建設(shè)施工合同5

1、標(biāo)準(zhǔn)合同示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-205編號(hào)：_建設(shè)施工合同甲方：_乙方：_日期：_建設(shè)施工合同用戶(hù)指南：該合同資料適用于合作中分清各自的權(quán)利義務(wù)責(zé)任，定義違約行為，實(shí)現(xiàn)在法律范圍內(nèi)保護(hù)守約方，并且對(duì)違約行為進(jìn)行追究責(zé)任，使損失的利益得到合理的經(jīng)濟(jì)賠償。可通過(guò)修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。甲方：肥_XXXX公司乙方：甲乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，就劉莊居委會(huì)綜合樓工程使用的 塔機(jī)的組裝、拆除工作達(dá)成一致，依據(jù)民法典的有關(guān)規(guī)定，甲乙經(jīng)雙方協(xié)商，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守。一、施工地點(diǎn)：汽車(chē)站南200米，泰西XX東臨

2、二、施工內(nèi)容：315塔機(jī)的現(xiàn)場(chǎng)卸車(chē)、組裝、調(diào)試、驗(yàn)收、拆除、裝車(chē)等。三、施工工期：1、塔吊組裝工期：組裝工期為3天，開(kāi)工日期為_(kāi)年_月_日，_年_月_日達(dá)到運(yùn)行條件。2、塔吊拆除日期：拆除日期為2天，初定于_年_月至_月期間，甲方提前_日通知乙方進(jìn)場(chǎng)。四、工程質(zhì)量：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到設(shè)備安裝說(shuō)明要求，并通過(guò)政府有關(guān)檢定部門(mén)的檢查驗(yàn)收，即辦理完吊車(chē)使用證，達(dá)到運(yùn)行條件。五、工程造價(jià)：本工程總造價(jià) 。其中包括塔吊構(gòu)件運(yùn)至安裝地點(diǎn)發(fā)生的場(chǎng)內(nèi)二次運(yùn)輸費(fèi)。六、結(jié)算方式：乙方施工人員進(jìn)場(chǎng)后_日內(nèi)，甲方支付總額的30%預(yù)付款;塔吊組裝、調(diào)試完畢。并辦理完塔吊準(zhǔn)用證后_日內(nèi)甲方再支付總額的20%；進(jìn)入拆除階段，乙方

3、施工人員進(jìn)場(chǎng)一周內(nèi)，甲方支付合同總額的20%；塔吊拆除完畢并裝車(chē)運(yùn)走后一周內(nèi)，甲方支付總額的10%，余額20%在三個(gè)月之內(nèi)付清。七、雙方責(zé)任和義務(wù)：1、甲方應(yīng)按本合同約定支付工程款項(xiàng)，確保按計(jì)劃將工程所需的所有設(shè)備和構(gòu)件分批次發(fā)運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)道路及場(chǎng)地以保證安裝施工進(jìn)度。如因甲方原因延誤乙方安裝，工期相應(yīng)順延。2、甲方應(yīng)提前五天將設(shè)備和構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)時(shí)間通知乙方，以方便乙方組織施工。3、甲方負(fù)責(zé)按照裝車(chē)單進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收。并負(fù)責(zé)設(shè)備在裝卸車(chē)、組裝及拆除期間的保管工作。設(shè)備如發(fā)生丟失或損壞，由責(zé)任方承擔(dān)。4、甲方負(fù)責(zé)提供塔吊所有的設(shè)備及構(gòu)件，并為乙方提供一臺(tái)電焊機(jī)（含把線）和二套氣割工具，負(fù)

4、荷試車(chē)所需的荷重由甲方提供。5、安裝及調(diào)試所用的其他施工機(jī)具、臨時(shí)設(shè)施和負(fù)荷試車(chē)所需的其他物品均由乙方負(fù)責(zé)。6、乙方于開(kāi)工前_日內(nèi)向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。7、乙方負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的各項(xiàng)管理工作，由乙方自身原因造成的人身傷亡及設(shè)備事故由乙方負(fù)責(zé)。8、安裝及拆除技術(shù)及施工安全由乙方負(fù)責(zé)，并保證吊車(chē)在安裝后運(yùn)轉(zhuǎn)安全、可靠。9、乙方在施工期間須服從甲方及業(yè)主方的相關(guān)管理規(guī)定。10、塔吊安裝后，由乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行負(fù)荷試車(chē)，并辦理當(dāng)?shù)厥褂迷S可證，甲方予以協(xié)助。同時(shí)，向甲方提交一份安裝原始記錄。11、塔吊安裝后，由乙方負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的卸車(chē)和二次倒運(yùn)，并協(xié)助甲方按照裝車(chē)單進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收。在裝卸車(chē)、安裝及拆除過(guò)程

5、中造成設(shè)備損壞，由乙方負(fù)責(zé)賠償。12、塔吊拆除時(shí)候，乙方須將各構(gòu)件進(jìn)行編號(hào)，構(gòu)件上做好標(biāo)記，裝車(chē)后向甲方提供兩份構(gòu)件清單及裝車(chē)單。13、乙方不得將本工程轉(zhuǎn)第三方施工，如有違反，甲方有權(quán)終止合同，并享有向乙方提供索賠的權(quán)利。八、違約責(zé)任：1、因乙方施工質(zhì)量問(wèn)題造成塔吊無(wú)法辦理準(zhǔn)用證或塔吊無(wú)法正常運(yùn)行，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償由此給甲方造成的損失。2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤，乙方應(yīng)賠償由此給甲方造成的損失。3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務(wù)，須賠償甲方因此造成的的租金損失。4、如因甲方原因使設(shè)備拆除工期延誤，工期順延；如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工損失。九、糾紛處理辦法：本合同在履行期間如發(fā)生糾紛，雙發(fā)可協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。十、不可抗力發(fā)生時(shí)，遵從國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。十一