工程招投標及合同管理試題庫

1、工 程招 投標 及合 同 管理習題參考答 案一、單選（每題2分）下列各題中，只有一個被選項最符合題意，請將它選出并填入括號內(nèi)。1、合同法律關系是指合同法律規(guī)范調(diào)整的當事人在民事流傳過程中形成的（C ）關系。A、債權人與債務人B、代理人與被代理人G權利與義務D、法人與自然人2、施工企業(yè)的項目經(jīng)理指揮失誤，給建設單位造成損失的，建設單位應當要求（A ）賠償。A、施工企業(yè)B、施工企業(yè)的法定代表人G施工企業(yè)的項目經(jīng)理D 、具體的施工人員3、下列財產(chǎn)中，（A ）不得抵押。A 土地所有權 B 土地使用權 C4、邀請招標的邀請對象的數(shù)目不應少于A 2、B 、 3 C5、合同爭議的解決順序為（ A ）A、和解

2、一調(diào)解一仲裁一訴訟BC、和解一調(diào)解一訴訟一仲裁D6、監(jiān)理招標主要是對監(jiān)理單位（ BA報價 B 、能力 C、房屋 D 、交通運輸工具B ）家。、5 D 、7、調(diào)解一和解一仲裁一訴訟、調(diào)解一和解一訴訟一仲裁）的選擇。、監(jiān)理人員數(shù)量 D、設備7、由于承包商的原因?qū)е卤O(jiān)理單位延長了監(jiān)理服務的時間，此工作內(nèi)容應屬于（B ）A、正常工作B 、附加工作 C 、額外工作 D、義務工作8、根據(jù)專用條款約定的內(nèi)容和時間，不屬于發(fā)包人的工作范疇的是（ C ）。A、辦理土地征用，拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)解 決以上事項的遺留問題B、向承包人提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料

3、，保證數(shù)據(jù)真實，位置準確G提供年、季、月工程進度計劃及相應進度統(tǒng)計報表D確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，并進行現(xiàn)場交驗9、設計人的設計工作進展不到委托設計任務的一半時，發(fā)包人由于項目建設資金的籌措發(fā)生問題而決定停建該項目，單方發(fā)出解除合同的通知。按照設計范本的規(guī)定，設計人應（D ）A、沒收全部定金補償損失B、要求發(fā)包人支付雙倍的定金G要求發(fā)包人補償實際發(fā)生的損失D要求發(fā)包人付給合同約定設計費用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延誤竣工的標準。訂立合同時約定的合同工期概念應為,從（C ）的日歷天數(shù)計算。A、合同簽字日起按投標文件中承諾B、合同簽字日起按招標文件中要求

4、G合同約定的開工日起按投標文件中承諾D合同約定的開工日起按招標文件中要求11、工程師要求的暫停施工的賠償與責任的說法錯誤的為（ B ）A、停工責任在發(fā)包人，由發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，賠償承包商由此造成的損失，相應順 延工期B、停工責任在承包人，由承包人承擔發(fā)生的費用，相應順延工期G停工責任在承包人，因為工程師不及時做出答復，導致承包人無法復工，由發(fā)包人承擔違約責任D停工責任在承包人，由承包人承擔發(fā)生的費用，工期不予順延12、材料采購在交貨清點數(shù)量時發(fā)現(xiàn)，交貨數(shù)量少于訂購的數(shù)量，但數(shù)量的短少在合同約定的允許磅 差范圍內(nèi)。采購方應（B ）。A、拒付貨款并索賠B、按照訂購數(shù)量及時付款G按照實

5、際交貨數(shù)量及時付款D 、待供貨方補足數(shù)量后再付13、FIDIC施工合同條件的“缺陷通知期”，是指（A ）。A工程保修期B、承包商的施工期G工程師在施工過程中發(fā)出改正質(zhì)量缺陷通知的時限D(zhuǎn)工程師在施工過程中對承包商改正缺陷限定的時間14、由于業(yè)主提供的設計圖紙錯誤導致分包工程返工，為此分包商向承包商提出索賠。承包商（C ）A、因不屬于自己的原因拒絕索賠要求B、認為要求合理，先行支付后再向業(yè)主索要G不予支付，以自己的名義向工程師提交索賠報告D不予支付，以分包商的名義向工程師提交索賠報告15、施工中遇到連續(xù)10天超過合同約定等級的大暴雨天氣而導致施工進度的延誤，承包商為此事件 提出的索賠屬于應（D ）

6、。A、由承包商承擔的風險責任B 、給予費用補償并順延工期G給予費用補償?shù)豁樠庸て贒 、給予工期順延但不給費用補償16、合同法律關系主要的是由法律規(guī)范調(diào)整的（B）A行政法律關系B民事權利義務關系C刑事法律關系D經(jīng)濟侵權關系17、在工程建設監(jiān)理活動中，監(jiān)理單位是（ A）A業(yè)主的代理人 B 業(yè)主的委托人 C 施工合同的當事人D絕對獨立的第三人18、經(jīng)濟合同當事人訂立的“保證合同”，其法律形式是（B）A主合同B 從合同C獨立合同無條件地必須履行的合同19、仲裁庭作出裁決后，合同當事人應當（ A ）A按裁決自覺執(zhí)行B 不服裁決可向上級仲裁機構申請復議C可向人民法院起訴 D向合同管理機關申訴20、監(jiān)理合

7、同規(guī)定，由于業(yè)主或第三方的原因使監(jiān)理工作受阻以或延誤，以致增加工作量時，應是為（B）oA額外服務 B 附加服務 C 延長服務 D非監(jiān)理服務21、監(jiān)理招標的宗旨是指對監(jiān)理單位（ A）的選擇。A能力B報價C信譽 D經(jīng)濟實力22、中標的承包商將由（B）決定。A評標委員會B 業(yè)主C上級行政主管部門D 監(jiān)理工程師23、設備安裝工程具有聯(lián)動無負荷試車條件的，應由（ A）組織試車。A建設單位 B設計單位 C施工單位 D設備供應單位24、業(yè)主在（B ）合同中承擔的風險最小。A可調(diào)總價 B不可調(diào)總價 C單價D成本加酬金25、根據(jù)施工索賠的規(guī)定，可以認為索賠是指（ C ）。A只限承包商向業(yè)主索賠B業(yè)主無權向承包商

