2004年——2009度建設工程合同管理考試試卷及答案

2004年度建設工程合同管理考試試卷及答案2005-5-20【大 中 小】【打印】一、單項選擇題（共50題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意）1.下列關于代理的敘述，（ ）是不正確的。A.無權代理行為的后果由被代理人決定是否有效B.無權代理在被代理人追認前相對人可以撤銷C.無權代理的法律后果由被代理人承擔D.代理人只能在代理權限內(nèi)實施代理行為2.某單位與某設計院就購買該設計院設計專利簽定了合同，此合同法律關系的客體是（ ）。A.物B.行為C.智力成果D.活動3.合同擔保方式中，既可以用當事人自己的財產(chǎn)又可以用第三人的財產(chǎn)作擔保的方式是（ ）。A.保證B.定金C.留置D.質押4.依據(jù)有關建筑工程一切險的規(guī)定，下列描述中正確的是（ ）。A.保險對象包括各類工業(yè)與民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保險人是保險合同的當事人C.發(fā)包人未經(jīng)過竣工驗收即提前使用部分工程，保險公司不再對該部分工程承擔保險義務D.保險合同的有效期至工程保修期滿為止5.依據(jù)擔保法的規(guī)定，當采用保證方式進行擔保時，（ ）。A.債務人與債權人是保證合同的當事人，債務人向債權人保證，當債務人不履行債務時由保證人承擔責任。B.債務人與債權人是保證合同的當事人，明確保證人，保證人向債務人保證，當債務人不履行債務時，由保證人承擔責任。C.保證人與債務人是保證合同的當事人，保證人承諾，當債務人不履行債務時，由保證人承擔責任D.保證人與債權人是保證合同的當事人，保證人承諾，當債務人不履行債務時，由保證人承擔責任6.依據(jù)合同法的規(guī)定，執(zhí)行政府定價或政府指導價的合同，合同當事人一方逾期接受貨物時，遇價格上漲，應（ ）。A.按原價格執(zhí)行B.按新價格執(zhí)行C.按原價和新價的平均價執(zhí)行D.按市場價執(zhí)行7.工程竣工1年后，房地產(chǎn)開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時，購房者也拖欠房地產(chǎn)開發(fā)商的購房款，且已到該支付的時間。此時，施工企業(yè)應（ ）。A.以自己的名義向人民法院主張該購房款B.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義向人民法院主張該購房款C.以自己的名義直接向購房者主張該購房款D.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義直接向購房者主張該購房款8.施工合同中的承包人到材料供應商處去購買水泥，由于水泥標號不清楚而將425號的水泥當作525號水泥購入。該買賣合同沒有仲裁條款，發(fā)現(xiàn)問題后，承包人應（ ）。A.向人民法院起訴，要求確認該合同無效B.向人民法院起訴，要求撤銷該合同C.向仲裁機構申請仲裁，要求確認該合同無效D.向仲裁機構申請仲裁，要求撤銷該合同9.合同法中規(guī)定的合同履行抗辯權，是指合同履行過程中當事人任何一方因對方的違約而（ ）的行為。A.解除合同B.變更合同C.轉讓合同D.中止履行合同義務10.合同法規(guī)定，要約撤銷的條件是，撤銷要約的通知應當在（ ）到達受要約人。A要約到達對方之前B.受要約人發(fā)出承諾之后C.受要約人發(fā)出承諾之前D.承諾到達對方之前11.根據(jù)合同法的規(guī)定，既具有對合同未違約方給予補償，又具有對違約方實行制裁雙重性質的是（ ）。A.罰金B(yǎng).賠償金C.利息D.違約金12.合同法中規(guī)定的締約過失責任是指（ ）。A訂立合同時，由于本方對合同風險估計不足，履行過程中受到的損失應由自己負責B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導致的損失，應由委托人承擔C.由于本方授權簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責任D.因訂立合同時對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔賠償責任13.依據(jù)合同法的規(guī)定，出現(xiàn)（ ）訂立的合同時，當事人可以向仲裁機構請求撤銷合同。A.違反法律法規(guī)規(guī)定B.當事人惡意串通損害第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.對方當事人采用欺詐手段14.設計人交付設計文件完成合同約定的設計任務后，發(fā)包人從項目預期效益考慮要求增加部分專業(yè)工程的設計內(nèi)容。由于設計人當時承接的設計任務較多，在發(fā)包人要求的時間內(nèi)無力完成變更增加的工作，故發(fā)包人征得設計人同意后，將此部分的設計任務委托給另一設計單位完成。