建設(shè)工程施工合同書樣本3篇

1、建設(shè)工程施工合同書樣本3篇建立工程施工合同書樣本3篇sample of construction contract甲方：_乙方：_簽訂日期：_ 年 _ 月 _ 日合同編號(hào)：xx-2020-01建立工程施工合同書樣本3篇前言：施工合同是指發(fā)包方 (建立單位) 和承包方 (施工單位) 為完成商定的建筑安裝工程施工任務(wù)，明確互相之間權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的書面協(xié)議。本文檔依據(jù)施工合同內(nèi)容要求和特點(diǎn)綻開說(shuō)明，具有理論指導(dǎo)意義，便于學(xué)習(xí)和用法，本文檔下載后內(nèi)容可按需編輯修改及打印。本文簡(jiǎn)要名目如下：【下載該文檔后用法word翻開，按住鍵盤ctrl鍵且鼠標(biāo)單擊名目?jī)?nèi)容即可跳轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)篇章】1、篇章1：建立工程施工合

2、同書常用版2、篇章2：建立工程施工合同書(標(biāo)準(zhǔn)版)3、篇章3：建立工程施工合同書模板篇章1:建立工程施工合同書常用版甲方：乙方：依據(jù)中華人民共和國(guó)合同法的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的詳細(xì)狀況，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。第一條概況1、工程名稱：2、工程地點(diǎn)：3、工程內(nèi)容：綜合布線系統(tǒng)施工和測(cè)試，輔材和線管線槽的選購(gòu)、安裝鋪設(shè)。其次條工期1 、本工程的施工期限為合同簽訂后的個(gè)工作日。2 、遇到以下狀況之一者，經(jīng)甲方審核批準(zhǔn)后，工期可做相應(yīng)調(diào)整。2.1 、重大設(shè)計(jì)變更指設(shè)計(jì)功能轉(zhuǎn)變、在關(guān)鍵線路上的轉(zhuǎn)變?cè)斐傻墓て诟淖?，并?jīng)甲方書面確認(rèn);2.2 、雙方書面確認(rèn)的方案工期轉(zhuǎn)變;2.3 、不行抗力因素。第

3、三條承包方式和造價(jià)1、承包方式：包工包料詳細(xì)內(nèi)容參見工程設(shè)備報(bào)價(jià)清單。2、工程總造價(jià)：人民幣大寫：￥。工程施工信息點(diǎn)數(shù)、單價(jià)及材料報(bào)價(jià)清單為合同附件，工程最終造價(jià)按實(shí)際施工工程量結(jié)算。第四條付款方式、結(jié)算方式一付款方式1、在合同簽定后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的30%，即人民幣大寫。￥;3、完工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后的三個(gè)工作日內(nèi)甲方支付到乙方合同總價(jià)的 65%，即人民幣大寫。￥;二結(jié)算方式：1、乙方已依據(jù)甲方的需求進(jìn)展評(píng)估和整合整個(gè)布線工程所需材料及工作量，本合同總價(jià)為工程綜合材料及施工費(fèi)用總和。2、假設(shè)甲方需求有變更時(shí)，工程施工時(shí)發(fā)生增項(xiàng)局部，合同總價(jià)報(bào)價(jià)清單已有的工程按報(bào)價(jià)清單中單價(jià)乘增項(xiàng)局部

4、工程工程數(shù)量。如合同總價(jià)報(bào)價(jià)清單中沒有的工程那么按甲乙雙方協(xié)商后經(jīng)簽證后的單價(jià)為結(jié)算根據(jù)。該計(jì)算原那么適用于工程施工時(shí)發(fā)生減項(xiàng)局部的計(jì)算。第五條材料供給1、材料供給：施工前乙方供應(yīng)材料經(jīng)甲方審核、認(rèn)可后，方可用法。2、采納新型材料和代用材料時(shí)，乙方須在甲方的書面簽字確認(rèn)前方可進(jìn)展用法。第六條甲、乙雙方責(zé)任一甲方責(zé)任1、為乙方的施工供應(yīng)必要的便利條件，并協(xié)調(diào)水源、電源，供應(yīng)材料的合理堆放場(chǎng)地，幫助乙方順當(dāng)進(jìn)展施工。2、按合同規(guī)定準(zhǔn)時(shí)支付工程款項(xiàng)。3、指定工程負(fù)責(zé)人一名，負(fù)責(zé)與業(yè)主及相關(guān)協(xié)作單位的協(xié)調(diào)工作，為乙方供應(yīng)可持續(xù)施工的作業(yè)面，并負(fù)責(zé)平常乙方增、減項(xiàng)的簽證。4、組織本工程工程的開工驗(yàn)收。二

