工程勘察設(shè)計(jì)中設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的概念設(shè)計(jì)文件編制和審批的實(shí)施ppt課件.pptVIP

第四章建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)法律制度 重點(diǎn) 工程勘察設(shè)計(jì)中設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的概念設(shè)計(jì)文件編制和審批的實(shí)施辦法 一 建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)的概念建設(shè)工程勘察 是指為滿足工程建設(shè)的規(guī)劃 設(shè)計(jì) 施工 運(yùn)營(yíng)及綜合治理等的需要 對(duì)地形 地質(zhì)及水文等狀況進(jìn)行測(cè)繪 勘探測(cè)試 并提供相應(yīng)成果和資料的活動(dòng) 建設(shè)工程設(shè)計(jì) 是指根據(jù)建設(shè)工程的要求 對(duì)建設(shè)工程所需的技術(shù) 經(jīng)濟(jì) 資源 環(huán)境等條件進(jìn)行綜合分析 論證 編制建設(shè)工程設(shè)計(jì)文件的活動(dòng) 勘察是先行 設(shè)計(jì)是靈魂 4 1概述 二 建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)的一般要求市場(chǎng)準(zhǔn)入 資質(zhì)管理 注冊(cè)管理 科學(xué)設(shè)計(jì) 先勘察 后設(shè)計(jì) 再施工 依法設(shè)計(jì) 執(zhí)行規(guī)范 質(zhì)量負(fù)責(zé) 4 1概述 一項(xiàng)技術(shù)性和政策性都很強(qiáng)的活動(dòng) 4 2工程建設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn) 是指 對(duì)重復(fù)性事物和概念所做的統(tǒng)一規(guī)定 它以科學(xué)技術(shù)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的綜合成果為基礎(chǔ) 經(jīng)有關(guān)方面協(xié)商一致 由主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn) 以特定形式發(fā)布 作為共同遵守的準(zhǔn)則和依據(jù) 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 是指對(duì)基本建設(shè)中各類工程的勘察 規(guī)劃 設(shè)計(jì) 施工 安裝 驗(yàn)收等需要統(tǒng)一的技術(shù)要求所制定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn) 4 2工程建設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的種類 標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn) 管理標(biāo)準(zhǔn) 適用范圍 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行效力 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和推薦性標(biāo)準(zhǔn) 使用階段 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)又分為建筑設(shè)計(jì)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) 建筑設(shè)計(jì)通用標(biāo)準(zhǔn) 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)通用標(biāo)準(zhǔn) 建筑工程設(shè)計(jì)專用標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 工程設(shè)計(jì)中必須遵守的標(biāo)準(zhǔn) 4 2工程建設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 工程勘察設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)工程建設(shè)勘察設(shè)計(jì)規(guī)范分為國(guó)家 部 省 設(shè)計(jì)單位四種級(jí)別工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)分為國(guó)家 部 省三級(jí) 推薦性 強(qiáng)制性 4 2工程建設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)制定的原則工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的審批和發(fā)布工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施 4 