8、索賠C業(yè)主與承包商之間的雙向索賠D不包括承包商與分包商之間的索賠26、當出現(xiàn)招標文件中的某項規(guī)定與招標人對投標人質(zhì)疑問題的書面回答不一致時，應以 （A ）為準A.招標文件中的規(guī)定B 、現(xiàn)場考察時招標單位的口頭解釋G招標單位在會議上的口頭解答D 、發(fā)給每個投標人的書面質(zhì)疑解答文件27、由于承包商的原因使監(jiān)理單位增加了監(jiān)理服務時間，此項工作應屬于（B ） oA、正常工作 B、附加工作 C、額外工作 D、意外工作28、下列各項中，（C ）不屬于工程建設施工招標應具備的前提條件。A、建設用地征用完畢，施工圖紙完成B、概算已經(jīng)批準，建設項目已正式列入計劃G招標文件已經(jīng)編制好D建設資金、建材、設備來源已經(jīng)

9、落實29、投標文件對招標文件的響應有細微偏差，包括 （C ）。A、提供的投標擔保有瑕疵B 、貨物包裝方式不符合招標文件的要求C、個別地方存在漏項D 、明顯不符合技術規(guī)格要求30、與邀請招標相比，公開招標的最大優(yōu)點是（D ）。A、節(jié)省招標費用B、招標時間短G減小合同履行過程中承包不違約的風險D、競爭激烈31、施工合同通用條款規(guī)定，當施工合同文件中出現(xiàn)含糊不清或不一致時，下列中解釋順序排列正確 的為（D ）。A、專用條款、通用條款、中標通知書、圖紙B、中標通知書、協(xié)議書、專用條款、通用條款C、中標通知書、投標書、協(xié)議書、圖紙D、中標通知書、專用條款、通用條款、圖紙32、施工合同中，承包人按照工程師

10、提出的施工進度計劃修改建議進行了修改，由于修改后的計劃不 合理而導致的窩工損失應當由（C）承擔。A、發(fā)包人 B、承包人 C 、工程師 D 、發(fā)包人與承包人共同33、FIDIC施工合同條件規(guī)定，用從（D ）之日止的持續(xù)時間為缺陷通知期，承包商負有修復質(zhì)量缺 陷的義務。A、開工日起至頒布發(fā)接收證書B、開工令要求的開工日起至頒布發(fā)接收證書中指明的竣工G頒發(fā)接收證書日起至頒發(fā)履約證書D 、接收證書中指明的竣工日起至頒發(fā)履約證書34、在工程施工中由于（B ）原因?qū)е碌墓て谘诱`，承包方應當承擔違約責任。A、不可抗力 B、承包方的設備損壞 C、設計變更 D、工程量變化35、委托任務并負責支付報酬的一方稱（B

11、 ）。A承包人 B 發(fā)包人 C出資人D出工人36、受招標人的委托，代為從事招標活動的中介組織是（C）。A建設單位B施工單位C招標代理D設計單位37、監(jiān)理招標主要是對監(jiān)理單位（ B ）的選擇。A報價 B 能力 C人員數(shù)量D設備38、合同價款可以有多種約定方式，其不包括（ C ）。A固定價格合同B可調(diào)整價格合同C固定價格加酬金合同D 成本加酬金合同39、在進度控制中，（B ）不屬工程師的任務。A督促承包人完成工程掃尾工作B 向有關部門遞交竣工申請C協(xié)調(diào)竣工驗收中的各方關系D參加竣工驗收40、材料采購在交貨清點數(shù)量時發(fā)現(xiàn)，交貨數(shù)量少于訂購的數(shù)量，但數(shù)量的短少在合同約定的允許磅 差范圍內(nèi)，采購方應（C

12、 ）。A拒付貨款并索賠B按照訂購數(shù)量及時付款C按照實際交貨數(shù)量及時付款 D待供貨方補足數(shù)量后再付41、工程分包的說法錯誤的為（ AA是違法的 B是從工程承包人承擔 C 是允許的 D 非發(fā)包人同意，承包人不得將承包工程的任 何部分分包42、FIDIC施工合同條件的“缺陷通知期”是指（ A ）A工程保修期B承包商的施工期C工程師在施工過程中發(fā)出改正質(zhì)量缺陷通知D工程師在施工過程中對承包商改正缺陷限定的時間43、自中標通知書發(fā)出（C ）內(nèi)，建設單位和中標人簽訂書面的建設工程承發(fā)包合同。A 15天 B 21 天 C 30 天 D 35 天44、保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，按（ B ）承擔擔保責任。

13、A、保證 B、連帶保證 C 、違約 D 、合同45、當事人采用合同書形式訂立的，自（ C）合同成立。A、雙方當事人制作合同書時B 、雙方當事人表示受合同的約束時G雙方當事人簽字或蓋章時D、雙方當事人達成一致意見時46、確定中標人后（A）內(nèi)，招標人應當向有關行政監(jiān)督部門提交招標情況的書面報告。A 15 天 B 、21 天 C、30 天 D 、35 天47、下列說法不正確的是（C ）oA、招標投標法規(guī)定招標方式分為公開招標和邀請招標兩類。B、只有不屬于法規(guī)規(guī)定必須招標的項目才可以采用直接委托方式。G建設行政主管部門派人參加開標、評標、定標的活動，監(jiān)督招標按法定程序選擇中標人；所派人員 可作為評標委

14、員會的成員，但不得以任何形式影響或干涉招標人依法選擇中標人的活動。D公開招標中，評標的工作量較大，所需招標時間長，費用高。48、監(jiān)理招標主要是對監(jiān)理單位（B ）的選擇。A、報價B 、能力 C 、監(jiān)理人員數(shù)量D 、設備49、由于承包商的原因?qū)е卤O(jiān)理單位延長了監(jiān)理服務的時間，此工作內(nèi)容應屬于（B）oA、正常工作B 、附加工作 C、額外工作D、意外工作50、合同雙方約定的合同工期的說法，正確的一項是（ D ）。A、包括開工日期B 、包括竣工日期 C、包括合同工期的總?cè)諝v天數(shù)D合同工期是按總?cè)諝v天數(shù)計算的，不包括法定節(jié)假日在內(nèi)的承包天數(shù)51、根據(jù)專用條款約定的內(nèi)容和時間，不屬于發(fā)包人的工作范疇的是（C

