農(nóng)村建房合同樣本

1、建房合同 甲方姓名身份證號(hào)碼 乙方姓名身份證號(hào)碼 甲方擬建房屋一 座,位置在_ _ _ 縣_ _鎮(zhèn)_ _村，由乙方負(fù)責(zé)承攬 建設(shè)。為明確雙方權(quán) 利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本 加工承攬合同。一、雙方權(quán)利義務(wù)1 ? 甲方負(fù)責(zé)提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前 天通知甲方購(gòu)置所需材料。2 ? 乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。當(dāng)事人明確 , 雙方不存在雇傭關(guān)系。3 攪拌機(jī)、震動(dòng)器等施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞開工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。4 工期從 年_ _ 月日開始建設(shè)，工期為天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工

2、的不可抗力情況的，可順延工期。5 ? 乙方加強(qiáng)對(duì)其人員的平安教育，嚴(yán)格管理，遵守國(guó)家法律法規(guī)安全施工。乙方人員的一切平安事故由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不承 擔(dān)連帶 責(zé)任。6 ? 乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付 , 與甲方無(wú)關(guān)。二、質(zhì)量要求1 ? 乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原那么加強(qiáng)質(zhì)量管理。2 ? 重要施工過程 : 如地基、澆鑄等須經(jīng)甲方驗(yàn)收前方能進(jìn)行 下一工序。農(nóng)村建房合同樣本格式范本3.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí), 有權(quán)要求乙方停工或整改。4 房屋建成后一年內(nèi) , 甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的， 乙方必須進(jìn)行免費(fèi) 維修。三、付款方式1 ?工程款結(jié)算方式 : 以建房面積計(jì)算，

3、每平方米人民幣 _ 元。 工程 款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗(yàn)后 _天內(nèi)給付。四、違約責(zé)任L 由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的 , 乙方要進(jìn)行修理、重作 ; 造成損 失的 , 由乙方賠償 , 并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。2、 乙方假設(shè)無(wú)視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期 等 做法為難甲方， 視為乙方根本違約 , 甲方有權(quán)解除本合同 ,甲 方有權(quán)扣 除乙方一走的賠償金。五、爭(zhēng)議解決方法L 發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí) z 雙方應(yīng)友好協(xié)商。2 ? 如協(xié)商不成，雙方可將爭(zhēng)議提交人民法院進(jìn)行裁決。六、附那么1 ? 本合同一式兩份 , 甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。2 ? 本合同自簽訂之日起生效。3. 以上合同 , 雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