2工程建設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的審批和發(fā)布國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門審查批準(zhǔn) 國(guó)務(wù)院標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門統(tǒng)一編號(hào) 聯(lián)合頒行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)務(wù)院有關(guān)行政主管部門審批 編號(hào)發(fā)布 并報(bào)國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門備案地方標(biāo)準(zhǔn) 省級(jí)政府規(guī)定制定 審批和發(fā)布方法企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)組織制定 按國(guó)務(wù)院有關(guān)行政主管部門或省級(jí)政府的規(guī)定報(bào)送備案 一 建設(shè)工程設(shè)計(jì)的原則和依據(jù)1 工程設(shè)計(jì)的原則貫徹經(jīng)濟(jì) 社會(huì)發(fā)展規(guī)劃 城鄉(xiāng)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策綜合利用資源 滿足環(huán)保要求遵守工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用新技術(shù) 新工藝 新材料 新設(shè)備重視技術(shù)和經(jīng)濟(jì)效益的結(jié)合公共建筑和住宅要美觀 適用和協(xié)調(diào) 4 3設(shè)計(jì)文件的編制和審批 2 工程設(shè)計(jì)的依據(jù)項(xiàng)目批準(zhǔn)文件 城市規(guī)劃 工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)家規(guī)定的建設(shè)工程勘察 設(shè)計(jì)深度要求 鐵路 交通 水利等 專業(yè)工程的要求 4 3設(shè)計(jì)文件的編制和審批 二 設(shè)計(jì)階段和內(nèi)容設(shè)計(jì)階段的劃分一般建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) 施工圖設(shè)計(jì)技術(shù)復(fù)雜的建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) 技術(shù)設(shè)計(jì) 施工圖設(shè)計(jì)三個(gè)階段存在總體部署問(wèn)題的建設(shè)項(xiàng)目在進(jìn)行一般設(shè)計(jì)前還可進(jìn)行總體規(guī)劃設(shè)計(jì)或總體設(shè)計(jì) 4 3設(shè)計(jì)文件的編制和審批 勘察設(shè)計(jì)文件的要求勘察文件 真實(shí) 準(zhǔn)確 滿足建設(shè)工程規(guī)劃 選址 設(shè)計(jì) 巖土治理和施工的需要 設(shè)計(jì)文件 方案設(shè)計(jì) 滿足編制初步設(shè)計(jì)文件和控制概預(yù)算的需要 初步設(shè)計(jì) 滿足編制施工招標(biāo)文件 主要設(shè)備材料訂貨和編制施工圖設(shè)計(jì)文件的需要 施工圖設(shè)計(jì) 滿足設(shè)備材料采購(gòu) 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制作和施工的需要材料 設(shè)備的選用文件 選用的材料 構(gòu)配件 設(shè)備 應(yīng)注明其規(guī)格 型號(hào) 性能 質(zhì)量要求必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 4 3設(shè)計(jì)文件的編制和審批 各設(shè)計(jì)階段的內(nèi)容和深度總體設(shè)計(jì) 文字說(shuō)明和圖紙內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 原料來(lái)源 主要設(shè)備配備 主要建筑物及構(gòu)筑物 三廢 質(zhì)量及環(huán)境保護(hù)方案 占地面積估計(jì) 總圖布置及運(yùn)輸方案等 要求 初步設(shè)計(jì) 主要大型設(shè)備 材料的預(yù)安排 土地征用談判 4 3設(shè)計(jì)文件的編制和審批 初步設(shè)計(jì)內(nèi)容 設(shè)計(jì)依據(jù) 產(chǎn)品方案 各資源的用量和來(lái)源 新技術(shù)采用的情況 主要材料用量 占地面積和土地利用情況 綜合利用和 三廢 治理 抗震和人防措施 各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 建設(shè)順序 期限和總概算等 要求 設(shè)計(jì)方案的比選和確定 主要設(shè)備材料訂貨 土地征用 基建投資的控制 施工設(shè)計(jì)圖的編制 施工組織設(shè)計(jì)的編制 施工準(zhǔn)備和生產(chǎn)準(zhǔn)備等 4 3設(shè)計(jì)文件的編制和審批 技術(shù)設(shè)計(jì)內(nèi)容 根據(jù)工程的特點(diǎn)和需要自行確定深度 滿足確定設(shè)計(jì)方案中重大技術(shù)問(wèn)題和有關(guān)試驗(yàn) 設(shè)備制造等方面的要求 4 