變更設計完成并經(jīng)監(jiān)理工程師審核后發(fā)給承包人施工，但因設計原因出現(xiàn)質量事故，則事故的責任應由（ ）。A.設計人承擔B.承接變更的設計人承擔C.設計人與承接變更的設計人共同承擔D.承接變更的設計人與監(jiān)理工程師共同承擔15.投標人在投標過程中出現(xiàn)（ ）時，招標人可以沒收投標保證金。A投標文件的密封不符合招標文件的要求B.投標文件中附有招標人不能接受的條件C.購買招標文件后不遞交投標文件D.拒絕簽字確認評標委員會對投標書中錯誤的修正16.在投標文件的報價單中，如果出現(xiàn)總價金額和分項單價與工程量乘積之和的金額不一致時，應當（ ）。A.以總價金額為準，由評標委員會直接修正即可B.以總價金額為準，由評標委員會修正后請該標書的投標授權人予以簽字確認C.以分項單價與工程量乘積之和為準，由評標委員會直接修正即可D.以分項單價與工程量乘積之和為準，由評標委員會修正后請該標書的投標授權人予以簽字確認17.施工招標階段，招標人發(fā)給投標人的下列書面文件中，不構成對招標人和投標人有約束力的招標文件組成部分的是（ ）。A.投標須知B.資格預審表C.合同專用條款D.對投標人書面有質疑的解答18.某項目招標，經(jīng)評標委員會評審認為所有投標都不符合招標文件的要求，這時應當（ ）。A.與相對接近要求的投標人協(xié)商，改為議標確定中標人B.改為直接發(fā)包C.用原招標文件重新招標D.修改招標文件后重新招標19.在建設項目各類招標中，不要求投標人依據(jù)給定工作量報價的是（ ）招標。A.施工B.設備采購C、設計D.材料采購20.某招標項目采用評標價法進行評標，有四家單位投標有效，其中（ ）的投標書為最優(yōu)投標書。A投標報價1000萬元，評標價950萬元B.投標報價1050萬元，評標價940萬元C.投標報價980萬元，評標價970萬元D.投標報價950萬元，評標價960萬元21.招標的資格預審須知中規(guī)定，采用限制合格者數(shù)量為六家的方式。當排名第六的投標人放棄投標時，應當（ ）。A僅允許排名前五名的投標人參加投標B.改變預審合格標準，只設合格分，不限制合格者數(shù)量C.由排名第七的遞補，維持六家投標人D.重新進行資格預審22.某工程監(jiān)理酬金總額45萬元，監(jiān)理單位已經(jīng)繳納的稅金為3萬元，在合同履行過程中因監(jiān)理單位的責任給業(yè)主造成經(jīng)濟損失60萬元。依據(jù)委托監(jiān)理合同示范文本，監(jiān)理單位應承擔的賠償金額為（ ）萬元。A.45B.57C.42D.6023.勘察合同約定采用定金作為合同擔保方式。當事人雙方已在合同上簽字蓋章但發(fā)包人尚未支付定金時，該合同處于（ ）狀態(tài)。A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承諾生效但合同不成立D.生效但不成立24.正常監(jiān)理酬金中不屬于直接成本的費用是（ ）。A.外部協(xié)作費B.監(jiān)理期間使用與監(jiān)理工作相關的檢測儀器攤銷費C.經(jīng)營業(yè)務費D.監(jiān)理輔助人員獎金25.依據(jù)委托監(jiān)理合同示范文本，當委托人嚴重拖欠監(jiān)理酬金而又未提出任何書面解釋時，監(jiān)理人可（ ）。A發(fā)出終止合同通知，通知發(fā)出14天后合同即行終止B.發(fā)出終止合同通知，通知發(fā)出14天內(nèi)未得到答復，可進一步發(fā)出終止合同通知，第二個通知到達即行終止C.發(fā)出終止合同通知，通知發(fā)出14內(nèi)未得到答復，可在第一個通知發(fā)出35日內(nèi)終止D.發(fā)出終止合同通知，通知發(fā)出14內(nèi)未得到答復，可進一步發(fā)出終止合同通知，第二個通知發(fā)出42日仍未得到答復可終止合同26.依據(jù)委托監(jiān)理合同示范文本，監(jiān)理合同的有效期是從監(jiān)理合同雙方簽字之日起，到（ ）止。A.完成監(jiān)理合同約定的監(jiān)理工作之日B.監(jiān)理合同規(guī)定的到期日C.被監(jiān)理的工程竣工移交后收到監(jiān)理尾款之日D.完成正常工作和附加工作之日27.設計合同示范文本規(guī)定，設計合同在正常履行的情況下，（ ），設計人為合同項目的服務結束，合同終止。A.按設計合同要求，完成設計并提交全部圖紙B.按設計合同要求，提交最后一部分圖紙，發(fā)包人結清全部設計費C.工程施工完成竣工驗收工作D.工程通過保修期檢驗28.設計合同示范文本規(guī)定，方案設計文件的設計深度應能滿足（ ）的需要。A.控制概算B.編制招標文件C.施工圖設計D.非標準設備制作29.依據(jù)設計合同示范文本，下列有關設計變更中提法不正確的是（ ）。A設計人負責對不超出原定范圍的內(nèi)容做出必要的調整補充B.