承攬消防工程合同范本

承攬消防工程合同范本?甲方（定作人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（承攬人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，就乙方承攬甲方消防工程事宜，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程概況1.工程名稱：[具體消防工程項目名稱]2.工程地點：[詳細工程地點]3.工程內(nèi)容及規(guī)模：消防設施設計、安裝與調(diào)試，包括但不限于火災自動報警系統(tǒng)、消防給水系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)等。具體設備清單及規(guī)格要求見本合同附件一《消防工程設備清單》。工程規(guī)模為[建筑面積或其他規(guī)模指標]，消防設施需滿足國家及地方現(xiàn)行消防規(guī)范要求，確保通過消防驗收。4.工程用途：[明確該消防工程所服務的具體用途，如商業(yè)寫字樓、住宅、工廠等]二、工程期限1.開工日期：本合同生效后，乙方應在接到甲方書面通知之日起[X]日內(nèi)組織人員和設備進場施工，并確定具體開工日期。預計開工日期為[具體日期]。2.竣工日期：在滿足施工條件且乙方正常施工的情況下，本工程應于開工日期起[X]日內(nèi)竣工。預計竣工日期為[具體日期]。3.工期延誤：因甲方原因造成工期延誤的，工期相應順延。甲方應提前[X]日以書面形式通知乙方，并承擔因延誤給乙方造成的直接損失。因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一日，乙方應按照合同總價款的[X%]向甲方支付違約金。如因乙方延誤導致工程無法按時交付使用，乙方應承擔由此給甲方造成的全部損失。因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因導致工期延誤的，乙方應及時通知甲方，并提供相關證明文件，工期相應順延。三、合同價款及支付方式1.合同價款：本工程合同總價款為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此價款為固定總價，包含完成本合同約定工程內(nèi)容所需的全部費用，包括但不限于設備采購、安裝調(diào)試、工程施工、檢測驗收、稅費等一切費用，除本合同約定的調(diào)整情況外，不因任何因素調(diào)整。2.支付方式：合同簽訂后[X]日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價款的[X%]作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。工程進度達到[具體進度節(jié)點，如消防設施安裝完成50%]后，經(jīng)甲方驗收合格，甲方向乙方支付合同總價款的[X%]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。工程竣工并經(jīng)消防部門驗收合格后[X]日內(nèi)，甲方向乙方支付至合同總價款的[X%]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。剩余合同總價款的[X%]作為質量保證金，在工程竣工驗收合格滿[X]年后，如無質量問題，甲方一次性無息支付給乙方。四、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.有權對乙方的施工進度、質量、安全等進行監(jiān)督檢查，提出意見和建議，乙方應按照甲方要求及時整改。2.負責協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場周邊關系，提供施工所需的臨時用水、用電接口，并承擔相應費用。3.按照本合同約定的支付方式和時間向乙方支付工程款。4.向乙方提供施工所需的相關資料，包括但不限于建筑圖紙、消防設計文件等，并對資料的真實性、準確性負責。5.在乙方提交竣工驗收申請后，及時組織相關部門進行驗收。（二）乙方權利義務1.有權要求甲方按照本合同約定支付工程款。2.按照國家及地方現(xiàn)行消防規(guī)范和本合同約定的工程內(nèi)容、質量標準進行施工，確保工程質量達到合格標準，并通過消防部門驗收。3.負責施工現(xiàn)場的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。如因乙方原因發(fā)生安全事故，乙方應承擔全部責任。4.自行組織施工人員、設備和材料進場，負責設備材料的采購、運輸、保管等工作，并確保所采購的設備材料符合國家及地方相關標準和本合同約定。5.在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)設計文件或現(xiàn)場實際情況與合同約定不符，應及時通知甲方，并提出合理的解決方案。