3設(shè)計(jì)文件的編制和審批 施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)容 應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)進(jìn)行編制 要求 設(shè)備材料的安排和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的制作 施工圖預(yù)算的編制 施工要求等 4 3設(shè)計(jì)文件的編制和審批 三 建設(shè)工程抗震 一 建設(shè)工程抗震的概念建筑工程抗震 是建設(shè)工程抗御地震災(zāi)害的簡(jiǎn)稱 指通過(guò)編制 實(shí)施抗震防災(zāi)規(guī)劃 對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行抗震設(shè)防和抗震加固 最大限度地抵抗和防御地震災(zāi)害的活動(dòng) 4 3設(shè)計(jì)文件的編制和審批 二 抗震設(shè)防抗震設(shè)防 是為了防御地震對(duì)建筑物 構(gòu)筑物產(chǎn)生的破壞性 在工程設(shè)計(jì)和施工中所采取的預(yù)防性抗震措施與手段 抗震設(shè)防的范圍 地震烈度為六度及六度以上地區(qū)和今后有可能發(fā)生破壞性地震地區(qū)所有新建 改建 擴(kuò)建工程必須進(jìn)行抗震設(shè)防 4 3設(shè)計(jì)文件的編制和審批 抗震等級(jí) 地震烈度 地震等級(jí) 三 抗震加固抗震鑒定 未經(jīng)抗震設(shè)防或抗震加固的 未經(jīng)正式設(shè)計(jì)進(jìn)行改建 大規(guī)模裝修 安裝大型設(shè)備的 在使用過(guò)程中經(jīng)過(guò)破壞性地震 洪水 風(fēng)暴等自然災(zāi)害 承重結(jié)構(gòu)出現(xiàn)局部倒塌 裂縫或抗震能力嚴(yán)重受損的 4 3設(shè)計(jì)文件的編制和審批 抗震加固 抗震加固必須嚴(yán)格按照抗震鑒定 加固設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)審查 加固施工 竣工驗(yàn)收的程序進(jìn)行 抗震加固應(yīng)與城市改造規(guī)劃 單位及個(gè)人的房屋維修 大修計(jì)劃及企業(yè)的技術(shù)改造相結(jié)合 對(duì)應(yīng)當(dāng)加固的房屋 工程設(shè)施和設(shè)備均由產(chǎn)權(quán)所有者負(fù)責(zé)進(jìn)行抗震加固 提出加固計(jì)劃 并按建設(shè)行政主管部門批準(zhǔn)的計(jì)劃期限完成 4 3設(shè)計(jì)文件的編制和審批 四 設(shè)計(jì)文件的審批和修改我國(guó)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件的審批實(shí)行分級(jí)管理 分級(jí)審批的原則建設(shè)單位 施工單位 監(jiān)理單位不得隨意修改設(shè)計(jì)文件 重大修改的 需報(bào)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn) 涉及計(jì)劃任務(wù)書的主要內(nèi)容涉及初步設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容 4 3設(shè)計(jì)文件的編制和審批 工程勘察設(shè)計(jì)活動(dòng)質(zhì)量管理設(shè)計(jì)資質(zhì)的管理設(shè)計(jì)規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)的管理 4 4工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量管理 資質(zhì)資格管理設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)規(guī)定 不能超越資質(zhì)范圍進(jìn)行設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)人員注冊(cè)的唯一性 不允許其在本注冊(cè)單位以外進(jìn)行設(shè)計(jì)活動(dòng) 4 4工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量管理 注冊(cè)建筑師制度 70頁(yè) 工程勘察設(shè)計(jì)的總承包與分包注意總承包單位和分包單位的設(shè)計(jì)資質(zhì)是否滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定 是否有越級(jí)設(shè)計(jì)的地方 總承包和分包合同是否完備 4 4工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量管理 甲公司因建辦公樓與乙建筑承包公司簽訂工程總承包合同 其后 經(jīng)甲同意 乙分別與丙建筑設(shè)計(jì)院和丁建筑工程公司簽訂了工程勘察設(shè)計(jì)合同和工程施工合同 勘察設(shè)計(jì)合同約定由丙對(duì)甲的辦公樓及其附屬工程提供設(shè)計(jì)服務(wù) 并根據(jù)合同的約定交付有關(guān)設(shè)計(jì)文件和資料 施工合同約定由丁根據(jù)丙提供的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工 