屋頂抹灰承攬合同協(xié)議書

屋頂抹灰承攬合同協(xié)議書

甲方（定作人）：姓名：__________身份證號：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬人）：姓名：__________身份證號：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方有屋頂抹灰的需求，乙方具備相關(guān)施工能力和經(jīng)驗，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)，就屋頂抹灰承攬事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、承攬項目乙方負(fù)責(zé)對甲方位于[詳細(xì)地址]的房屋屋頂進行抹灰施工。二、施工要求1.乙方應(yīng)按照國家現(xiàn)行的建筑施工規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行屋頂抹灰施工，確保抹灰質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。2.抹灰材料由[材料提供方]提供，乙方應(yīng)在施工前對材料進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)材料存在質(zhì)量問題應(yīng)及時通知甲方。材料質(zhì)量必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.屋頂抹灰厚度應(yīng)均勻一致，誤差控制在[允許誤差范圍]以內(nèi)，表面應(yīng)平整光滑，無裂縫、空鼓等缺陷。三、合同價款及支付方式1.本項目合同價款為人民幣______元（大寫：______元整）。此價格為固定總價，包含乙方完成本項目所需的人工、材料（除約定由甲方提供的材料外）、設(shè)備、運輸、管理、利潤、稅費等所有費用。2.支付方式：-合同簽訂后，甲方支付合同價款的______%作為預(yù)付款，即人民幣______元（大寫：______元整）；-屋頂抹灰工程完成一半時，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付合同價款的______%，即人民幣______元（大寫：______元整）；-屋頂抹灰工程全部完成并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方在______個工作日內(nèi)支付剩余合同價款，即人民幣______元（大寫：______元整）。四、施工期限1.乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起______日內(nèi)開始施工，并在______日內(nèi)完成屋頂抹灰施工任務(wù)。如遇不可抗力因素或甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，經(jīng)甲方書面確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延。2.乙方應(yīng)制定合理的施工計劃，并提交給甲方審核。施工過程中，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工計劃進行施工，確保按時完成工程任務(wù)。五、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.有權(quán)對乙方的施工過程進行監(jiān)督檢查，提出合理的意見和建議。2.按照本合同約定向乙方支付合同價款。3.為乙方施工提供必要的施工條件，包括但不限于水電接入等。4.協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，確保乙方施工順利進行。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.有權(quán)要求甲方按照合同約定支付合同價款。2.按照本合同約定的施工要求和期限完成屋頂抹灰施工任務(wù)。3.乙方應(yīng)自行組織施工人員和施工設(shè)備，施工人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和技能，確保施工安全。在施工過程中發(fā)生的一切安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。4.施工過程中應(yīng)妥善保護甲方的房屋及周邊設(shè)施，如因乙方原因造成損壞，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。5.施工完成后，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)清理施工現(xiàn)場的垃圾和雜物，保持施工現(xiàn)場整潔。六、驗收1.屋頂抹灰工程完成后，乙方應(yīng)提前______日通知甲方進行驗收。2.甲方應(yīng)在接到乙方驗收通知后的______日內(nèi)組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未進行驗收，視為驗收合格。3.如驗收不合格，乙方應(yīng)按照甲方的要求進行整改，直至驗收合格。整改費用由乙方自行承擔(dān)，且整改期間不計入工期。七、違約責(zé)任1.若甲方未按照本合同約定支付合同價款，每逾期一日，應(yīng)按照未付款項的______%向乙方支付違約金。逾期超過______日的，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方支付已完成工程對應(yīng)的合同價款及違約金。2.若乙方未按照本合同約定的施工期限完成施工任務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按照合同價款的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方返還已支付的預(yù)付款項，乙方應(yīng)按照合同價款的______%向甲方支付違約金。3.若乙方施工質(zhì)量不符合本合同約定的要求，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工直至達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。如因乙方返工導(dǎo)致工期延誤，乙方應(yīng)按照本條第2款的約定承擔(dān)違約責(zé)任。八、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本