如果發(fā)包人確需修改設計時，應首先請設計單位修改，然后經(jīng)有關部門審批后使用C.發(fā)包人原因的重大設計變更造成設計人需返工時，雙方需另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議D.發(fā)包人需要委托其他設計單位完成設計變更工作，需經(jīng)原設計人書面同意30.設計合同中，判定設計人是否延誤完成設計任務的期限是指（ ）。A.從訂立合同之日起，至交付全部設計文件之日止B.從設計人接到發(fā)包人支付的定金之日起，至交付全部設計文件之日止C.從訂立合同之日起，至完成全部變更設計文件之日止D.從設計人接到發(fā)包人支付的定金之日起，至完成全部變更設計文件之日止31.某工程的大型設備通過國際招標采用國外承包商制造的設備。外商提交的設備制造圖紙及設備的基礎土建設計文件應由（ ）進行審查認可。A.承包總體工程設計的設計單位B.發(fā)包人C.監(jiān)理工程師D.設備安裝承包商32.施工合同的組成文件中，結合項目特點針對通用條款內(nèi)容進行補充或修正，使之與通用條款共同構成對某一方面問題內(nèi)容完備約定的文件是（ ）A.協(xié)議書B.專用條款C.標準條款D.質量保修書33.某工程項目，發(fā)包人將工程主體結構施工和電梯安裝分別發(fā)包給了甲、乙兩個承包人。乙承包人在進行電梯安裝時，由于甲承包人不配合，給乙承包人造成了一定的損失，該損失應當由（ ）承擔。A.乙承包人B.發(fā)包人C.甲承包人D.工程師34.某施工合同的合同工期為20個月，專用條款規(guī)定，承包人提前竣工或延誤竣工均按月計算獎金和拖期違約賠償金。施工至第16個月，因承包人投入的機械設備不足導致實際進度滯后，工程師要求承包人修改計劃。承包人提交修改后的進度計劃竣工時間為第22個月，工程師考慮該計劃反映了承包人的實際能力，認可了修改的計劃。承包人實際竣工時間為第21個月，則竣工結算時應按（ ）。A.延誤1個月竣工賠償B.提前1個月竣工獎勵C.不追究延誤竣工責任，也不給予獎勵D.考慮工程師的認可作用，按延誤0.5個月賠償35.在施工合同履行中，發(fā)包人按合同約定購買了玻璃，現(xiàn)場交貨前未通知承包人派代表共同進行現(xiàn)場交貨清點，單方檢驗接收后直接交承包人的倉庫保管員保管，施工使用時發(fā)現(xiàn)部分玻璃損壞，則應由（ ）。A.保管員負責賠償損失B.發(fā)包人承擔損失責任C.承包人負責賠償損失D.發(fā)包人與承包人共同承擔損失責任36.施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工中，發(fā)包人供應的材料由承包人負責檢查試驗后用于工程，但隨后又發(fā)現(xiàn)材料有質量問題，此時應由（ ）。A發(fā)包人追加合同價款，相應順延工期B.發(fā)包人追加合同價款，工期不予順延C.承包人承擔發(fā)生的費用，相應順延工期D.承包人承擔發(fā)生的費用，工期不予順延37.為了保證工程質量，對發(fā)包人采購的大宗建筑材料用于施工前，需要進行合同約定的物理和化學抽樣檢驗；對于此項檢驗應由（ ）。A承包人負責檢驗工作，發(fā)包人承擔檢驗費用B.承包人負責檢驗工作，并承擔檢驗費用C.發(fā)包人負責檢驗工作，并承擔檢驗費用D.發(fā)包人負責檢驗工作，承包人承擔檢驗費用38.施工中如果出現(xiàn)設計變更和工程量增加的情況，按照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，（ ）。A.發(fā)包人應在14天內(nèi)直接確認順延的工期，通知承包人B.工程師應在14天內(nèi)直接確認順延的工期，通知承包人C.承包人應在14天內(nèi)直接確認順延的工期，通知工程師D.承包人應在14天內(nèi)將自己認為應順延的工期報告工程師39.依據(jù)施工合同示范文本通用條款，在施工合同履行中，如果發(fā)包人不按時支付預付款，承包人可以（ ）。A立即發(fā)出解除合同通知B.立即停工并發(fā)出通知要求支付預付款C.在合同約定預付時間7天后發(fā)出通知要求支付預付款，如仍不能獲得預付款，則在發(fā)出通知7天后停止施工；D.在合同約定預付時間7天后發(fā)出通知要求支付預付款，如仍不能獲得預付款，則在發(fā)出通知之日起停止施工40.施工合同示范文本通用條款規(guī)定，在施工過程中，因設計變更導致承包人的施工成本增加及工期延誤，應當按照（ ）處理。A.增加的費用由承包人承擔，延誤的工期不予順延B.增加的費用由承包人承擔，延誤的工期相應順延C.增加的費用由發(fā)包人補償，延誤的工期相應順延D.增加的費用由發(fā)包人補償，延誤的工期不予順延41.施工合同示范文本通用條款規(guī)定，承包人對（ ）的保修期限應為5年。A.地基基礎工程B.屋面防水工程C.設備安裝工程D.排水管道工程42.