15、）。A、辦理土地征用，拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)解決以上事項的遺留問題B、向承包人提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，保證數(shù)據(jù)真實，位置準確G提供年、季、月工程進度計劃及相應進度統(tǒng)計報表D確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，并進行現(xiàn)場交驗52、在進度控制中，（B ）不屬工程師的任務。A、督促承包人完成工程掃尾工作B 、向有關部門遞交竣工申請G協(xié)調(diào)竣工驗收中的各方關系D 、參加竣工驗收53、合同價款可以有多種約定方式，其不包括（ C ）A、固定價格合同B、可調(diào)整價格合同G固定價格加酬金合同D 、成本加酬金合同54、材料采購在交貨清點數(shù)量時發(fā)現(xiàn)

16、，交貨數(shù)量少于訂購的數(shù)量，但數(shù)量的短少在合同約定的允許磅 差范圍內(nèi)。采購方應（B ）。A、拒付貨款并索賠B、按照訂購數(shù)量及時付款G按照實際交貨數(shù)量及時付款D 、待供貨方補足數(shù)量后再付55、FIDIC施工合同條件的“缺陷通知期”，是指（A ）。A、工程保修期 B 、工程施工期C 、工程裝修期 D、工程停工期56、如果投標截止日期前第 28天后，由于法律、法令和決策變化引起承包商實際投入成本的增加， 應由（A）給予補償。A、業(yè)主 B 、承包商 C 、工程師 D、特殊分包商57、工程分包的說法錯誤的為（ A ）。A、是違法的 B、是從工程承包人承擔的工程中承包部分工程的行為C是允許的 D、非發(fā)包人同

17、意，承包人不得將承包工程的任何部分分包58、施工中遇到連續(xù)10天超過合同約定等級的大暴雨天氣而導致施工進度的延誤，承包商為此事件 提出的索賠屬于應（D ）。A、由承包商承擔的風險責任B 、給予費用補償并順延工期G給予費用補償?shù)豁樠庸て贒 、給予工期順延但不給費用補償二、多選題（每題 3分）。下列各題中，有兩個或兩個以上正確答案，請將正確答案選出，并填入括 號內(nèi)。1、必須進行招標的項目包括（ CDE ）。A私人投資的高級別墅B 、外國老板投資的基礎設施的項目G大型基礎設施、公用事業(yè)等關系到社會公共利益、公眾安全的項目D全部或部分使用國有資金投資或者國家融資的項目E、使用國際組織或者外國政府貸款

18、、援助資金的項目2、工程實際進度與進度計劃不符時，承包人應當按照工程師的要求提出改進措施（AB ）。A、需經(jīng)工程師確認后才能執(zhí)行B、因承包人自身的原因造成工程實際進度與經(jīng)確認的進度計劃不符的，所有后果都由承包商自行承G因承包人自身原因造成的，工程師只對改進措施的效果負責D采用改進措施后，必須順延工期E、改進措施后，進度仍然不符的，工程師可以要求承包人修改進度計劃，并經(jīng)工程師確認，這種確 認是工程師對工程延期的批準3、施工合同文件中的說法中，正確的有（ BDE ）。A、當合同文件中出現(xiàn)不一致時，必須重新制定合同條款B、在不違反法律和行政法規(guī)的前提下，當事人可以通過協(xié)商變更施工合同的內(nèi)容G變更的協(xié)

19、議或文件，效力與其他合同文件等同D簽署在后的協(xié)議或文件效力高于簽署在先的協(xié)議或文件E、當合同文件出現(xiàn)含糊不清或者當事人有不同理解時，應按照合同爭議的解決方式處理4、FIDIC合同中指定分包商與一般分包商的差異主要表現(xiàn)為（ ABCDE ）。A、選擇分包單位的權利不同B 、分包合同的工作內(nèi)容不同G工程款的支付開支項目不同D、業(yè)主對分包商利益的保護不同E、承包商對分包商違約行為承擔責任的范圍不同5、索賠按目的劃分包括（ CE ）。A、綜合索賠B 、單項索賠C 、工期索賠D合同內(nèi)索賠 E 、費用索賠6、建設工程監(jiān)理合同示范文本中規(guī)定屬于額外監(jiān)理工作的情況包括（AE ） oA.因承包商嚴重違約委托人與其

20、終止合同后監(jiān)理單位完成的善后工作B.由于非監(jiān)理單位原因?qū)е碌谋O(jiān)理服務時間延長C.原應由委托人承擔的義務雙方協(xié)議改由監(jiān)理單位承擔D.應委托人要求監(jiān)理單位提出更改服務內(nèi)容建議后增加的工作內(nèi)容E.不可抗力事件發(fā)生導致合同的履行被迫暫停，事件影響消失后恢復監(jiān)理服務前的準備工作7、按照施工合同文本規(guī)定，在施工中由于（BDE ）造成工期延誤，經(jīng)發(fā)包人代表確認，竣工日期可以順延。A.承包人未能及時調(diào)配施工機械B. 發(fā)生不可抗力C.雨季天數(shù)增多D.工程量變化和設計變更E.一周內(nèi)非承包人原因停電、停水、停氣等造成停工累計超過8小時8、索賠按目的劃分包括（CE ） oA.綜合索賠B.單項索賠C.工期索賠D.合同內(nèi)

21、索賠E.費用索賠9、在施工合同中，（A B C D E ）等工作應由發(fā)包人完成。A. 土地征用和拆遷B. 臨時用地、占道申報批準手續(xù)C.提供工程地質(zhì)報告D.保護施工現(xiàn)場地下管道和鄰近建筑物及構筑物E.提供相應的工程進度計劃及進度統(tǒng)計報表10、對于發(fā)包人供應的材料設備，（ABDE）等工作應當由發(fā)包人承擔。A.到貨后，通知清點 B.參加清點 C.清點后負責保管D.支付保管費用E.如果質(zhì)量與約定不符，運出施工場地并重新采購11、招標人具備自行招標的能力表現(xiàn)為（BCE ） oA.必須是法人組織 B.有編制招標文件的能力C.有審查投標人資質(zhì)的能力D.招標人的資格經(jīng)主管部門批準E.有組織評標定標的能力12

