彩鋼棚承攬協(xié)議書

彩鋼棚承攬協(xié)議書?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統(tǒng)一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方有彩鋼棚制作安裝的需求，乙方具備相關(guān)的專業(yè)資質(zhì)和能力，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方承攬彩鋼棚制作安裝事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述（一）彩鋼棚制作安裝內(nèi)容1.彩鋼棚位于[具體地點]，長[X]米，寬[X]米，檐高[X]米，總面積為[X]平方米。2.彩鋼棚主體結(jié)構(gòu)采用[具體規(guī)格型號]的熱鍍鋅鋼管作為立柱、橫梁及支撐，確保結(jié)構(gòu)穩(wěn)固。3.屋面及墻面覆蓋[具體厚度及型號]的彩鋼板，顏色為[具體顏色]，具備良好的防水、隔熱性能。4.彩鋼棚安裝[具體型號]的電動推拉門[X]扇，尺寸為[寬×高]，保證開啟靈活、關(guān)閉嚴(yán)密。5.安裝[具體規(guī)格]的塑鋼窗[X]扇，配置優(yōu)質(zhì)五金配件，確保采光及通風(fēng)效果。6.彩鋼棚內(nèi)部設(shè)置[具體數(shù)量]個[具體規(guī)格]的通風(fēng)口，用于空氣流通。（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.乙方制作安裝的彩鋼棚應(yīng)符合國家現(xiàn)行的相關(guān)建筑施工質(zhì)量驗收規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50205[具體版本號]）、《屋面工程質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50207[具體版本號]）等。2.彩鋼棚所使用的材料應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計要求，提供材料的質(zhì)量合格證明文件，并經(jīng)甲方檢驗認(rèn)可。3.彩鋼棚安裝完成后，應(yīng)保證整體結(jié)構(gòu)平整、牢固，無明顯變形、裂縫等質(zhì)量問題；門窗開啟靈活，關(guān)閉后無縫隙；屋面墻面防水性能良好，無滲漏現(xiàn)象。二、權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方的制作安裝工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出合理的意見和建議。對乙方交付的工作成果進(jìn)行驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或不符合約定的情況，有權(quán)要求乙方限期整改或返工。2.義務(wù)向乙方提供彩鋼棚制作安裝所需的相關(guān)資料，包括但不限于場地平面圖、設(shè)計要求等，確保資料真實、準(zhǔn)確、完整。按照本協(xié)議約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。為乙方的工作提供必要的協(xié)助和配合，如協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的周邊關(guān)系、提供臨時水電接入等。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定獲取承攬費用。要求甲方提供完成工作所需的相關(guān)資料，并有權(quán)根據(jù)實際情況提出合理的變更建議，但需經(jīng)甲方書面同意。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號及期限完成彩鋼棚的制作安裝工作。自行采購制作彩鋼棚所需的材料、設(shè)備及構(gòu)配件，并確保其質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)及本協(xié)議要求。提供材料的質(zhì)量合格證明文件、產(chǎn)品說明書等資料給甲方備案。負(fù)責(zé)組織具有相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗的施工人員進(jìn)行施工，施工人員應(yīng)遵守施工現(xiàn)場的安全規(guī)定，接受甲方及相關(guān)部門的監(jiān)督管理。在施工過程中，采取必要的安全防護(hù)措施，確保施工安全。如因乙方原因發(fā)生安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。對制作安裝過程中出現(xiàn)的問題及時與甲方溝通協(xié)商，根據(jù)甲方意見進(jìn)行整改。工作完成后，負(fù)責(zé)清理施工現(xiàn)場，做到工完場清。在彩鋼棚交付使用后，按照國家相關(guān)規(guī)定及本協(xié)議約定承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任，質(zhì)保期為自驗收合格之日起[X]年。質(zhì)保期內(nèi)，因乙方原因?qū)е虏输撆锍霈F(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)免費負(fù)責(zé)維修或更換；因不可抗力或甲方使用不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻膿p壞，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)維修，但可適當(dāng)收取材料成本費。三、承攬費用及支付方式（一）承攬費用本協(xié)議項下彩鋼棚承攬費用為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），此費用為固定總價，包含彩鋼棚制作、安裝、材料設(shè)備采購、運輸、稅費、利潤等乙方完成本項目所需的全部費用，除本協(xié)議約定的調(diào)整情況外，不因任何因素調(diào)整。（二）支付方式1.合同簽訂后，甲方支付承攬費用的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。2.彩鋼棚主體結(jié)構(gòu)安裝完成，經(jīng)甲方初步驗收合格后，支付承攬費用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。3.彩鋼棚全部制作安裝完成，經(jīng)甲方最終驗收合格后，支付剩余承攬費用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。4.