施工企業(yè)與材料供應商訂立的材料供應合同中，約定違約金是2.0萬元，但供應商的違約行為給施工企業(yè)造成的損失是2.2萬元，施工企業(yè)應要求供應商支付（ ）。A、4.2萬元B、2.2萬元C、2.0萬元D、0.2萬元43.材料采購合同履行中，供貨方提前將訂購的材料發(fā)運到工程所在地，且交付數(shù)量遠多于合同約定，采購方應該（ ）。A、提取全部材料，按實際交付數(shù)量付款B、按合同訂購的數(shù)量提貨，也按合同訂購數(shù)量付款C、拒絕提前提貨，拒付貨款D、提取全部材料，按訂購數(shù)量付44.FIDIC施工合同條件為了合理地分擔風險責任，定義投標截止日期前第28天為基準日.從此日期起至（ ）止的期間內(nèi)，有經(jīng)驗承包商在投標階段不能合理預見的風險歸業(yè)主承擔。A.開標日B.工程師發(fā)布開工令日C.工程師頒發(fā)工程接收證書日D.工程師頒發(fā)履約證書日45.依據(jù)FIDIC施工合同條件，動員預付款的扣還應當（ ）。A在首次支付工程進度款時起扣B.自承包商獲得工程進度款累計總額達到合同總價10那個月起扣C.自承包商獲得工程進度款累計總額達到減去暫列金額的合同總價10那個月起扣D.自承包商獲得工程進度款累計總額達到動員預付款的金額那個月起扣46.某采用FIDIC施工合同條件的工程，未經(jīng)竣工檢驗，業(yè)主提前占用工程。工程師應及時頒發(fā)工程接收證書，但應當（ ）。A以頒發(fā)工程接收證書日為竣工日，承包商不再對工程質量缺陷承擔責任B.以頒發(fā)工程接收證書日為竣工日，承包商對工程質量缺陷仍承擔責任C.以業(yè)主占用日為竣工日，承包商不再對工程質量缺陷承擔責任D.以業(yè)主占用日為竣工日，承包商對工程質量缺陷仍承擔責任47.某采用FIDIC施工合同條件的合同中，約定的工程竣工時間為5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程師，要求在該日期進行竣工檢驗。但由于外部配合條件不具備竣工檢驗的要求，直到5月15日工程師才發(fā)出竣工檢驗的通知。經(jīng)過3天試驗后表明質量合格，到5月18日有關各方在驗收記錄上簽字。工程師頒發(fā)工程接收證書中注明的竣工日期應為（ ）。A.4月15日B.5月1日C.5月15日D.5月1848.FIDIC土木工程施工分包合同條件中，業(yè)主對分包合同的管理主要表現(xiàn)為（ ）。A.對分包商發(fā)布指令B.對分包工程的批準C.向分包商支付工程款D.審查分包商的資質49.工程師直接向分包人發(fā)布了錯誤指令，分包人經(jīng)承包人確認后實施，但該錯誤指令導致分包工程返工，為此分包人向承包人提出費用索賠，承包人（ ）。A.以不屬于自己的原因拒絕索賠要求B.認為要求合理，先行支付后再向業(yè)主索賠C.不予支付，以自己的名義向工程師提交索賠報告D.不予支付，以分包商的名義向工程師提交索賠報告50.依據(jù)FIDIC施工合同條件，工程師審查承包商的索賠報告時，對因（ ）提出的索賠，不應計入利潤損失補償。A.延誤移交施工現(xiàn)場B.設計圖錯誤返工C.施工中遇到有文物價值的古跡所作的保護工作D.業(yè)主提前占用部分工程導致承包商后續(xù)施工的損失二、多項選擇題（共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）51.在擔保法規(guī)定的擔保方式中，不能作為抵押的財產(chǎn)包括（ ）。A土地使用權B.社會團體的教育設施C.土地所有權D.抵押人所有的交通工具E.依法被監(jiān)管的財產(chǎn)52.建筑工程一切險規(guī)定保險公司承擔保險責任的范圍包括（ ）的損失。A.外力引起的電氣裝備B.地震導致施工建筑物C.臺風摧毀施工現(xiàn)場內(nèi)的臨時工程D.水災導致被保險人在工地上原有建筑物E.氣溫變化造成精密儀表53.依據(jù)合同法的規(guī)定，當合同履行地點約定不明確，且又不能達成補充協(xié)議時（ ）履行。A.交付不動產(chǎn)的，在不動產(chǎn)所在地B.給付貨幣的，在給付貨幣一方所在地C.交付動產(chǎn)的，在接受動產(chǎn)一方所在地D.設備采購，在采購方所在地E.材料采購，在供貨方所在地54.甲公司將與乙公司所簽合同中的義務轉讓給丙公司，依據(jù)合同法的規(guī)定（ ）。A合同主體不變?nèi)詾榧滓覂晒綛.甲公司無需征得乙公司同意，但應通知對方C.丙公司可以對乙公司行使抗辯權D.丙公司承擔甲對乙公司合同有關的從債務履行責任E.丙公司直接對乙公司承擔合同義務55.根據(jù)合同法的規(guī)定，由于一方嚴重違約對方解除合同后，合同中約定的（ ）條款仍然有效。A.質量B.結算C.仲裁D.標的E擔保56.按照合同法規(guī)定，與合同轉讓中的債權轉讓比較，由第三人向債權人履行債務的主要特點表現(xiàn)為（ ）。A合同當事人沒有改變；B.第三人可以向債權人行使抗辯權C.第三人可以與債權人重新協(xié)商合同條款D.