22、、建設工程施工合同的當事人包括（BD ） oA.建設行政主管部門 B.建設單位 C.監(jiān)理單位 D.施工單位E.材料供應商13、施工合同文本規(guī)定，對于在施工中發(fā)生不可抗力，（CE）發(fā)生的費用由承包人承擔A.工程本身的損害B.發(fā)包人人員傷亡C.造成承包人設備、機械的損壞及停工D.所需清理修復工作E.承包人人員傷亡14、施工合同按照計價方式的不同可以分為（CDE ）等。A.總承包合同B.分別承包合同C.固定價格合同D.可調(diào)價格合同E.成本加酬金合同15、在竣工驗收和竣工結算中，承包人應當（ADE ） oA.申請驗收B.組織驗收C. 提出修改意見16、被宣布為廢標的投標書包括（A投標書未按招標文件中規(guī)

23、定封標C加蓋法人或委托授權人印鑒的標書 標書E投標人不參加開標會議的標書D.遞交竣工結算報告E.移交工程ABDE ）B 逾期送達的標書D未按招標文件的內(nèi)容好要求編寫、內(nèi)容不全或字跡無法辨認的17、必須進行招標的項目包括（CDE ）A私人投資的高級別墅 B外國老板投資的基礎設施的項目C大型基礎設施、公用事業(yè)等關系到社會公共利益、公眾安全的項目D全部或部分使用國有資金投資或國家融資的項目E使用國際組織或外國政府貸款、援助資金的項目18、不符合建設工程委托監(jiān)理合同特征的有（ CE ）A 監(jiān)理合同可以是個人B監(jiān)理合同的訂立必須符合工程建設程序C監(jiān)理合同的訂立不需符合工程建設程序D 委托監(jiān)理合同標的是服

24、務E委托監(jiān)理合同的標的物是產(chǎn)生新的物質(zhì)19、建設工程施工索賠按索賠目的可分為（ DE ）A單項索賠 B 總索賠 C 明示索賠 D 工期索賠 E 費用索賠20、合同法律關系的構成要素有（ABC）A、主體 B 、內(nèi)容 C、客體 D、權利 E 、義務21、被宣布為廢標的投標書包括（ ABDE ）。A、投標書未按招標文件中規(guī)定封記B 、逾期送達的標書G加蓋法人或委托授權人印鑒的標書D未按招標文件的內(nèi)容和要求編寫、內(nèi)容不全或字跡無法辨認的標書E、投標人不參加開標會議的標書22、不符合建設工程委托監(jiān)理合同特征的有（ ABD ）。A監(jiān)理合同可以是個人B、監(jiān)理合同的訂立必須符合工程建設程序G監(jiān)理合同的訂立不需

25、符合工程建設程序D委托監(jiān)理合同的標的是服務E、委托監(jiān)理合同的標的物是產(chǎn)生新的物質(zhì)23、施工合同文件中的說法中，正確的有（ BDE ）。A、當合同文件中出現(xiàn)不一致時，必須重新制定合同條款B、在不違反法律和行政法規(guī)的前提下，當事人可以通過協(xié)商變更施工合同的內(nèi)容G變更的協(xié)議或文件，效力與其他合同文件等同D簽署在后的協(xié)議或文件效力高于簽署在先的協(xié)議或文件E、當合同文件出現(xiàn)含糊不清或者當事人有不同理解時，應按照合同爭議的解決方式處理24、建筑工程施工索賠按索賠目的可分為（ DE ）A、單項索賠 B、總索賠C、明示索賠D、工期索賠 E、費用索賠三、判斷改錯題（每題2分）。判斷下列各題正誤，正者在括號內(nèi)打，

26、誤者在括號內(nèi)打X,并將錯 誤處改正。1、建設工程物資采購合同是雙務、有償、諾成、要式的合同。（X ）要式改為不要式2、甲需購進乙公司相關設備，價值100萬元，甲應預付定金 30萬元。（X ） 30萬改為20萬。3、招標過程分為三階段：準備階段、招標投標階段、評標定標階段。（X ）評標定標階段改為決標成交階段。4、中標通知書發(fā)出 30天內(nèi)，中標單位應與建設單位依據(jù)招標文件、投標書等簽訂工程承包合同。（V ）5、投標文件中的大寫金額和小寫金額不一致的，以小寫金額為準。（X ）以大寫金額為準。6、建設工程施工合同范本由協(xié)議書、通用條款、專用條款三部分組成，并附有三個附件。（V ）7、供貨方到現(xiàn)場的交

27、貨日期，以采購方接收貨物時在貨單上簽收的日期為準。（ V ）8、FIDIC施工合同條件中規(guī)定的合同有效期，是指從工程師按合同約定發(fā)布的“開工令”中指明的應開工之日起，至工程接收證書注明的竣工日止的日歷天數(shù)。（X）合同有效期改為施工期。9、工程師收到承包人遞交的索賠報告和有關資料后，應在28天內(nèi)給予答復，否則視為對方索賠要求已經(jīng)認可。（V ）10、FIDIC合同條件中規(guī)定，業(yè)主的索賠主要限于施工質(zhì)量缺陷和拖延工期等違約行為導致的業(yè)主損 失。（，）11、承包商沒按照規(guī)定時間提出索賠意向和索賠報告，則失去對該事件請求的索賠權利（，）12、在承包商提出的費用索賠中， 是以實際損失為依據(jù)，因此其索賠金3