5、乙方責(zé)任1、按合同規(guī)定按時(shí)完成并交付該工程。2、嚴(yán)格根據(jù)甲方與最終用戶確認(rèn)的施工圖紙施工。3、負(fù)責(zé)本合同附件明確的材料選購(gòu)、保管、運(yùn)輸、安裝、保修。4、承受甲方和當(dāng)?shù)仄桨操|(zhì)量監(jiān)視部門的監(jiān)視。5、因乙方的過錯(cuò)造成工程有質(zhì)量問題時(shí)，經(jīng)甲方確認(rèn)后，乙方必需在三天內(nèi)實(shí)行有效措施訂正，并擔(dān)當(dāng)由此造成甲方的經(jīng)濟(jì)損失，擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任。6、在合同履行過程中，雙方有異議應(yīng)準(zhǔn)時(shí)協(xié)商解決，未經(jīng)甲方同意乙方不應(yīng)隨便停工或借故拖延工期。7、服從甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的一切規(guī)定和要求，擔(dān)當(dāng)因自身緣由違背有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款。8、負(fù)責(zé)施工場(chǎng)地的平安防火，文明施工，施工工人人身平安及衛(wèi)生等工作。第七條工程工程及設(shè)計(jì)的變更、修改

6、甲方因最終客戶需要，作出設(shè)計(jì)變更時(shí)，應(yīng)書面通知乙方，經(jīng)確認(rèn)后簽證，假設(shè)由此導(dǎo)致工程延期的，工期應(yīng)當(dāng)順延。在施工過程中假設(shè)甲方供應(yīng)的施工內(nèi)容及圖紙與投標(biāo)內(nèi)容及圖紙不同處，按實(shí)際狀況作增項(xiàng)或減項(xiàng)處理，由乙方提出書面報(bào)告，乙方幫助甲方共同經(jīng)業(yè)主及監(jiān)理方簽證確認(rèn)。第八條工程質(zhì)量1、乙方必需嚴(yán)格按施工圖紙及說(shuō)明和有關(guān)操作規(guī)程細(xì)心施工，工程質(zhì)量必需符合設(shè)計(jì)要求，到達(dá)施工圖說(shuō)明和國(guó)家頒發(fā)的現(xiàn)行施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2、本工程承包范圍內(nèi)全部的單項(xiàng)工程的質(zhì)量，均到達(dá)國(guó)家或行業(yè)的質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。雙方如對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議，請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)視部門仲裁，仲裁費(fèi)用及因此造成的損失由責(zé)任方擔(dān)當(dāng)。第九條開工驗(yàn)收1、工程開工三天內(nèi)，

7、乙方將全部有效的技術(shù)檔案資料二份，送交甲方，確定驗(yàn)收日期，并組織進(jìn)展驗(yàn)收，驗(yàn)收合格之日即為開工日期。驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)在甲方的限期內(nèi)進(jìn)展整改，再實(shí)行驗(yàn)收，并以最終驗(yàn)收合格的日期作為開工日期。2、工程驗(yàn)收應(yīng)以施工圖紙、圖紙會(huì)審記錄、有關(guān)設(shè)計(jì)變更的書面文件、國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等為根據(jù)。3、隱藏工程在驗(yàn)收通過前不得封閉。第十條違約責(zé)任一甲方違約責(zé)任甲方不按規(guī)定支付工程款，乙方除有權(quán)要求甲方支付工程款外, 另外每日按尚未支付的工程款項(xiàng)的千分之三向乙方支付違約金。二乙方違約責(zé)任1、乙方不按規(guī)定按時(shí)完成該工程，甲方除有權(quán)要求乙方完成該工程外，另外每日按合同總價(jià)的千分之三向甲方支付違約金

8、。2、工程施工過程中發(fā)生質(zhì)量事故或乙方用法的設(shè)備、材料如質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的，甲方有權(quán)讓乙方返工整改，并由乙方擔(dān)當(dāng)由此而引起的一切經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。3、合同履行過程中假設(shè)出現(xiàn)乙方嚴(yán)峻違背合同重要條款，甲方有權(quán)終止合同，并終止支付未結(jié)算的工程款。第十一條合同爭(zhēng)議遇人力不行抗拒的自然災(zāi)難損失，由甲乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，那么由xx市經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)裁定。第十二條工程保修工程開工驗(yàn)收合格之日起半年內(nèi)為保修期。保修期內(nèi)如發(fā)生工程質(zhì)量的問題，由乙方免費(fèi)按甲乙雙方商定的限期進(jìn)展修理，設(shè)備保修期根據(jù)中華人民共和國(guó)三保法嚴(yán)格執(zhí)行工程完工后兩年內(nèi)乙方應(yīng)為甲方供應(yīng)免費(fèi)維護(hù)效勞。第十三條不

9、行抗力甲乙雙方的任何一方由于不行抗力的緣由不能履行合同時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行合同的理由，并向?qū)Ψ教峤挥嘘P(guān)主管機(jī)關(guān)證明材料，依據(jù)實(shí)際狀況允許延期履行、局部履行或者不履行合同，打算局部或全部免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。第十四條其它1、合同簽定當(dāng)天內(nèi)，甲方向乙方供應(yīng)本工程施工圖紙，乙方嚴(yán)格根據(jù)甲方供應(yīng)的施工圖紙施工。因乙方緣由導(dǎo)致的質(zhì)量、平安、人身死亡事故，由乙方自行擔(dān)當(dāng)相關(guān)責(zé)任，因此而引起甲方連帶損失的，由乙方做相應(yīng)賠償。2、因甲方緣由導(dǎo)致工程停工或工人窩工的，甲方按每日按合同總價(jià)的千分之三做相應(yīng)補(bǔ)償。3、本工程施工過程中，全部線管線槽的樓板開孔和開孔的破壞修補(bǔ)、管道開挖和鋪管及回填復(fù)綠