第三人履行債務前，債務人需首先征得債權人同意E.第三人履行債務后，由債務人與債權人辦理結算手續(xù)57.按照招投標法的規(guī)定，（ ）可以不進行招標，采用直接發(fā)包的方式委托建設任務。A施工單項合同估算價150萬元人民幣B.重要設備的采購，單項合同估算價150萬元人民幣。C.監(jiān)理合同，單項合同估算價150萬元人民幣D.項目總投資4000萬元，監(jiān)理合同單項合同估算價30萬元人民幣E.項目總投資2000萬元，監(jiān)理合同單項合同估算價30萬元人民幣58.招標方式中，邀請招標與公開招標比較，其缺點主要有（ ）等。A.選擇面窄，排斥了某些有競爭實力的潛在投標人B.競爭的激烈程度相對較差C.招標時間長D.招標費用高E.評標工作量較大59.招投標法規(guī)定，投標文件（ ）的投標人應確定為中標人。A.滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準的最低要求B.最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準C.滿足招標文件各項要求，并且報價最低D.滿足招標文件各項要求，并且經(jīng)評審的價格最低E.滿足招標文件各項要求，并且經(jīng)評審價格最高60.施工招標中采用綜合評分法評標，評定報價部分得分高低的評分標準可以采用（ ）。A.最高報價衡量法B.標底衡量法C復合標底衡量法D.無標底衡量法E.成本價衡量法61.按照委托監(jiān)理合同示范文本的規(guī)定，委托人招標選擇監(jiān)理人簽訂合同后，對雙方有約束力的合同文件包括（ ）。A.中標函B.投標保函C.監(jiān)理合同標準條件D.監(jiān)理委托函E.標準、規(guī)范62.依據(jù)委托監(jiān)理合同示范文本規(guī)定，委托人的義務包括（ ）。A.負責合同的協(xié)調管理工作B.外部關系協(xié)調。C.免費提供監(jiān)理工作需要的資料D.更換委托人代表需要經(jīng)監(jiān)理人同意E.將監(jiān)理人、監(jiān)理機構主要成員分工、權限及時書面通知被監(jiān)理人63.委托監(jiān)理合同示范文本中，監(jiān)理人的權利包括（ ）。A.設計標準認定權B.工程款支付的簽認權C.工程設計變更的審批權D.施工技術方案的審核權E.工程建設有關協(xié)作單位組織協(xié)調主持權64.依據(jù)委托監(jiān)理合同示范文本規(guī)定，（ ）屬于額外的監(jiān)理工作。A.合同內(nèi)約定由委托人承擔的義務，經(jīng)協(xié)商改由監(jiān)理人承擔的工作B.由于第三方原因使工作受到阻礙導致增加的工作C.由于非監(jiān)理人責任導致監(jiān)理合同終止的善后工作D.應委托人要求更改服務內(nèi)容而增加的工作E.出現(xiàn)不應由監(jiān)理人負責，致使暫停監(jiān)理任務后的恢復工作65.設計合同示范文本規(guī)定，發(fā)包人應向設計人提供的設計依據(jù)文件和資料包括（ ）。A.經(jīng)批準的可行性研究報告B.設計依據(jù)的標準C.城市規(guī)劃許可文件D.限額設計要求E.工程勘察資料66.按照設計合同示范文本有關違約責任規(guī)定，下列描述中不正確的是（ ）。A.發(fā)包人延誤支付設計費，設計人可暫停下一階段設計工作B.設計完成后，所設計的合同項目停建，發(fā)包人應支付全部設計費C.合同生效后，設計人剛剛開始工作，發(fā)包人即宣布解除合同，此時違約處理限于定金不退還D.設計人原因延誤提交設計文件，每延續(xù)一天減收該項目2%設計費E.設計工作完成超過合同約定一半時，發(fā)包人要求解除合同，應該支付該階段的全部設計費67.設計合同示范文本中，適用于民用建設工程設計的合同，其主要條款包括（ ）。A委托設計任務的范圍和內(nèi)容B.發(fā)包人應提供的有關資料和文件C.項目投資要求D.雙方的責任E.工程用地規(guī)劃68.按照設計合同示范文本的規(guī)定，（ ）屬于發(fā)包人的責任。A.提供設計依據(jù)資料B.提供設計預算資料C.向施工單位進行設計交底D.對設計成果組織鑒定和驗收E.提供設計人員需要的工作和生活條件69.依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，（ ）屬于發(fā)包人應當完成的工作。A、辦理施工許可證B.提供工程進度計劃C.確定坐標控制點D.做好施工現(xiàn)場地下管線的保護工作E.協(xié)調處理施工現(xiàn)場周圍地下管線的保護工作70.依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，施工中發(fā)生不可抗力事件后，由此導致的損失及工期延誤責任承擔方式為（ ）。A.工程損害導致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失，由發(fā)包人承擔B.