28、額額均不應包括利潤。（X ） 因此其索賠金額也可暴扣利潤13、FIDIC合同條件，監(jiān)理工程師有權批準工程分包（，）。14、FIDIC合同條件規(guī)定，訴訟是解決合同爭議的最終方式（X）。仲裁是15、工程建設監(jiān)理委托合同是上“標準條件”和“專用條件”兩部分組成的通用文本。（X）不是16、工程招標必須采用公開招標方式（X） o或邀請招標17、監(jiān)理委托合同經(jīng)過當事人雙方協(xié)商一致而終止后，雙方的權利和責任也即終止（X）o不立即終止18、某建筑工程公司下屬第四分公司領有營業(yè)執(zhí)照，依法可以承包工程。因此，分公司是一個獨立的 企業(yè)法人。（X ）分公司不是一個獨立的企業(yè)法人19、經(jīng)濟合同當事人之間發(fā)生糾紛時， 雙

29、方可以約定：請求仲裁或向法院起訴，二者只能選其一。（，）20、我國民法通則規(guī)定，向人民法院請求保護民事權利的普通訴訟事項時效為2年。（，）21、要約是希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示。（X ）要約改為邀約邀請。22、違約責任的表現(xiàn)形式包括不履行和不適當履行。（，）23、招標過程概括劃分為三階段：準備階段、招標投標階段、評標定標階段。（X ）評表定標階段改為決標成交階段。24、建設工程合同是雙務、有償、實踐、要式的合同。 （X ）實踐改為諾成。25、投標文件中的大寫金額和小寫金額不一致的，以小寫金額為準。（X ）以大寫為準。26、建設工程施工合同范本由協(xié)議書、通用條款、專用條款三部分組成，并附有

30、三個附件。（V ）27、工程師可以以口頭方式通知承包人推遲開工日期。（X ） 口頭改為書面。28、FIDIC施工合同規(guī)定以投標截止日期前第28天定義為“基準日”作為業(yè)主與承包商劃分合同風險的時間點。（，）29、索賠是事件發(fā)生后，承包人應在索賠事件發(fā)生后的28天內(nèi)向工程師遞交索賠意向通知，聲明將對此事件提出索賠。（V ）30、當工程師確定的索賠額超過其權限范圍時，必須報請發(fā)包人批準。（V ）四、填空：（每空1分）1、項目建議書是建設單位向國家有關主管部門提出要求建設某一項目的建設性文件。2、工程設計是工程建設的重要環(huán)節(jié)，它是從 技術上和經(jīng)濟上對擬建工程進行全面規(guī)劃的工作。3、國際工程招標中，公開

31、招標的主要特點是公開招標、詢價報價、直接采購 。4、工程承發(fā)包方式，是指 發(fā)包人與承包人 雙方之間的經(jīng)濟關系形式。5、建筑市場主體主要有業(yè)主、承包商、工程咨詢服務機構等。6、我國的建設工程交易中心是按照信息服務功能、場所服務功能、集中辦公功能三大功7、工程監(jiān)理企業(yè)，其資質(zhì)等級劃分為甲級、 乙級 和丙級 三個級別。8、工程招標代理機構，其資質(zhì)等級劃分為甲級 和乙級 。9、建設工程招標方式有公開招標和邀請招標。10、建設工程招標方法有一次性招標、多次性招標 和一次兩段式招標、兩次報價招標。11、選擇投標對象的主要方法有定性分析法 、定量分析法。12、建筑材料的采購供應方式有公開招標、詢價報價、直接

32、采購 等。13、保險費包括 建筑工程一切險、第三方責任險、車輛保險 。14、建設工程合同按計價方式劃分為固定價合同、可調(diào)價合同、成本加酬金合同三大類型。15、工程進度款結算方式有按月結算、竣工后一次結算、分段結算和其他結算方式。16、按施工索賠的處理方式可分為單項索賠 、一攬子索賠。17、國際工程招投標的特點有擇優(yōu)性、平等性、限制性 。18、按施工索賠的目的分為工期索賠 和 經(jīng)濟索賠 。19、承發(fā)包雙方解決施工索賠爭端的主要方法是談判解決、DAB方式 和仲裁 。20、擔保的基本方式是保證、抵押、質(zhì)押、 留置和定金。21、市場的特征平等性、自主性、完整性、開放性、競爭性 。22、開發(fā)性經(jīng)營方式的

33、業(yè)務內(nèi)容包括房地產(chǎn)開發(fā)、待建工程 。23、直接工程費指人工費、材料費、施工機械使用費。24、作標技巧有逐步升級法、突然降價法、賠價競爭法。25、按索賠目標分為工期索賠、費用索賠 兩類。26、合同的形式有書面形式、口頭形式和其他形式。27、市場的功能 交換功能、調(diào)節(jié)功能、信息導向功能、資源配置功能、經(jīng)濟聯(lián)動功能。28、投標競爭包括價格競爭、素質(zhì)競爭。29、國際工程招標方式公開招標、邀請招標、議標、其他招標方式。30、風險因素包括實質(zhì)風險因素、道德風險因素、心里風險因素。31、索賠的最終解決談判、調(diào)節(jié)、仲裁 。五、名詞解釋：（每題3分）1、工程承發(fā)包：建筑企業(yè)（承包商）作為承包人（稱乙方）、建設單

34、位（業(yè)主）作為發(fā)包人（稱甲方）、 由甲方把建筑安裝工程任務委托給乙方、且雙方在平等互利的基礎上簽訂工程合同、明確各自的經(jīng)濟責任、權利和義務、以保證工程任務在合同造價內(nèi)按質(zhì)按量的全面完成。2、建筑市場：指以建筑產(chǎn)品承發(fā)包交易活動為主要內(nèi)容的市場、一般稱作建設市場或建筑工程市場。3、建設工程招投：是指招標人（或發(fā)包人）將擬建工程對外發(fā)布信息、吸引有承包能力的單位參與 競爭、按照法定程序優(yōu)選承包單位的法律活動。4、多方案報價法：利用工程說明書或合同交款不夠明確之處、以爭取達到修改工程說明書和合同為 目的的一種報價方法。5、施工管理費：在國際工程承包中的施工管理費、一般包括工作人員費、生產(chǎn)工人輔助工資