工程竣工時(shí)依據(jù)國(guó)家有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定及設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收 合同簽訂后 丙按時(shí)將設(shè)計(jì)文件和有關(guān)資料交付給丁依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工 工程竣工后 甲會(huì)同有關(guān)部門對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收 發(fā)現(xiàn)工程存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題 是由于設(shè)計(jì)不符合規(guī)范所致 原來(lái)丙未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行仔細(xì)勘察即自行進(jìn)行設(shè)計(jì)導(dǎo)致設(shè)計(jì)不合理 給甲帶來(lái)了重大損失 丙以與甲沒(méi)有合同關(guān)系為由拒絕承擔(dān)責(zé)任 乙以自己不是設(shè)計(jì)人為由推卸責(zé)任 甲遂以丙為被告向法院起訴 法院受理后 追加受理后 追加乙為共同被告 判決乙與丙對(duì)工程建設(shè)質(zhì)量問(wèn)題承擔(dān)連帶責(zé)任 案例1 建設(shè)工程中 總分包合同如何分清責(zé)任承擔(dān)問(wèn)題 評(píng)析 本案中 甲是發(fā)包人 乙是總承包人 丙和丁是分包人 本案涉及到建設(shè)工程合同如何訂立承包或者分包合同的問(wèn)題 合同法 第272條規(guī)定 發(fā)包人可以與總承包人訂立建設(shè)工程合同 也可以分別與勘察人 設(shè)計(jì)人 施工人訂立勘察 設(shè)計(jì) 施工承包合同 發(fā)包人不得將應(yīng)當(dāng)由一個(gè)承包人完成的建設(shè)工程肢解成若干部分發(fā)包給幾個(gè)承包人 總承包人或者勘察 設(shè)計(jì) 施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意 可以將自己承包的部分工作交由第三人完成 第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察 設(shè)計(jì) 施工承包人向發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任 評(píng)析 承包人不得將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給第三人或者將其承包的全部建設(shè)工程直接以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給第三人 禁止承包人將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位 禁止分包單位將其承包的工程再分包 建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由承包人自行完成 評(píng)析 對(duì)工程質(zhì)量問(wèn)題 乙作為總承包人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任 而丙和丁也應(yīng)該依法分別向發(fā)包人甲承擔(dān)責(zé)任 總承包人以不是自己勘察設(shè)計(jì)和建筑安裝的理由企圖不對(duì)發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任 以及分包人以與發(fā)包人沒(méi)有合同關(guān)系為由不向發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任 都是沒(méi)有法律依據(jù)的 所以本案判決乙和丙共同承擔(dān)連帶責(zé)任是正確的 評(píng)析 值得說(shuō)明的是 依據(jù) 合同法 第272條和 建筑法 第28條 第29條的規(guī)定 禁止承包單位將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人 施工總承包的 建筑工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由總承包單位自行完成 本案中乙作為總承包人不自行施工 而將工程全部轉(zhuǎn)包給他人 雖經(jīng)發(fā)包人同意 但違反法律禁止性規(guī)定 其與丙和丁所簽訂的兩個(gè)分包合同均是無(wú)效合同 1 承包建筑工程的單位應(yīng)當(dāng)持有依法取得的資質(zhì)證書 并在其資質(zhì)等級(jí)許可的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承攬工程 2 大型建筑工程或者結(jié)構(gòu)復(fù)雜的建筑工程 可以由兩個(gè)以上的承包單位聯(lián)合共同承包 共同承包的各方對(duì)承包合同的履行承擔(dān)連帶責(zé)任 承攬工程的有關(guān)規(guī)定 4 4工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量管理 4 4工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量管理 