承包人的人員傷亡損失，由發(fā)包人承擔C.發(fā)包人的人員傷亡損失，由承包人承擔D.工程所需清理、修復費用，由發(fā)包人承擔E.延誤的工期相應順延。71.依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，如果施工任務沒有在合同約定的期限內(nèi)完成，則遲延履行合同期間發(fā)生的風險事件，（ ）。A.不免除遲延履行方的相應責任B.雙方的風險責任均不免除C.如果是發(fā)包人辦理的工程險，承包人獲得工期順延時，發(fā)包人應辦理保險的延續(xù)D.如果是發(fā)包人辦理的工程險，因承包人原因不能按期竣工，承包人自費辦理保險的延續(xù)手續(xù)E.保險公司的賠償不能彌補損失，由發(fā)包人和承包人平均分擔72.依據(jù)施工合同示范文本通用條款規(guī)定；進行竣工檢查試驗后，竣工檢驗的工作程序和雙方責任還包括（ ）。A.發(fā)包人在檢驗后14天內(nèi)給予認可或提出修改意見，B.需要修改施工缺陷的部分，承包人應當修改并承擔修改費用C.需要修改因設計原因造成的缺陷，承包人修改后費用由發(fā)包人承擔D.發(fā)包人收到竣工檢驗報告后28天內(nèi)不組織檢驗，視為竣工檢驗報告未被認可E.檢驗后14天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工檢驗報告被認可73.依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工合同履行中，發(fā)包人收到竣工結算報告及結算資料后56天內(nèi)仍不支付，承包人有權（ ）。A.留置該工程B.與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價C.直接委托拍賣公司拍賣該工程D.申請人民法院將該工程依法拍賣E.就該工程折價或拍賣的價款優(yōu)先受償74.依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工合同履行中，如果發(fā)包人出于某種考慮要求提前竣工，則發(fā)包人應（ ）。A.負責修改施工進度計劃B.向承包人直接發(fā)出提前竣工的指令C.與承包人協(xié)商并簽訂提前竣工協(xié)議D.為承包人提供趕工的便利條件E.減少對工程質量的檢測試驗75.設備制造階段的監(jiān)理工作包括（ ）。A.原材料和元器件的進廠檢驗B.部件的加工檢驗和試驗C.出廠前的預組裝檢驗D.包裝檢驗E.施工現(xiàn)場的到貨開箱檢驗76.FIDIC施工合同條件規(guī)定，解決合同爭議的方法包括（ ）。A.由工程師確定B.提交爭端裁決委員會決定C.雙方協(xié)商D.提交仲裁機構裁決E.通過訴訟解決77.采用FIDIC施工合同條件的工程，進度計劃的內(nèi)容一般包括（ ）等。A、施工工程的計劃進度B、分包商在施工階段的安排C.重要檢查檢驗的次序和時間D.保證計劃實施的說明文件E.滯后于進度計劃的責任78.采用FIDIC施工合同條件的工程，工程師發(fā)布變更指令的范圍應限于（ ）等方面。A對合同中任何工程量的改變B.工程任何部分標高的改變C.改變已認可的承包商施工時間和順序安排D.刪減部分約定的承包工作交給其他人完成E.改變違約責任的承擔方式79.按索賠的合同依據(jù)進行分類，索賠可以分為（ ）。A.工程加速索賠B.工程變更索賠C.合同中明示的索賠D.合同中默示的索賠E.合同外的索賠80.在FIDIC施工合同條件中，承包商可以同時提出工期和費用索賠的事件包括（ ）等。A不可預見的外界條件B.施工中遇到文物和古跡C.異常不利的氣候條件D.業(yè)主或其他承包人的干擾E.后續(xù)法規(guī)的調整2004年度建設工程合同管理考試試卷參考答案一、單項選擇題1.C 2.C 3.D 4.C 5.D 6.B 7.A 8.B 9.D 10.C 11.D 12.D 13.D14.B 15.D 16.D 17.B 18.D 19.C 20.B 21.C 22.C 23.A 24.C 25.D 26.C27.C 28.A 29.B 30.B 31.A 32.B 33.B 34.A 35.B 36.A 37.A 38.D 39.C40.C 41.B 42.B 43.D 44.D 45.C 46.D 47A 48.B 49.C 50.C二、多項選擇題參考答案51.BCE 52.ABC 53.AE 54.CDE 55. BC56.AE 57.AE 58.AB59.BD 60.BCD61.AC 62.BCE 63.BDE 64.CE 65.ACDE66.ACD 67.ABD 68.AD 69.ACE 70.ADE71.ACD 72.ABCE 73.BDE 74.CD 75.ABCD76.ABCD 77.ACD 78.ABC 79. CD 80.ABE05監(jiān)理工程師建設工程合同管理考試試題及答案2006-5-29【大 中 小】【打印】一、 單項選擇題（共50題，每題1分。