35、、工資 附加費、辦公費、差旅交通費、文件宣傳費、固定資產(chǎn)使用費、國外生活設施使用費、工具用具使用費、 檢驗試驗費以及其他費用等內(nèi)容。6、不平衡報價法：在不影響總標價水平的前提下、某些項目的單價可以定得比正常水平高些、而另 外一些項目的單價則可以比正常水平低些、其目的是承包商可盡早收回墊支工程中的資金周轉(zhuǎn)、另一方面 是為了隱蔽報價規(guī)律的報價方法。7、建設工程投標：投標人（或承包人）根據(jù)所掌握的信息、按照招標人的要求、參與投標競爭、以 獲得建設工程承包權的法律活動。8、建設工程施工合同：即建筑安裝工程承包合同、是發(fā)包人與承包人之間為完成商定的建設工程項 目、確定雙方權利和義務的協(xié)議。9、工程轉(zhuǎn)包：

36、是指不行使承包人的管理職能、不承擔技術經(jīng)濟責任、將所承包的工程倒手轉(zhuǎn)給他人承包的行為10、施工索賠：施工合同的一方當事人、對在施工合同履行過程中發(fā)生的并非由于自己責任的額外工 作、額外支出或損失、依據(jù)合同和法律的規(guī)定要求對方當事人給予費用或工期補償?shù)暮贤芾硇袨椤?1、委托代理：是基于被代理人對代理人的委托授權行為而產(chǎn)生的代理。12、定金：是指當事人雙方為了擔保債務的履行、約定由當事人一方先行支付給對方一定數(shù)額的貨幣 作為擔保。13、建筑工程施工合同：是發(fā)包人與承包人就完成具體工程項目的建筑施工、設備安裝、設備調(diào)試、 工程保修等工作內(nèi)容、確定雙方權利和義務的協(xié)議。14、附加工作：指與完成正常工

37、作相關、在委托正常監(jiān)理工作范圍以外監(jiān)理人應完成的工作。15、指定分包商：是由業(yè)主（或工程師）指定、選定、完成某項特定工作內(nèi)容并與承包商簽訂分包合 同的特殊分包商。16、代理：是指代理人在代理權限內(nèi)、以被代理人的名義實施的、其民事責任由被代理人承擔的法律 行為。16、留置：指債權人按照合同約定占有對方（債務人）的財產(chǎn)、當債務人不能按照合同約定期限履行 債務時、債權人有權依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)并享有處置該財產(chǎn)得到優(yōu)先受償?shù)臋嗬?7、建筑工程物資采購合同：是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間、為實現(xiàn)建設工程物資買 賣、設立、變更、終止相互權利義務關系的協(xié)議。18、額外工作：是指正常工作和附加工

38、作以外的工作、即非監(jiān)理人自己的原因而暫?；蚪K止監(jiān)理業(yè)務、 其善后工作及恢復監(jiān)理業(yè)務前不超過 42天的準備工作時間。19、建筑法：是調(diào)整建筑活動的法律規(guī)范的總稱。20、市場營銷：是個體和群體在市場環(huán)境中通過交換滿足現(xiàn)實或潛在需求的綜合性的經(jīng)營銷售活動過 程。21、不平衡報價：是指對工程量清單中個項目的單價，按投標人預定的策略作上下浮動，但不變動按 中標要求確定的總報價，使中標后能獲得較好收益的報價技巧。22、風險管理：就是人們對潛在的意外損失進行識別評估并根據(jù)具體情況采取相應預防措施，以防患 于未然，或在風險無從避免時尋求切實可行的補救措施，使意外損失降低到最小程度。23、工程索賠：是指在工程合

39、同履行過程中，當事人一方因非自己原因受到經(jīng)濟損失或權力損失時， 通過一定的合法程序向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟或時間補償要求的行為。24、合同法：是調(diào)整平等主體的自然人，法人，其他組織之間設立，變更，終止民事權利義務關系的 法律規(guī)范的總稱。25、開發(fā)性經(jīng)營方式：是指建筑企業(yè)按城市建設統(tǒng)一規(guī)劃的要求，將工程項目建成后出租或出售給用 戶的經(jīng)營方式。26、工程量清單計價：使之投標人完成由招標人提供的工程量清單所需的全部費用，包括分布分項工 程費，措施項目費，其他項目費和規(guī)費，稅金。27、設備采購合同：指以工程項目所需設備為標底物，以設備的買賣為目的，明確雙方權利義務關系 的協(xié)議。28、工程索賠事件：是指因?qū)嶋H情況

40、與合同規(guī)定不符而引起工期和費用變化的事件。索賠事件又稱干 擾事件。六、簡答：（每題5分）1、施工合同的特點是什么？1）合同標的的特殊性；2）合同履行期限的長期性；3）合同內(nèi)容的多樣性和復雜性；4）合同監(jiān)督的嚴格性。2、建設工程交易中心的運行原則是什么？1）信息公開原則；2）依法管理原則；3）公平競爭原則；4）屬地進入原則；5）辦事公正原則。3、建設工程招投標的特點是什么？1）招投標是在國家宏觀計劃指導和政府監(jiān)督下的競爭；2）投標是在平等互利的基礎上的競爭；3）競爭的目的是相互促進、共同提高；4）對投標人的資格審查避免了不合格的承包商參與承包。4、建設工程合同簽訂和實施的基本原則是什么？1）合同

41、第一性原則；2）合同平等、自愿原則；3）合同的法律原則；4）誠實信用原則；5）公平合理原則。5、建設工程施工合同的作用是什么？1）施工合同明確了在施工階段承包人和發(fā)包人權利和義務；2）施工合同是施工階段實行監(jiān)理的依據(jù)；3）保護建設工程施工過程中發(fā)包人和承包人權益的依據(jù)。6、不可抗力的范圍包括哪些方面？因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物墜落或其他非發(fā)包人責任造成的爆炸、火災、以及專用條款約定的風、雨、 雪、供水、地震等自然災害。7、工程師公正合理的處理索賠事項、必須遵循哪些原則？1）公正原則；2）及時原則；3）其他原則（協(xié)商一致、誠實信用等）8、訂立施工合同應具備的條件是什么？1）初步設計已經(jīng)批準；2）工

