)行的企業(yè)債券本息請求權E.金融債券的請求權【答案】ABC2、某建設項目招標，評標委員會由二位招標人代表和三名技術，經(jīng)濟等方面的專家組成，這一組成不符合《招標投標法》的規(guī)定，則下列關于評標委員會重新組成的作法中，正確的有()。A.減少一名招標人代表，專家不再增加B.減少一名招標人代表，再從專家?guī)熘谐槿∫幻麑＜褻.不減少招標人代表，再從專家?guī)熘谐槿∫幻麑＜褼.不減少招標人代表，再從專家?guī)熘凶救《麑＜褽.不減少招標人代表，再從專家?guī)熘谐槿∪麑＜摇敬鸢浮緽D3、關于工程總承包企業(yè)的說法，正確的有（）。A.僅具有施工資質的企業(yè)不可以承接工程總承包項目B.工程總承包企業(yè)可以根據(jù)合同約定或者經(jīng)建設單位同意，直接將工程項目的設計或者施工業(yè)務擇優(yōu)分包給具有相應資質的企業(yè)C.分包單位只按照分包合同的約定對總承包單位負責D.工程總承包企業(yè)不得將工程總承包項目轉包E.工程總承包企業(yè)不得將工程總承包項目中設計和施工業(yè)務一并或者分別分包給其他單位【答案】BD4、（2014年真題）合同未約定違約責任，當事人一方不履行合同義務的，違約方應當承擔的違約責任有()。A.賠禮道歉B.繼續(xù)履行C.賠償損失D.采取補救措施E.支付違約金【答案】BCD5、勞動者發(fā)生下列情形，用人單位可以隨時解除勞動合同的有（）。A.在試用期被證明不符合錄用條件的B.不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的C.嚴重違反用人單位規(guī)章制度的D.同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響的，經(jīng)用人單位提出拒不改正的E.患病，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的【答案】ACD6、根據(jù)《勞動合同法》，勞動者有下列情形之一，用人單位可以解除勞動合同的是（）。A.勞動者不能勝任工作B.勞動者在試用期內不符合錄用條件C.勞動者嚴重違反用人單位的規(guī)章制度D.勞動者被依法追究刑事責任E.勞動者患病【答案】BCD7、根據(jù)《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》，必須招標范圍內的各類工程建設項目，達到下列標準之一必須進行招標的有（）。A.材料采購的單項合同估算價為人民幣180萬B.施工單項合同估算價為人民幣500萬C.重要設備采購的單項合同估算價為人民幣250萬D.監(jiān)理服務采購的單項合同估算價為人民幣160萬E.項目總投資額為人民幣2500萬【答案】BCD8、關于共同投標協(xié)議，下列說法錯誤的有（）。A.共同投標協(xié)議要明確約定各方在中標后要承擔的工作范圍和責任，就中標項目向招標人承擔連帶責任B.沒有附聯(lián)合體各方共同投標協(xié)議的聯(lián)合體投標確定為廢標C.共同投標協(xié)議應當在提交投標文件前十天提交招標人D.資格預審后聯(lián)合體增減、更換成員的與原成員具有同樣的資質和能力，其投標有效E.所有的項目，只要達成共同投標協(xié)議，都可以組成聯(lián)合體投標【答案】CD9、某建筑施工企業(yè)制訂了如下安全生產教育培訓工作制度，其中符合法律規(guī)定的有（）。A.對管理人員和作業(yè)人員每年進行兩次安全生產教育培訓B.對安全生產教育培訓考核不合格的人員，不得競聘上崗C.項目經(jīng)理必須經(jīng)有關主管部門考核合格方可任職D.登高架設作業(yè)人員，按照企業(yè)有關規(guī)定經(jīng)過安全作業(yè)培訓即可上崗E.作業(yè)人員進入新的施工現(xiàn)場前，必須接受安全生產教育培訓【答案】ABC10、關于標底，下列說法正確的有(）。A.一個招標項目可以有多個標底，且標底必須保密B.編制標底的中介機構可以為該項目的投標人編制投標文件或者提供咨詢C.招標人可以規(guī)定最高和最低投標價格D.標底只能作為評標的參考，不得以投標報價是否接近標底作為中標條件E.編制標底的中介機構不得參加投標【答案】D11、除法律另有規(guī)定的除外，建設用地使用權人有權將建設用地使用權進行（）。A.出讓B.互換C.出資D.贈與E.抵押【答案】BCD12、建設項目需要配套建設的環(huán)境保護設施，必須與主體工程同時（）。A.立項B.審批C.設計D.施工E.投產使用【答案】CD13、根據(jù)《關于清理規(guī)范工程建設領域保證金的通知》，可以要求建筑業(yè)企業(yè)在工程建設中繳納的保證金有（）。A.投標保證金B(yǎng)