每題的備選項中。只有1個最符合題意）1.如果施工單位項目經(jīng)理由于工作失誤導致采購的材料不能按期到貨，施工合同沒有按期完成，則建設單位可以要求（ ）承擔責任。A.施工單位 B.監(jiān)理單位 C.材料供應商 D.項目經(jīng)理2.建設單位將自己開發(fā)的房地產(chǎn)項目抵押給銀行，訂立了抵押合同，后來又辦理了抵押登記。則（ ）。A. 項目轉移給銀行占有，抵押合同自簽訂之日起生效B. 項目轉移給銀行占有，抵押合同自登記之日起生效C.項目不轉移占有，抵押合同自簽訂之日起生效D.項目不轉移占有，抵押合同自登記之日起生效3.抵押與質押的區(qū)別主要在于（ ）。A.擔保財產(chǎn)是否為第三人的財產(chǎn) B.擔保財產(chǎn)變賣后的剩余部分是否歸債務人C.擔保財產(chǎn)是否轉移占有 D.債權人是否有優(yōu)先受償權4.招標人對施工投標保函的正確處理方式是（ ）。A.未中標的投標人不退還 B.中標的投標人在中標的同時退還C.在中標的投標人向業(yè)主提交履約擔保后退還 D.投標人在投標有效期內(nèi)撤銷投標書后退還5.對處理建設單位與監(jiān)理單位之間拖欠監(jiān)理費的糾紛，沒有強制執(zhí)行效力的文書是（ ）。A.人民法院的判決 B.仲裁機構的裁決 C.經(jīng)過公證的還款協(xié)議 D.經(jīng)過鑒證的還款協(xié)議6.某建設項目，承包人與分包人口頭約定了施工合同內(nèi)容，施工任務完成后，由于承包人欠工程款而發(fā)生糾紛，但雙方一直沒有簽訂書面合同，此時應認定（ ）。A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效7.如果當事人在施工合同中約定有仲裁條款，當合同其他條款無效時，應當認為（ ）。A.仲裁條款有效，由仲裁委員會解決爭議 B.仲裁條款有效，由人民法院解決爭議C.仲裁條款無效，由人民法院解決爭議 D.仲裁條款無效，由雙方另行選擇爭議解決方式8.甲施工企業(yè)授權某采購員到乙公司采購鋼材，但該采購員用蓋有甲施工企業(yè)公章的空白合同文本，與乙公司訂立了購買水泥的合同，則該合同（ ）。A.有效，但應由采購員向乙公司支付貨款 B.有效，由甲施工企業(yè)向乙公司支付貨款C. 無效，由采購員向乙公司支付貨款 D.無效，甲施工企業(yè)退貨，乙公司的損失由采購員承擔9.按合同法的規(guī)定，合同生效后，當事人就價款或者報酬沒有約定的，確定價款或報酬時應按（ ）的順序履行。A.訂立合同時履行地的市場價格、合同有關條款、補充協(xié)議B.合同有關條款、補充協(xié)議、訂立合同時履行地的市場價格C.補充協(xié)議、合同有關條款、訂立合同時履行地的市場價格D.補充協(xié)議、訂立合同時履行地的市場價格、合同有關條款10.某物資采購合同履行過程中，由于供應方交付的貨物存在嚴重質量缺陷，采購方拒付貨款，其行為依據(jù)的是合同法中規(guī)定的（ ）。A.雙方享有的同時履行抗辯權 B.后履行方享有的抗辯權C.先履行方享有的不安抗辯權 D.后履行方享有的不安抗辯權11.在施工合同的履行中，如果建設單位拖欠工程款，經(jīng)催告后在合理的期限內(nèi)仍未支付，則施工企業(yè)可以主張（ ），然后要求對方賠償損失。A.撤銷合同，無須通知對方 B.撤銷合同，但應當通知對方C.解除合同，無須通知對方 D.解除合同，但應當通知對方12.某施工合同約定由施工單位負責采購材料，合同履行過程中，由于材料供應商違約而沒有按期供貨，導致施工沒有按期完成。此時應當由（ ）違約責任。A.建設單位直接向材料供應商追究 B.建設單位向施工單位追究責任，施工單位向材料供應商追究C.建設單位向施工單位追究責任，施工單位向項目經(jīng)理追究D.建設單位不追究施工單位的責任，施工單位應向材料供應商追究13.執(zhí)行政府定價的合同，如果當事人一方逾期交付貨物，遇政府價格上調時，則應按（ ）執(zhí)行。A.原價格 B.新價格 C.原價與新價的平均價格 D.市場價14.某建設工程物資采購合同，采購方向供貨方交付定金4萬元。由于供貨方違約，按合同約定計算的違約金為10萬元，則采購方有權要求供貨方支付（ ）承擔違約責任。A.4萬元 B.8萬元 C.10萬元 D.14萬元15.按照訴訟的地域管轄規(guī)定，建設工程合同糾紛應由（ ）的人民法院管轄。A.工程所在地 B.被告住所地 C.原告住所地 D.合同簽字地16.招標投標過程中需要對現(xiàn)場進行考察，以了解現(xiàn)場情況。現(xiàn)場考察組織工作由（ ）。A.招標人承擔，費用由投標人承擔 B.投標人承擔，費用由招標人承擔C.招標人承擔，費用由招標人承擔 D.投標人承擔，費用由投標人承擔17.公開招標在開標時，應當由（ ）。A.招標監(jiān)督機構主持，所有投標人均應參加 B.招標監(jiān)督機構主持，投標人自愿參加C.招標人主持，所有投標人均應參加 D.招標人主持，投標人自愿參加18.