42、程項目已列入年度建設計劃；3）有能夠滿足施工需要的設計文件和有關技術資料；4）建設資金和主要建筑材料設備來源已經(jīng)落實；5）實行招標投標的工程、中標通知書已經(jīng)下發(fā)。9、施工合同文件的組成及解釋順序是什么？1）施工合同協(xié)議書2）中標通知書3）投標書及其附件4）施工合同專用條款5）施工合同通用條款6）標準、規(guī)范及有關技術文件7）圖紙8）工程量清單9）工程報價單或預算書。10、變更價款的確定程序是什么？設計變更后、承包人在工程設計變更確定后14天內(nèi)、提出變更工程價款的報告、經(jīng)工程師確認后調(diào)整合同價款。承包人在確定變更后14天內(nèi)不向工程師、提出變更工程價款報告時、視為該設計變更不涉及合同價款的變更。11

43、、工程合同管理的原則是什么？1）合同第一位原則2）合同自愿原則3）合同的法律原則4）公平合理原則12、市場的功能是什么？1）交換功能2）調(diào)節(jié)功能3）信息導向功能4）資源配置功能5）經(jīng)濟聯(lián)動功能13、設計招標有什么特點？1）招標文件的內(nèi)容不同2）對投標書的編制要求不同3）開標形式不同4）評標原則不同14、FIDIC系列合同條件有什么特點？1）國際性，廣泛的適用性，權威性2）公正合理3）程序嚴謹易于操作4）強化了工程師的作用15、建筑市場經(jīng)營應具備什么觀念？1）以用戶為中心2）樹立企業(yè)形象3）講求經(jīng)濟效益16、簡述合同變更中應注意哪些問題?1）業(yè)主或工程師的口頭變更指令。2）業(yè)主和工程師的認可全必

44、須限制。3）工程變更不能免去承包商的合同責任。4）工程便更不能超過合同規(guī)定的工程范圍。5）應注意工程變更的實施，價格談判和業(yè)主批準三者之間在實踐上的矛盾性。6）合同內(nèi)容的任何變更都必須經(jīng)過合同管理人員或由他們提出、再商討變更，簽訂變更協(xié)議過程中, 承包商必須提出變更補償問題。17、合同法的調(diào)整對象是什么？1）合同主體2）合同類別3）合同關系是平等主體之間的法律關系4）關于行政機關參與相關合同的調(diào)整18、市場的作用是什么？1）市場是進行商品生產(chǎn)的必要條件2）市場是聯(lián)系生產(chǎn)者和消費者的紐帶3）市場是企業(yè)之間競爭的場所4）市場促進社會分工和技術進步19、施工招投標的特點？1）評標標準可比性強2）規(guī)范

45、工程施工及其招投標活動的法律法規(guī)比較完善3）投標競爭激烈20、建設工程委托監(jiān)理合同的基本特征？1）監(jiān)理合同雙方當事人的合法地位2）監(jiān)理合同簽訂程序的合法性3）委托監(jiān)理合同標底的特殊性21、國際工程承包的特點是什么？1）合同主體的多國性2）按照嚴格的合同條件和國際慣例管理工程3）政治、經(jīng)濟因素的風險增大4）規(guī)范標準龐雜22、工程建設中業(yè)主和承包商遇到的風險有哪幾方面？1）政治風險2）經(jīng)濟風險3）自然風險4）業(yè)主和承包商資信風險5）出具保函風險6）合同條款風險7）其他風險七、案例分析題（每題15分）五、簡答：（每題5分）1、我國對建設工程的最低保修期限有何要求？2、建設工程合同簽訂和實施的基本原則

46、是什么？3、不可抗力的范圍包括哪些方面？4、工程師公正合理的處理索賠事項，必須遵循哪些原則？5、施工合同文件的組成及解釋順序是什么？6、變更價款的確定程序是什么？7、監(jiān)理人執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務過程中，發(fā)生哪些情況不應由其承擔責任？8、根據(jù)中華人民共和國施工合同 （示范文本）的規(guī)定，承包人應按專用條款的約定完成那些工作？9、監(jiān)理處理工程如何預防和減少索賠？10、合同法的基本原則是什么？11、合同履行的原則是什么？12、投標階段的主要工作內(nèi)容是什么？13、建設項目施工招標程序是什么？六、案例分析題1、2003年4月6日，天大建筑公司參與了海瑞公司關于其辦公樓建設工程招投標活動，天大公司通過現(xiàn)場競標后，經(jīng)評

47、標委員會評議被確定為中標單位，并由當?shù)毓C處進行了公證。4月9日，當?shù)亟ㄔO工程招標投標管理辦公室（下稱招投標辦公室）給天大公司出具了編號為2003 019號的中標通知書海瑞公司不同意確定天大公司為中標人，拒絕與天大公司簽訂書面合同。雙方為此發(fā)生糾紛，訴至法院。天大公司訴稱：原告中標后，被告卻拒不與原告簽訂書面合同，有違誠實信用。請求法院判令被告賠償因締約過失給原告造成的損失 8千元。海瑞公司答辯稱：原告經(jīng)評標委員會評議后被確定為中標單位，以及招投標辦公室給原告出具的中標通知書”，均未經(jīng)作為招標人的被告同意，且原告不具備投標資格條件，故原告實際并未中標，被告在招 投標過程中也沒有過失或過錯，不應

48、承擔締約過失責任。要求駁回原告的訴訟請求。問題：（1）、請判斷天大公司的訴訟理由能否成立？（2）、天大公司得到的“中標通知書”是否有效？（3）、海瑞公司的答辯能否得到法院的支持，并闡明原因。2、2002年1月，江蘇某紡織有限公司進行設備采購，直接與某機電公司簽定了設備進口合同。后發(fā) 現(xiàn)此項目屬于必須招標采購的項目，遂委托江蘇省某招標公司組織設備的國際招標。最終確定已簽約的賣 方為中標人。試回答：這種做法是否合法？3、福建省某市第一中學科教樓工程為該市重點教育工程。2000年10月由市計委批準立項， 建筑面積7800平方米，投資780萬元。項目2001年3月12日開工。此項目施工單位由業(yè)主經(jīng)市政