施工圖設(shè)計(jì)文件審查施工圖設(shè)計(jì)文件審查是指國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門和省 自治區(qū) 直轄市人民政府建設(shè)行政主管部門 依法認(rèn)定的設(shè)計(jì)審查機(jī)構(gòu) 根據(jù)國(guó)家的法律 法規(guī) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范 對(duì)施工圖進(jìn)行結(jié)構(gòu)安全和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范執(zhí)行情況等進(jìn)行的獨(dú)立審查 制度 施工圖審查的范圍凡屬建筑工程設(shè)計(jì)等級(jí)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中的各類新建 改建 擴(kuò)建的建設(shè)工程項(xiàng)目均須進(jìn)行施工圖審查 各地的具體審查范圍 由各省 自治區(qū) 直轄市人民政府建設(shè)行政主管部門結(jié)合本地的實(shí)際確定 4 4工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量管理 4 4工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量管理 施工圖審查的內(nèi)容建筑物的穩(wěn)定性與安全性是否符合消防 節(jié)能 環(huán)保 抗震 衛(wèi)生 人防等有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范施工圖設(shè)計(jì)深度是否損害公共利益 4 4工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量管理 施工圖審查機(jī)構(gòu)的設(shè)置甲級(jí)審查機(jī)構(gòu)應(yīng)具備的條件具有獨(dú)立的法人資格具有符合設(shè)計(jì)審查條件的工程技術(shù)人員有固定的工作場(chǎng)所 注冊(cè)資金不少于20萬(wàn)元有健全的技術(shù)管理和質(zhì)量保證體系審查人員應(yīng)熟練掌握國(guó)家和地方現(xiàn)行的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范乙級(jí)和丙級(jí)審查機(jī)構(gòu)的條件由省 自治區(qū) 直轄市建設(shè)行政主管部門確定 并報(bào)建設(shè)部備案 4 4工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量管理 如 中機(jī)國(guó)際 湖南 工程咨詢中心 湖南長(zhǎng)冶建設(shè)工程施工圖審查中心 長(zhǎng)沙市建設(shè)工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司公益性中介機(jī)構(gòu) 4 4工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量管理 施工圖審查的程序與管理施工圖審查的程序建設(shè)單位向建設(shè)行政主管部門報(bào)送施工圖 并作書面登錄建設(shè)行政主管部門委托審查機(jī)構(gòu)進(jìn)行審查 同時(shí)發(fā)出委托審查通知書審查機(jī)構(gòu)完成審查 向建設(shè)行政主管部門提交技術(shù)性審查報(bào)告審查結(jié)束 建設(shè)行政主管部門向建設(shè)單位發(fā)出施工圖審查批準(zhǔn)書報(bào)審施工圖設(shè)計(jì)文件和有關(guān)資料應(yīng)存檔備查 4 4工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量管理 施工圖審查各方的責(zé)任設(shè)計(jì)單位與設(shè)計(jì)人員的責(zé)任審查機(jī)構(gòu)及審查人員的責(zé)任建設(shè)行政主管部門的責(zé)任 4 5工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量監(jiān)督 監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門對(duì)全國(guó)的建設(shè)工程勘察 設(shè)計(jì)活動(dòng)實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理 縣級(jí)以上地方人民政府的建設(shè)行政主管部門對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的建設(shè)工程勘察 設(shè)計(jì)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理 4 5工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量監(jiān)督 違法責(zé)任建設(shè)單位的違法責(zé)任發(fā)包方將建設(shè)工程勘察 設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的建設(shè)工程勘察 設(shè)計(jì)單位建設(shè)單位在施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查或?qū)彶椴缓细?