6.按照甲方要求的時間和格式提交工程進度報告、質量檢驗報告等相關資料。7.工程竣工后，負責清理施工現(xiàn)場，做到工完場清。8.在質保期內(nèi)，對工程質量問題負責免費維修、更換。如因乙方原因導致的質量問題，乙方應在接到甲方通知后[X]小時內(nèi)到達現(xiàn)場處理；如因非乙方原因導致的質量問題，乙方應積極協(xié)助甲方進行維修，費用由責任方承擔。五、工程質量及驗收1.質量標準：乙方應按照國家及地方現(xiàn)行消防規(guī)范、行業(yè)標準以及本合同約定的質量要求進行施工，確保工程質量達到合格標準。具體質量標準見本合同附件二《消防工程質量標準》。2.質量檢驗：乙方應建立質量管理體系，對工程施工全過程進行質量控制。每完成一道工序，乙方應進行自檢，自檢合格后報甲方驗收。甲方有權隨時對工程質量進行抽檢，如發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方應立即整改，直至符合要求。3.竣工驗收：工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工驗收申請報告，并提供完整的竣工資料。甲方應在接到乙方申請報告后[X]日內(nèi)組織相關部門進行驗收。驗收內(nèi)容包括工程質量、設備運行情況、資料完整性等。如驗收合格，雙方應簽署竣工驗收報告；如驗收不合格，乙方應按照甲方要求限期整改，直至通過驗收，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。工程通過消防部門驗收視為本合同工程竣工驗收合格。乙方應確保本工程在通過甲方竣工驗收后[X]日內(nèi)取得消防部門的驗收合格文件。六、違約責任1.甲方違約責任：若甲方未按照本合同約定的時間和方式支付工程款，每逾期一日，應按照應付未付金額的[X%]向乙方支付違約金。因甲方原因導致工程變更或延誤工期，給乙方造成損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。2.乙方違約責任：若乙方未按照本合同約定的質量標準施工，導致工程質量不合格，乙方應負責無償返工直至達到合格標準，由此造成的工期延誤和費用增加由乙方自行承擔。如因乙方原因導致工程無法通過消防驗收，乙方應退還甲方已支付的全部工程款，并按照合同總價款的[X%]向甲方支付違約金，同時承擔甲方因此遭受的全部損失。若乙方未按照本合同約定的工期竣工，每逾期一日，應按照合同總價款的[X%]向甲方支付違約金。如因乙方延誤導致甲方遭受其他損失的，乙方應承擔全部賠償責任。乙方違反本合同約定，擅自將工程轉包或分包給第三方的，甲方有權解除合同，乙方應退還甲方已支付的全部工程款，并按照合同總價款的[X%]向甲方支付違約金，同時承擔甲方因此遭受的全部損失。乙方提供的設備材料不符合國家及地方相關標準和本合同約定的，乙方應負責更換，并承擔相應的費用和損失。如因設備材料問題導致工程質量問題或其他事故，乙方應承擔全部責任。在質保期內(nèi)，乙方未按照本合同約定履行質保義務，甲方有權自行委托第三方進行維修，費用從質量保證金中扣除，不足部分乙方應補足。如乙方拒絕履行質保義務，甲方有權要求乙方支付相當于質量保證金金額的違約金，并承擔由此給甲方造成的全部損失。七、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.合同變更：本合同的任何變更或補充需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或補充協(xié)議作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。2.合同解除：經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。若一方嚴重違反本合同約定，另一方有權解除合同，并要求違約方承擔違約責任。因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因導致合同無法履行的，雙方可以協(xié)商解除合同。3.保密條款：雙方應對在履行本合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。本條款的保密期限為自本合同生效之日起[X]年。4.通知與送達：本合同履行過程中，雙方往來的通知、文件、資料等均應按照本合同約定的聯(lián)系方式送達對方。如一方聯(lián)系方式發(fā)生變更，應及時書面通知對方。通知、文件、資料等以書面形式送達的，自送達之日起生效；以電子郵件等方式送達的，自郵件到達對方指定郵箱之日起生效。5.合同生效：本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。本合同一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________法定代表人或授權代表（簽字）：______簽訂日期：______年