49、府和主管部門批準不招標，獎勵給某建設集團承建，雙方簽定了施工合同。試回答：你認為該項目有哪些不符合招標投標法之處。4、某市越江隧道工程全部由政府投資。該項目為該市建設規(guī)劃的重要項目之一，且已列入地方年度固定資產(chǎn)投資計劃，概算已經(jīng)主管部門批準，征地工作尚未全部完成，施工圖及有關技術資料齊全。現(xiàn)決定對該 項目進行施工招標。因估計除本市施工企業(yè)參加投標外，還可能有外省市施工企業(yè)參加投標，故業(yè)主委托 咨詢單位編制了兩個標底，準備分別用于對本市和外省市施工企業(yè)投標價的評定。業(yè)主對投標單位就招標 文件所提出的所有問題統(tǒng)一作了書面答復，并以備忘錄的形式分發(fā)給各投標單位，為簡明起見，采用表格 形式見表4-1

50、o序號問題提問單位提問時間答復1N在書面答復投標單位的提問后，業(yè)主組織各投標單位進行了施工現(xiàn)場踏勘。在投標截止日期前10天，業(yè)主書面通知各投標單位，由于某種原因，決定將收費站工程從原招標范圍內(nèi)刪除。開標會由市招投標辦 的工作人員主持，市公證處有關人員到會，各投標單位代表均到場。開標前，市公證處人員對各投標單位 的資質(zhì)進行審查，并對所有投標文件進行審查，確認所有投標文件均有效后，正式開標。主持人宣讀投標 單位名稱、投標價格、投標工期和有關投標文件的重要說明。問題：1 .該項目的標底應采用什么方法編制？簡述其理由。2 .業(yè)主對投標單位進行資格預審應包括哪些內(nèi)容？3 .該項目施工招標在哪些方面存在問

51、題或不當之處？請逐一說明。5、其辦公樓的招標人于 2000年10月11日向具備承擔該項目能力的 A B、G D E5家承包商發(fā)出投 標邀請書，其中說明，10月1718日916時在該招標人總工程師室領取招標文件，11月8日14時為投標截止時間。該5家承包商均接受邀請，并按規(guī)定時間提交了投標文件。但承包商A在送出投標文件后發(fā)現(xiàn)報價估算有較嚴重的失誤， 遂趕在投標截止時間前 10分鐘遞交了一份書面聲明，撤回已提交的投標文件。開標時，由招標人委托的市公證處人員檢查投標文件的密封情況，確認無誤后，由工作人員當眾拆封。由于承包商A已撤回投標文件，故招標人宣布有B、G D、E4家承包商投標，并宣讀該 4家承

52、包商的投標價格、工期和其他主要內(nèi)容。評標委員會委員由招標人直接確定，共由7人組成，其中招標人代表 2人，本系統(tǒng)技術專家 2人、經(jīng)濟專家1人、外系統(tǒng)技術專家1人、經(jīng)濟專家1人。在評標過程中，評標委員會要求 B、D兩投標人分別對施工方案作詳細說明，并對若干技術要點和難點 提出問題，要求其提出具體、可靠的實話措施、作為評標委員的招標人代表希望承包商B再行當考慮一下降低報價的可能性。按照招標文件中確定的綜合評標標準，4個投標人綜合得分從高到低的依次順序為B D、G E,故評標委員會確定承包商 B為中標人。由于承包商 B為外地企業(yè)，招標人于 11月10日將中標通知書以掛號方 式寄出，承包商 B于11月1

53、4日收到中標通知書。由于從報價情況來看，4個投標人的報價從低到高的依次順序為 D. C、B、E,因此，從11月16日至 12月11日招標人又與承包商 B就合同價格進行了多次談判，結果承包商 B將價格降到略低于承包商 C的 報價水平，最終比方于 12月12日簽訂了書面合同。4 、從招投標的性質(zhì)看，本案例中的要約邀請、要約和承諾的具體表現(xiàn)是什么？5 、從所介紹的背景資料來看，在該項目的招標投標程序中在哪些方面不符合招標投標法的有關 規(guī)定？請逐一說明。6、 為了實施某項目的建設，業(yè)主與施工單位按建設工程施工合同（示范文本）簽訂了建設工程施工合同，該項目未投保工程一切險。在施工過程中遭受特大暴風雨襲擊

54、，造成相應損失。施工單位及時 向工程師提出補償要求，并負有相關的詳細資料和證據(jù)。施工單位認為遭受暴風雨襲擊時因非施工單位原因（屬于不可抗力）造成的損失，故應由業(yè)主承擔賠償責任，主要補償要求包括：1 ）、給已建部分工程造成破壞損失18萬元，應有業(yè)主承擔修復的經(jīng)濟責任，施工單位不承擔修復的經(jīng)濟責任。2）、施工單位人員因此災害數(shù)人受傷，處理傷病醫(yī)療費用費用和補償金總計3萬元，業(yè)主應予以賠償。3 ）、施工單位進場的正在使用的機械設備受到損壞，造成損失8萬元，由于現(xiàn)場停工造成臺班費損失4.2萬元，業(yè)主應負擔賠償和修復的經(jīng)濟責任。4 ）、工人窩工費3.8萬元，業(yè)主應予以支付。5 ）、因暴風雨造成現(xiàn)場停工

55、8天，要求合同工期順延 8天6 ）、由于工程損壞，清理現(xiàn)場需費用2.4萬元，業(yè)主應予以支付。問題：1）、因不可抗力事件導致的費用損失與延誤的工期由雙方按什么原則分別承擔？2）、對施工單位提出的補償要求如何處理？7、某高速公路項目利用世界銀行貸款修建，施工合同采用FIDIC合同條件，有工程師代表業(yè)主對項目實施管理。該工程在施工過程中陸續(xù)發(fā)生了如下索賠事件（索賠工期與費用數(shù)據(jù)均符合實際）：1 ）、施工期間，承包方發(fā)現(xiàn)施工圖紙有誤，需設計單位進行修改，由于圖紙修改造成停工20天。承包方提出工程延期20天與費用補償2萬元。2 ）、施工期間下雨，為保證路基工程填筑質(zhì)量，工程師下達了暫停施工令，共停工10天，其中連續(xù)4天出現(xiàn)低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天氣候和連續(xù)6天出現(xiàn)50年一遇的特大暴雨。承包方體出工程延期10天與費用補償2萬元。3 ）、施工過程中，現(xiàn)場周圍居民稱承包