10、等工作內(nèi)容均不在本合同工程施行的工程量范圍之內(nèi)，合同價(jià)款中也不包含以上的工程量報(bào)價(jià)。4、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議作為本合同一局部，與本合同具有同等法律效力。5、本合同自簽訂之日起生效，在開工結(jié)算、甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方后，除有關(guān)保修條款仍舊生效外，其它條款即告終止。6、合同正本及附件共柒頁(yè)，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效，多頁(yè)的須蓋騎縫章方為有效。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：聯(lián)絡(luò)方式：聯(lián)絡(luò)方式：日期：日期：篇章2:建立工程施工合同書(標(biāo)準(zhǔn)版)【按住ctrl鍵點(diǎn)此返回名目】建立單位以下簡(jiǎn)稱甲方_地

11、址：_郵碼：_電話：_法定代表人：_職務(wù)：_拆遷戶以下簡(jiǎn)稱乙方_地址：_郵碼：_電話：_法定代表人：_職務(wù)：_依據(jù)_建筑安裝工程的建立需要，經(jīng)規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，保證拆遷工作的順當(dāng)進(jìn)展，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方遵守執(zhí)行。第一條乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有_構(gòu)造的住房_幢_間，共_平方米原住房面積的數(shù)量，私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標(biāo)明自住的數(shù)量為準(zhǔn);租住公房以承租數(shù)量為準(zhǔn)，單位公用房屋以撤除房屋的建筑面積為準(zhǔn)，全部交給甲方撤除乙方自行撤除的，甲方應(yīng)付給乙方撤除費(fèi)甲方負(fù)責(zé)于_年_月_日以前為乙方支配住房撤除單位的公用房屋，一般由甲方撥給

12、相應(yīng)的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準(zhǔn)的地區(qū)內(nèi)進(jìn)展遷建_平方米安置房屋原那么上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對(duì)其安置時(shí)應(yīng)適當(dāng)壓縮，但對(duì)壓縮面積應(yīng)按房地產(chǎn)管理部門的規(guī)定作價(jià)補(bǔ)償;乙方原住房嚴(yán)峻擁擠不便的，應(yīng)按其家庭人口狀況賜予適當(dāng)照看其次條乙方應(yīng)于_年_月_日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房或乙方自找的周轉(zhuǎn)房，甲方于乙方搬遷后_日內(nèi)一次付給乙方搬遷費(fèi)_元。第三條甲方對(duì)乙方在臨時(shí)周轉(zhuǎn)期間按以下狀況賜予補(bǔ)助：1.乙方自行找房周轉(zhuǎn)，每人每月補(bǔ)助_元;2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉(zhuǎn)房致使家庭人口分散居住的，每人每月_元;3.乙方用甲方的簡(jiǎn)易房周轉(zhuǎn)

13、的，周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡(jiǎn)易周轉(zhuǎn)房沒有取暖裝置的，取暖季節(jié)每人每月補(bǔ)助_元取暖費(fèi)，并按規(guī)定補(bǔ)助增加的公共交通月票費(fèi)用。第四條甲方安置乙方的住房位于_，共_套_間，_層_號(hào)，配有_等裝備。第五條乙方家庭的全部成員18歲以上者_(dá)等_人全都簽同意_作為乙方代表人，受權(quán)他她在合同文本和其他文件上簽。甲方付給乙方的各項(xiàng)費(fèi)用，一律由乙方代表人_領(lǐng)取。甲方對(duì)乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等，一律不負(fù)責(zé)任。第六條甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費(fèi)用，逾期一日，應(yīng)按所欠款額的_%向乙方償付違約金如不按時(shí)按量向乙方單位撥給相應(yīng)的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應(yīng)向乙方償付_元違約金;甲

14、方如不按合同規(guī)定的地點(diǎn)和面積、層次給乙方安置住房，應(yīng)向乙方償付_元的違約金，乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴，要求甲方按合同履行義務(wù)。乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請(qǐng)當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對(duì)乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應(yīng)向甲方償付違約金_元，甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不行抗力緣由不能按時(shí)搬遷，時(shí)間順延，但必需告知甲方狀況。第七條其他商定：_.本合同自甲乙雙方簽之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請(qǐng)當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)管理部門調(diào)解，調(diào)解不成的，可向人民法院起訴。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式_份，交_市縣房地產(chǎn)管理局、建立銀行、建委、計(jì)委_等單位各留存一份。建立甲方_公章拆遷戶乙方_公章代表人：_ 代表人：_年_月_日_年_月_日篇章3:建立工程施工合同書模板【按住ctrl鍵點(diǎn)此返回名目