平整土地施工合同

1、土地平整施工合同發(fā)包方：（以下簡稱甲方）承包方：（以下簡稱乙方）依據(jù)中華人民共和國合同法以及其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等互利 的基礎(chǔ)上達成一致意見，為明確雙方在履行過程中的權(quán)利、 義務(wù)和責(zé)任，就乙方承攬甲方土地平整工程等事宜，制定本 合同，以供雙方共同遵守執(zhí)行。一、工程概況：工程名稱：土地平整工程。工程地點：工程內(nèi)容：平整土地畝。二、 價款： 元/m3（含運距費用及其他費用） 由專業(yè)技術(shù)部門測量方量，項目實施過程中由甲方及時出具 工程量確認(rèn)單，依據(jù)實際方量計算。三、施工責(zé)任：乙方有責(zé)任教育工人嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，安全施工，防 火防盜。在施工過程中發(fā)生的傷亡事故

2、和乙方管理不善造成 的其它損失由乙方負(fù)擔(dān)，乙方不得因此影響工程施工進度。五、工期：_60天。在施工過程中，除遇下列情況外，工期予以順延。1、因天災(zāi)或其它不可抗力的原因被迫停工的；2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工 的。3、因甲方不能按期提供圖紙、材料、設(shè)備以及其它約 定的條件，以及設(shè)備不符合規(guī)格要求，被迫停工或不能順利 施工的。六、工程質(zhì)量和保修1. 工程質(zhì)量要求 :按有關(guān)規(guī)定和本合同的約定 ,經(jīng)甲方、 業(yè)主、監(jiān)理工程師和有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門檢驗 ,工程質(zhì)量達到合 格標(biāo)準(zhǔn)。2. 乙方必須嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙、說明文件、 國家頒發(fā)的有關(guān)工程規(guī)范、 規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn) ,甲乙雙方的技術(shù)交底

3、 文件和甲方的書面指令進行施工 ,并接受甲方、 監(jiān)理和業(yè)主代 表的監(jiān)督、檢查。3. 乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求 ,隨時提供有關(guān)技術(shù)資料 ,如材料 , 設(shè)備出廠合格證 ,試驗報告等影印件或原件 （由乙方提供的材 料）。4. 甲方可以隨時對工程作業(yè)進度、質(zhì)量進行檢查,乙方施工不符合雙方約定的要求或有關(guān)技術(shù)規(guī)范,甲方可要求乙方停工或返工 ,停工或返工給雙方造成的損失和返工費用由乙 方承擔(dān)。5. 工程竣工 ,經(jīng)驗收達到本合同約定的合格標(biāo)準(zhǔn),乙方按 國家關(guān)于工程保修的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)保修責(zé)任并承擔(dān)此項費 用。七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任1. 按本合同約定的期限支付工程款 ;2. 協(xié)助乙方辦理有關(guān)施工報建手續(xù)并協(xié)調(diào)與當(dāng)?shù)卣?/p>

4、 和居民的關(guān)系 ;3. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工的協(xié)調(diào)指揮 ,派出技術(shù)人員對工程進度、 工程質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查 ,辦理簽證中間工程的驗收手續(xù) ;4. 向乙方提供與本合同相關(guān)的圖紙、資料 ;5. 在開工前 ,就本工程及相關(guān)項目向乙方進行技術(shù)交底；6. 協(xié)助乙方辦理施工人員的暫住證及勞動用工手續(xù);7. 核查乙方進場人員安全教育證 ,培訓(xùn)上崗證 ;9.負(fù)責(zé)組織相關(guān)的試驗檢測工作,乙方需組織適宜人員配合甲方進行試驗工作 ;10.負(fù)責(zé)指導(dǎo)乙方進行相關(guān)施工資料的填報工作。乙方責(zé)任1. 服從甲方、監(jiān)理及業(yè)主現(xiàn)場指揮及管理 ;2. 服從甲方現(xiàn)場的質(zhì)量、安全、進度、文明施工等管理 機構(gòu)的管理； 接受甲方按制訂的工程進度獎罰

5、制度進行獎罰 對承擔(dān)的工程項目的施工質(zhì)量、 安全、 進度、文明施工負(fù)責(zé)；3. 按時組織施工 ,保質(zhì)、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內(nèi)容并交付使用；4. 負(fù)責(zé)根據(jù)本合同關(guān)于施工內(nèi)容的有關(guān)資料（如圖紙 ,甲方指令等 ）編制組織 ,施工方案 ,并報甲方審批 ;5. 制定妥善的工程質(zhì)量和安全保證措施 ;6. 對施工工人進行安全生產(chǎn)方面的教育， 杜絕安全事故。八、結(jié)算以及付款方式：1、以甲、乙方共同確認(rèn)的實際完成工程量結(jié)算；2、本合同先由乙方墊資，待工程竣工驗收合格資金到 達后，付工程款 90%，預(yù)留 10%作為質(zhì)量保證金一年后付清；3、乙方必須提供經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)可的正式發(fā)票，否則甲 方有權(quán)拒絕

6、付款。九、乙方必須服從甲方工地代表及監(jiān)理工程師的監(jiān)督管 理，甲方必須給予乙方施工必要的協(xié)助與支持。十、乙方要做好安全生產(chǎn)工作，如發(fā)生安全事故，由此 產(chǎn)生的費用由乙方自己承擔(dān)。十一、乙方必須將土方運輸?shù)郊追街付ǖ牡攸c，不得外 運和亂棄。十二、違約處理：如乙方未在本合同約定的竣工日期完 工，每延誤一天罰款人民幣 500 元整。如甲方未按照本合同 的約定按時、按量支付工程款的，按照銀行同期貸款支付給 乙方利息。十三、爭議解決：如雙方發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)該友好 協(xié)商，協(xié)商不成可以向人民法院提起訴訟。十四、未盡事宜 ,雙方協(xié)商一致可以訂立補充條款 ,補充 條款為本合同的補充合同 ,與本合同具有同等的法律效力 .十五、雙方可以約定將與該工程有關(guān)的工程項目一