防水施工合同(包工包料-不含稅)1

防水工程施工合同甲 方： 乙 方： 經(jīng)甲方對乙方承建專業(yè)資格的考核，同意將“中心項目” 防水工程發(fā)包給乙方施工，根據(jù)中華人民共和國建筑法 、中華人民共和國合同法甲方與發(fā)包方簽訂的建設工程施工合同以及相關工程補充協(xié)議和經(jīng)濟文件的約定，結(jié)合本工程具體情況，雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：第1條 工程概況1、工程地址：上海市浦東新區(qū)臨港新城海洋三路303號2、承包范圍：包工包料、包檢測、包驗收、包安全、包工期等。3、防水工程報價（含稅金）序號名稱規(guī)格數(shù)量單位單價（元）小計（元）1合成高分子防水卷材專業(yè)膠黏貼2.0厚2000M22聚合物水泥基防水涂料2.0厚13000M23自粘性改性瀝青防水卷材（聚氨酯基）4.0厚1300M24單組份PU聚氨酯水涂膜2.0厚1300M25硅樓面噴涂滲透性防水材料150M26涂膜膠隔汽層2.0厚2300M27聚酯無紡布一層200g500M2合計人民幣：以上防水工程完工驗收合格后，工程量按以實際完成的平方數(shù)為準，工程總價以實際完成的平方數(shù)單價。第二條 甲方工作責任2.1開工前，甲方向乙方提供原設計圖紙、變更通知及發(fā)包方要求說明，并向乙方作現(xiàn)場交底；基層要平整、干凈、牢固、無空鼓、無松動、不得有起砂、開裂等缺陷，符合防水施工規(guī)范要求；清除影響施工的障礙物。2.2 合同簽訂后，甲方做好施工組織設計，各分部門分項開工前要有具體的施工方案、方法、質(zhì)量保證措施和技術交底工作。2.3 駐工地代表： 同志負責合同履行、辦理驗收、簽證、變更登記手續(xù)，協(xié)調(diào)主體施工各方的關系及對工程工序的整體調(diào)度，使施工能正常進行。2.4 甲方向乙方免費提供施工用水、電源、垂直運輸機械，以及乙方施工管理人員住宿場所等，并說明使用注意事項。2.5 甲方協(xié)助乙方做好現(xiàn)場成品的保護、防盜等工作。2.6 甲方負責該防水工程項目的質(zhì)量、安全、進度、文明施工和技術的檢查和監(jiān)督，組織工程質(zhì)量的檢查、驗收。2.7對乙方施工的工程，甲方工地代表負責進行監(jiān)督，對不合格的工程工序甲方有權責令其返工或停工，費用由乙方承擔。因甲方原因返工的，費用由甲方負責。2.8 甲方對乙方交接的防水層成品有保護的責任。第三條 乙方工作責任3.1 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、工地安全規(guī)程、防火安全規(guī)定，按圖紙或雙方協(xié)定方案施工，參加驗收。3.2工程完工未移交甲方前，負責對現(xiàn)場成品進行保護。3.3施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。3.4乙方負責提供產(chǎn)品出廠檢驗報告、出廠合格證、現(xiàn)場抽樣檢驗報告、產(chǎn)品施工工藝并按時提供給甲方。第四條 關于工程的約定4.1 因發(fā)包或甲方影響工期的，工期順延。4.2 因設計變更、不可抗拒因素、雨天及非乙方原因停電造成一天內(nèi)連續(xù)停工超過4小時，工期相應順延。4. 3 因甲方工程進度原因和基層面不符合防水施工規(guī)范造成無法施工，工期相應順延。第五條 關于工程質(zhì)量及驗收的約定5.1本工程按施工圖紙或雙方協(xié)定方案、做法說明、設計變更及國家制度的施工規(guī)范組織施工、驗收。5.2采用合格的防水材料，進場施工。5.3防水工程達到優(yōu)良標準，嚴格參照上海市防水工程新規(guī)范標準和現(xiàn)行有關標準及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結(jié)力，達到設計厚度等質(zhì)量要求。第六條 關于工程款支付的約定6.1 本合同生效后甲方付給乙方定金伍萬元。6.2乙方將工程做好50%，甲方付30%進度款（包括定金）；全部完工，甲方付至工程款項的60%。整體工程竣工驗收合格。甲方在兩個月內(nèi)需全部工程款項至95%。6.3 保修期滿甲方在一個月內(nèi)將保修金一次性無息支付給乙方。6.4稅金代扣代繳，乙方應提供甲方符合辦理工程稅金免稅單的一切資料，供甲方辦理工程稅金免稅單。第七條 工程保修7.1工程質(zhì)量保修期為5年，質(zhì)量保修期從工程實際竣工驗收合格之日算起。甲方扣除相應保修金時給乙方辦理保修金欠條、并將保修金存到雙方指定銀行帳戶，保修期滿甲方將保修金本金和保修期銀行利息本息一起付還乙方。7.2保修范圍：材料老化、搭接開裂、材料脫落造成漏水屬于保修范圍。找平層開裂、基層裂縫、基層沉陷而造成材料斷裂或人為損害造成漏水不屬于保修范圍。7.3屬于保修范圍和內(nèi)容的項目，乙方應在接到保修通知之日后7個工作日內(nèi)派人修理。乙方不在約定期限內(nèi)派人修理，甲方可委托其他人修理，保修費從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除。第八條 違約責任8.1甲方未按合同支付工程款，乙方有權停止施工，所造成的工期延誤由甲方負責。停工期間給乙方造成的誤工費用由甲方承擔。8.2方必須確保工程工期和施工質(zhì)量及防水工程順利進行。如果基層達不到防水施工規(guī)范要求，甲方要求乙方施工，其施工費用由甲方負責補給乙方。8.3乙方在施工過程中，嚴格按圖紙或按雙方協(xié)定方案及甲方技術交底施工達到保質(zhì)保量。8.4方在施工中，甲方注意對成品進行保護，如因甲方在施工中對防水成品損壞或污染，經(jīng)甲乙雙方確認，由甲方負責處理。需要返工的由甲方負責費用。第九條 爭議糾紛9.1合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或有關部門進行調(diào)解。9.2 未盡事宜，雙方共同協(xié)商，補充協(xié)議與本合同同具法律效力。9.3本合同的執(zhí)行中發(fā)生爭議，當事人不愿通過協(xié)商時，應向甲方所在的人民法院起訴。第十條 本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方簽字蓋章之日起生效。在本合同項目工程竣工驗收合格，