開標時判定為無效的投標文件，應當（ ）。A.不再進入評標 B.在初評階段淘汰 C.在詳評階段淘汰 D.在定標階段淘汰19.對招標文件的響應存在細微偏差的投標書，（ ）。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可 B.不予淘汰，在評標結束前予以澄清、補正即可C.不予淘汰，允許投標人重新報價 D.初評階段予以淘汰20.全部施工內(nèi)容只發(fā)一個合同包、招標人僅與個中標人簽訂合同的招標方式，與按專業(yè)分別發(fā)包、分別簽訂合同的招標方式相比，其特點是（ ）。A. 管理較簡單，有能力參與競爭的投標人較少 B.管理較簡單，有能力參與競爭的投標人較多C.管理較復雜，有能力參與競爭的投標人較少 D.管理較復雜，有能力參與競爭的投標人較多21.某施工項目招標采用評標價法評標，招標文件規(guī)定工期提前1個月，評標優(yōu)惠20萬元。某投標人報價1000萬元，工期提前1個月，如果只考慮工期因素，則其評標價應為（ ）。A.1020萬元 B.1000萬元 C.980萬元 D.960萬元22.在建設工程委托監(jiān)理合同（示范文本）中，綱領性的法律文件是（ ）。A.建設工程委托監(jiān)理合同 B.建設工程委托監(jiān)理合同標準條件C.建設工程委托監(jiān)理合同專用條件 D.雙方共同簽署的修正文件23.某監(jiān)理合同中，出現(xiàn)了“需遵守市地方性標準建設工程監(jiān)理規(guī)程”的約定，該約定應寫在（ ）中。A.建設工程委托監(jiān)理合同 B.中標函C.建設工程委托監(jiān)理合同標準條件 D.建設工程委托監(jiān)理合同專用條件24.在監(jiān)理合同履行過程中，發(fā)生不可抗力導致施工被迫中斷，不可抗力影響消失后恢復施工前必要的監(jiān)理準備工作屬于（ ）。A.附加工作 B.額外工作 C.正常工作 D.委托人工作25.監(jiān)理合同的有效期是指（ ）。A.合同約定的開始日至完成日 B.合同簽訂日至合同約定的完成日C.合同簽訂日至監(jiān)理人收到監(jiān)理報酬尾款日 D.合同約定的開始日至工程驗收合格日26.在監(jiān)理合同履行過程中，委托人提供一部汽車供監(jiān)理人使用。監(jiān)理工作完成后，該部汽車應（ ）。A.無償歸監(jiān)理人所有 B.按使用前的原值付款后歸監(jiān)理人C.歸還委托人，監(jiān)理人無須支付費用 D.歸還委托人，監(jiān)理人支付折舊等費用27.勘察合同示范文本按照委托勘察任務的不同分為（一）、（二）兩個版本，分別適用于（ ）的委托任務。A.巖土工程勘察、水文地質勘察 B.民用建設工程勘察、其他專業(yè)工程勘察C.為設計提供勘察工作、僅限于巖土工程勘察 D.要求簡單的勘察、要求復雜的勘察28.在設計合同中，計算“設計期限”的開始時間是（ ）。A.合同簽訂日 B.設計人收到定金日 C.開始設計日 D.合同約定的時間29.設計合同履行過程中，設計審批部門拖延對設計文件審批的損失應由（ ）。A.發(fā)包人承擔 B.設計人承擔 C.雙方各自承擔 D.設計審批部門承擔30.依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，因承包人的原因不能按期開工，（ ）后推遲開工日期。A.需承包人書面通知工程師 B.應經(jīng)建設行政主管部門批準C.應經(jīng)工程師批準 D.需承包人書面通知發(fā)包人31.施工中需要使用專利技術及特殊工藝時，按照施工合同示范文本的規(guī)定，如果是（ ）。A.發(fā)包人要求使用，由發(fā)包人辦理相應手續(xù)，發(fā)包人承擔相應費用B.發(fā)包人要求使用，由承包人辦理相應手續(xù)，發(fā)包人承擔相應費用C.承包人提出使用，由發(fā)包人辦理相應手續(xù)，承包人承擔相應費用D.承包人提出使用，由承包人辦理相應手續(xù)，發(fā)包人承擔相應費用32.施工過程中因承包人原因導致工程實際進度滯后于計劃進度，承包人按工程師要求采取趕工措施后仍未按合同規(guī)定的工期完成施工任務，則此延誤的責任應由（ ）承擔。A.工程師 B.承包人 C.工程師和承包人 D.發(fā)包人33.依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，投料試車工作應在工程竣工（ ）。A.驗收后由發(fā)包人負責 B.驗收前由發(fā)包人負責 C.驗收后由工程師負責 D.驗收前由工程師負責34.由承包人負責采購的材料設備，到貨檢驗時發(fā)現(xiàn)與標準要求不符，承包人按工程師要求進行了重新采購，最后達到了標準要求。處理由此發(fā)生的費用和延誤的工期的正確方法是（ ）。A.費用由發(fā)包人承擔，工期給予順延 B.費用由承包人承擔，工期不予順延C.費用由發(fā)包人承擔，工期不予順延 D.費用由承包人承擔，工期給予順延35.按照施工合同示范文本規(guī)