卻擅自施工的 4 5工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量監(jiān)督 違法責(zé)任勘察 設(shè)計(jì)單位的違法責(zé)任非法承攬業(yè)務(wù)非法轉(zhuǎn)包不按規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)勘察 設(shè)計(jì)執(zhí)業(yè)人員的違法責(zé)任國(guó)家管理機(jī)關(guān)工作人員的違法責(zé)任 案例2 設(shè)計(jì)失誤應(yīng)承擔(dān)責(zé)任 甲公司與乙勘察設(shè)計(jì)單位簽訂了一份勘察設(shè)計(jì)合同 合同約定 乙單位為甲公司籌建中的商業(yè)大廈進(jìn)行勘察 設(shè)計(jì) 按照國(guó)家頒布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 乙單位應(yīng)按甲公司的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)規(guī)范等提出勘察設(shè)計(jì)要求 進(jìn)行測(cè)量和工程地質(zhì) 水文地質(zhì)等勘察設(shè)計(jì)工作 并在 年5月l日前向甲公司提交勘察成果和設(shè)計(jì)文件 合同還約定了雙方的違約責(zé)任 爭(zhēng)議的解決方式 案例2 設(shè)計(jì)失誤應(yīng)承擔(dān)責(zé)任 甲公司同時(shí)與丙建筑公司簽訂了建設(shè)工程承包合同 在合同中規(guī)定了開工日期 但是 不料后來(lái)乙單位遲遲不能提交出勘察設(shè)計(jì)文件 丙建筑公司按建設(shè)工程承包合同的約定做好了開工準(zhǔn)備 如期進(jìn)駐施工場(chǎng)地 在甲公司的再三催促下 乙單位遲延36天提交勘察設(shè)計(jì)文件 此時(shí) 丙公司已窩工18天 在施工期間 丙公司又發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖紙中的多處錯(cuò)誤 不得不停工等候甲公司請(qǐng)乙單位對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行修改 丙公司由于窩工 停工要求甲公司賠償損失 否則不再繼續(xù)施工 甲公司將乙單位起訴到法院 要求乙單位賠償損失 法院認(rèn)定乙單位應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任 案例2評(píng)析 該案中乙單位不僅沒(méi)有按照合同的約定提交勘察設(shè)計(jì)文件 致使甲公司的建設(shè)工期受到延誤 造成丙公司的窩工 而且勘察設(shè)計(jì)的質(zhì)量也不符合要求 致使承建單位丙公司因修改設(shè)計(jì)圖紙而停工 窩工 根據(jù) 合同法 勘察 設(shè)計(jì)的質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察 設(shè)計(jì)文件拖延工期 造成發(fā)包人損失的 勘察人 設(shè)計(jì)人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)完善勘察 設(shè)計(jì) 減收或者免收勘察 設(shè)計(jì)費(fèi)并賠償損失 乙單位的上述違約行為已給甲公司造成損失 應(yīng)負(fù)減收或者免收勘察 設(shè)計(jì)費(fèi)并賠償甲公司損失的責(zé)任 案例3 某廠新建一車間 分別與市設(shè)計(jì)院和市某建筑公司簽訂設(shè)計(jì)合同和施工合同 工程竣工后廠房北側(cè)墻壁發(fā)生裂縫 為此某廠向法院起訴市某建筑公司 經(jīng)勘察裂縫是由于地基不均勻沉降引起 結(jié)論是結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖紙所依據(jù)的地質(zhì)資料不準(zhǔn) 于是某廠又訴訟市設(shè)計(jì)院 市設(shè)計(jì)院答辯 設(shè)計(jì)院是根據(jù)某廠提供的地質(zhì)資料設(shè)計(jì)的 故不應(yīng)承擔(dān)事故責(zé)任 經(jīng)法院查證 某廠提供的地質(zhì)資料不是新建車間的地址資料 而是與該車間相鄰的某廠的地質(zhì)資料 事故前設(shè)計(jì)院也不知該情況 問(wèn)題 事故的責(zé)任如何認(rèn)定 案例3評(píng)析 在設(shè)計(jì)合同中 提供準(zhǔn)確的資料是委托方的義務(wù)之一 而且要對(duì)資料的真實(shí)性負(fù)責(zé) 所以委托方提供假地質(zhì)資料是事故的根源 委托方是事故的責(zé)任者之一 市設(shè)計(jì)院接對(duì)方提供的資料設(shè)計(jì) 似乎沒(méi)有過(guò)錯(cuò) 但是直到事故發(fā)生前設(shè)計(jì)院仍不知道資料虛假 說(shuō)明在整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)程中 設(shè)計(jì)院并未對(duì)地質(zhì)資料進(jìn)行認(rèn)真的審查 使假資料濫竿充數(shù) 導(dǎo)致事故 否則 有可能防患于未然 所以 設(shè)計(jì)院也是責(zé)任者之一 由此可知 在此事故中 委托方 某廠 為直接責(zé)任者 主要責(zé)任者 承接方 設(shè)計(jì)院 為間接責(zé)任者 次要責(zé)任