乙方應(yīng)在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、工期（一）開工日期本彩鋼棚制作安裝工程定于[具體開工日期]開工，乙方應(yīng)在開工日期前做好施工準(zhǔn)備工作，包括但不限于施工人員、材料設(shè)備的進(jìn)場等。（二）竣工日期預(yù)計竣工日期為[具體竣工日期]，總工期為[X]天。如遇不可抗力、甲方變更設(shè)計或其他非乙方原因?qū)е碌难诱`，工期相應(yīng)順延。乙方應(yīng)在延誤情況發(fā)生后的[X]個工作日內(nèi)書面通知甲方，并提供相關(guān)證明文件。（三）工期延誤1.若乙方未能按照本協(xié)議約定的工期完成彩鋼棚制作安裝工作，每延誤一天，應(yīng)按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]天的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，乙方應(yīng)退還甲方已支付的款項，并按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。違約金不足以彌補甲方損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期相應(yīng)順延，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任，但乙方應(yīng)及時通知甲方并提供相關(guān)證據(jù)。五、驗收（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)按照本協(xié)議約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)國家規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。（二）驗收程序1.彩鋼棚主體結(jié)構(gòu)安裝完成后，乙方應(yīng)通知甲方進(jìn)行初步驗收。甲方應(yīng)在接到通知后的[X]個工作日內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行初步驗收。如初步驗收發(fā)現(xiàn)問題，乙方應(yīng)按照甲方要求限期整改，整改完成后重新申請驗收。2.彩鋼棚全部制作安裝完成后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工驗收報告，并通知甲方進(jìn)行最終驗收。甲方應(yīng)在接到通知后的[X]個工作日內(nèi)組織正式驗收。驗收合格的，雙方簽署驗收合格文件；驗收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方意見進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)，由此產(chǎn)生的費用及延誤的工期由乙方承擔(dān)。六、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的時間和方式支付承攬費用，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權(quán)暫停施工，因此造成的工期延誤及損失由甲方承擔(dān)。2.若甲方違反本協(xié)議約定，擅自變更設(shè)計或提出不合理要求，導(dǎo)致乙方增加費用或延誤工期的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（二）乙方違約責(zé)任1.除本協(xié)議約定的工期延誤情形外，若乙方未按照本協(xié)議約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號及期限完成彩鋼棚制作安裝工作，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，負(fù)責(zé)無償返工直至達(dá)到質(zhì)量要求。返工后仍不符合要求的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，乙方應(yīng)退還甲方已支付的款項，并按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。違約金不足以彌補甲方損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.若乙方提供的材料、設(shè)備及構(gòu)配件不符合國家標(biāo)準(zhǔn)及本協(xié)議要求，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)更換，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用及延誤的工期。如因乙方材料質(zhì)量問題導(dǎo)致彩鋼棚出現(xiàn)質(zhì)量事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，賠償甲方因此遭受的全部損失。3.若乙方違反施工現(xiàn)場安全規(guī)定，導(dǎo)致發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。如因安全事故給甲方造成損失的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。4.若乙方擅自將本協(xié)議項下的承攬工作轉(zhuǎn)包或分包給第三方，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，乙方應(yīng)退還甲方已支付的款項，并按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。違約金不足以彌補甲方損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。七、爭議解決本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款（一）協(xié)議生效本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。（二）協(xié)議份數(shù)本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。（三）協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補充需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.在履行本協(xié)議過程中，若一方提出解除協(xié)議，需提前[X]天書面通知對方，并經(jīng)對方書面同意。因解除協(xié)議給對方造成損失的，提出解除方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（四）保密條款雙方應(yīng)對在履行本協(xié)